标线施工合同.docx

1、标线施工合同篇一：公路标线工程合同标线工程合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，并结合工程的实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议。一、工程概况1、2、工程名称：；工程地点：；二、工期要求：1、乙方必须遵照甲方施工组织安排的工期要求，于_年_月_日至_年_月_日前完工。2、因不可抗力原因造成工程延误，工期相应顺延。三、双方责任1、甲方负责协调施工现场以保证乙方能够连续生产，避免停工、窝工。2、甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。3、负责向乙方及时进行技术交底（包括中线、

2、边线、标高、坐标、设计图纸等）。4、甲方按合同约定及时办理与乙方的工程结算及工程款的支付。5、乙方根据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织安排，确保按期、保质完工。6、乙方必须配备一定数量的管理和技术人员，必须具备必要的试验、测量仪器，在施工过程中按监理规定的频率进行实验和检验。7、乙方按监理工程师要求向甲方技术管理人员上报有关工程进度，自检材料。四、工程质量1、工程在施工过程中，乙方要无条件的服从监理工程师及甲方施工管理人员对工程质量提出的要求，严格执行甲方已有和即将出台的有关工程质量的管理办法。2、本工程严格执行交通部颁发的现行相关技术规范，打到现行公路工程质量检验评定标

3、准和监理工程师的验收要求。3、本工程所用的原材料必须是由甲方或监理同意合格的材料，对于施工单位擅自进的不合格材料坚决清理出场，并处以500元以下的罚款。五、安全xx施工1、乙方在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警示标牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。2、乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并加入人身保险，保险费用由乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身死亡、残疾、疾病或财产损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件全部负责，承担一切费用。六、工程结算及支付单价：每平方米按元计算，约计总量为平方米。上述单价计量包括完成本项目的所有工

4、作，无单价的工序包含在上述单价计量范围内，不再另行计价，如有新增项目重新议价。1、工程量结算：以双方认可且监理工程师签字的工程量为准。2、工程款支付：甲方按照业主的支付时间及时对乙方予以支付工程款，每次支付额为乙方诸工程款计量支付，工程全部验收合格之日，甲方向乙方支付工程合同总价的90%，剩余价款在保修期满后支付。七、违约责任与其他甲、乙双方未按以上合同条款执行，给对方造成损失的，一切损失由责任方承担。本合同自签字之日起生效，缺陷责任期且工程结算完成后终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（xx）：乙方（xx）：单位负责人：（签字）项目负责人：（签字）_年_月_日篇二：路面标线施工协议书

5、(简易版)路面标线施工协议书甲方（全称）：灵台公路管理段乙方（全称）：xx依据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商，就乙方承包路面标线事宜，明确双方权利和义务，甲乙双方于_年_月_日达成并签订本协议如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料。综合单价元/，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、税费、承包人利润。四、承包范围及内容：工程量约。五、工期:_年_月_日至_年_月_日（如遇不可抗拒的因素，工期可顺延）六、合同工程造价：￥元（人民币：元），最后以实际收方数量为准。最终结算计量款=实际收方数量综合单价。七、质量要求：路面标线所用材料应符合路面标线涂料（jt/t280-19

6、95）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和道路交通标志和标线（gb5768-1999）及道路交通标线质量要求和检测方法（gb/t16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。八、甲方责任：1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进行管理和指导，对工程质量、进度、安全进行监督。2、协助乙方办理有关施工xx手续。九、乙方责任：1、乙方在施工过程中必须接受甲方的一切工作指令安排。2、乙方应向甲方提供拟使用来自供应厂商合格的材料的样品和使用说明。提供合格材料检测报告，合格证等一套完整的资料，以备验收所用。3、乙方在所承包工程

7、的实施和完成及其缺陷的修复中必须满足甲方对安全生产的要求。同时，在施工过程中甲方提出对乙方在生产中存在安全隐患的整改意见，乙方必须遵照执行。此外，乙方必须自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中所发生的一切安全事故其责任及所有费用均由乙方承担。4、乙方施工的工程质量，要按现行公路工程规范要求进行。5、乙方先划1公里作为试验段。经业主认可后，按试验段的质量标准进行大面积施工。6、乙方必须为其所在施工队施工人员购买相关保险，如在乙方不购买保险的情况下，因此发生的所有直接与间接的损失均由乙方自行承担。十、工程款支付方式：甲乙双方签订协议后,甲方预付伍万元工程材料款，工程路面铺筑完甲乙双方签证

8、验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全部工程款的97%，剩余3%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给乙方。十一、其他事项1、施工单位的工作人员，一定要严格管理、进入施工现场要穿好标志服，否则禁止进入施工现场。2、施工地点一定要有明显的施工标志牌和警示标志。施工单位不能占用过半路面，要保持足够行车安全，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。3、施工车辆机械一定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通安全法，严禁占道行驶和人货混装。4、由乙方原因所造成的质量、工期延误（不可抗力除外），甲方有权拒付乙方所承包工程款以及扣留乙方施工机械和向乙方进行违约索赔。

9、5、甲乙双方均不得单方面终止合同，如因此事造成的所有损失，由违约方承担全部责任。十二、本合同一式三分，甲方执两份，乙方执一份，本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。乙方所承包的工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终止。十三、未尽事宜由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：合同签订时间：2011年9月29日合同签订地点：篇三：交通标线施工合同交通标线施工合同甲方：xxxx建设投资经营有限责任公司xx住房和城乡建设局乙方：甲乙双方就交通标线施划事宜经友好协商，达成如下协议：第一条款工程项目1、工程名称：2

10、、工程造价：热熔标线施工面积约平方米（以实际施工量为准），施工费每平方米元（含材料费、施工费等）；初步约定工程费用共计（大写）。具体金额根据划线平方米数据实核定。第二条款工程期限1、开竣工日期：自_年_月_日至_年_月_日。2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。（1）由于不可抗力的灾害，而被迫停工者。（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。3、质保期：自验收合格xx3年以上。第三条款项目要求交通标线执行gb5768.3-2009标准中对道路交通标线的规定，其中对热熔涂料的技术要求：涂料中含15%-23%的反光玻璃珠，热熔施

11、工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度为2.0mm以上。应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。第四条款付款方式工程竣工验收合格后付清总合同款的95%，留有5%的质保金，待一年质保期满后一次性付清。第五条款双方职责1、甲方责任：协调各方关系，为乙方施工提供一切便利条件；甲方沥青砼完工，马上通知乙方进场施工。2、乙方责任：按时、按质、按量交货；遵守甲方的规章制度，服从甲方的调度管理；做到文明、安全施工；爱护甲方财物，不得损坏，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必须对某物进行某种破坏时，需征得甲方同意。第六条款违约责任1、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价3%的违约金。2、乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付总价3%的违约金。第七条款争议的解决1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定。工程符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。2、双方约定，在履行合同过程中产生争议，约定向双方所在地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。第八条款售后服务第九条款合同签章1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。2、本合同双方约定双方签字盖章后即可生效。甲方：（xx）乙方：（xx）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：_年_月_日