一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题I卷 附答案.docx

1、一级建造师建筑工程管理与实务练习题I卷 附答案2019年一级建造师建筑工程管理与实务练习题（I卷） 附答案考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_考号:_ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、关于招标投标的说法，正确的是（ ）。A.招标分为公开招标，邀请招标和议标B.投标人少于三家应重新招标C.多个法人不可以联合投标D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人2

2、、关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法,错误的是（ ）。A.柱的震害重于梁 B.角柱的震害重于内柱C.短柱的震害重于一般柱 D.柱底的震害重于柱顶3、第一类人造软木地板最适合用于（ ）。A.商店B.图书馆C.走廊D.家庭居室4、在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是（ ）。 A、圆形 B、正方形C、十字形D、菱形5、现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于（ ）设计强度。A. 50% B. 75% C. 90% D. 100%6、广西南宁市人民医院门诊综合大楼，工作内容为3?4层、9?16层室内装修，建

3、筑装修面积 9096平方米，合同造价855万元，工期200天。随着人们生活质量的不断提高，建筑选材和室内环境质量成为人们关心的焦点。对该工程进行室内环境质量检测时，环境污染物浓度现场检测点距内墙面不小于0.5米、距楼地面高度0.8?1.5米。检测点均匀分布，避免了通风和通风口。 在空调正常运转的条件下进行室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC)浓度检测。对该装修工程的室内环境质量验收，抽检了有代表性的房间，其室内环境污染物浓度的全部检测结果为：氡的含量为155;甲醛含量为0.01;氨的含量为0. 09;苯的含量0.03;总挥发性有机化合物（TVOC)的含量为0.09。检测结果均符

4、合国家标准。人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所使用玻璃幕墙时，所采用的玻璃应该为 ( )玻璃。A.安全 B.钢化C.镀膜 D.普通7、建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用（ ）级装修材料。AA BB1 CB2 DB38、下列属于国内常用的抗震钢筋是（ ）。A.HRB335 B.HRB400E C.HPB235 D.RRB4009、设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋棍凝土柱，其棍凝土强度等级不应低于（ ）。A.C15B.C20C.C25D.C3010、工程质量的验收均应在（ ）检查评定的基础上进行。A. 施工单位自行 B. 监理单位C. 施工单位与监理单位D. 建设单位1

5、1、成型钢筋在进场时无需复验的项目是（ ）。A.抗拉强度B.弯曲性能C.伸长率D.重量偏差12、在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（ ）。A.砂率B.单位体积用水量C.拌和方式D.温度13、规范要求抹灰工程实测实量检测，阴阳角检测，同一户选取（ ）个阴阳角。A4 B. 5 C3 D114、关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是（ ）。 A 按弹性理论方法计算B 按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算C 主梁、次梁按弹性理论方法计算，板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算D 主梁按弹性理论方法计算，次梁、板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算15、海洋

6、环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要（ ）。A.混凝土硬化B.反复冻融C.氯盐D.硫酸盐16、规范要求卫生间混凝土坎台成型高度不低于（ ）。A50mm B100mm C150mm D200mm17、城市规划区内属集体所有的土地，经（ ）后，土地的使用权方可有偿出让。A. 买卖双方签订土地出让合同B. 依法征用转为国有土地C. 县级以上人民政府批准D. 缴纳土地出让金18、钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（ ）。A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧D.螺栓紧固度可采用锤击法检查1

7、9、管材内壁光滑，不会结垢，采用热熔连接方式进行连接，牢固不漏，施工便捷，绿色环保可用于冷热供水管的是（ ）。APVC-U管 BPEX管 CPVC-C管 DPP-R管20、对已浇筑完毕的混凝土采用自然养护，应在混凝土（ ）开始。A、初凝前 B、终凝前 C、初凝后 D、强度达到1.2N 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、节能装饰型玻璃包括（ ）。A.压花玻璃B.彩色平板玻璃c.“Low-E”玻璃D.中空玻璃E.真空玻璃2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范规定，脚手架及其地基基础在（ ）后必须进行检查与验收。A作业层上施加荷载 B遇有六级及六级以上大风、大雨 C每搭

8、设完1013m高度 D达到设计高度 E停用超过15天3、招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（ ）。A. 所有投标人均应同意B. 拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还C. 拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金D. 同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容E. 同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容4、下列工程质量验收中，属于主体结构子分部工程的有（ ）。A、现浇结构 B、砌体结构 C、钢结构 D、木结构 E、装配式结构5、屋顶设计必须满足（ ）等要求。A. 坚固耐久 B.

9、防水排水 C. 保温隔热 D. 防止灰尘 E. 供人休闲6、建筑工程施工用的砂子的主要复试内容包括（ ）。A.活性骨料 B.筛分析C.含水率 D.泥块含量E.吸水率7、施工总承包单位可以依法将承包范围内的（ ）工程分包给具有相应专业资质的企业。A.地下室混凝土结构B.填充墙砌筑作业C.混凝土框架结构D.机电设备安装E.玻璃幕墙8、下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有（ ）。A、水泥强度和水灰比 B、搅拌和振捣C、养护的温度和湿度 D、龄期 E、骨料的质量和数量9、根据建筑内部装修设计防火规范GB 50222-1995的规定，中、小学校内部装修其顶棚、墙面、地面、隔断所采用的装修

10、材料正确的有（ ）。A. 顶棚A级B. 墙面B1级C. 地面B1级D. 隔断B1级E. 窗帘Bl级 10、钢筋的连接方法有（ ）连接。A.焊接B.铆钉C.化学粘接D.机械E.绑扎 三、案列分析题（共5题，每题24分）1、天津某高层框架-剪力墙结构建筑，地下2层，地上18层。由于地质条件不太理想，所有柱及墙底均设计有灌注桩加桩承台基础、地连梁，地下室底板为整体筏板。灌注桩设计直径D=800mm，采用泥浆护壁钻孔灌注桩，施工过程中，成孔后清孔换浆，测定桩底沉渣厚度合格，然后下放钢筋笼、导管，并按水下混凝土施工工艺浇筑混凝土，浇筑混凝土均超出设计桩顶标高300mm以上；施工结束后，监理工程师对成桩进

11、行检查，发现-D轴处某桩成桩直径不足800mm，实测值为760mm，且桩位偏差为113mm。所有桩身混凝土试件检验均合格，并进行承载力实验，所有桩承载力检测均符合设计及相关规范要求。竣工验收前，施工单位将所有工程档案提请当地城建档案管理机构进行预验收，合格后提请建设单位正式组织竣工验收。建设单位技术负责人组织施工单位、监理单位、设计单位和勘察单位共赴现场进行竣工验收，验收通过。【问题】1、本案例中泥浆护壁灌注桩施工存在哪些不妥之处？并简要说明理由或正确做法。2、-D轴处某桩桩径及桩位偏差是否满足验收规范要求？如不满足，请列出规范规定的正确要求。3、简述桩身混凝土试件取样规定。4、本案例中竣工验

12、收过程存在哪些不妥之处？并简要说明理由或正确做法。2、某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标、独立发包，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：1、报价采用工程量清单模式。2、结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地探勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。3、本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已经综合考虑了停工因素，保证不因此情况追加工程款。4、主要装饰部位的石材由建设单位供

13、货，其他材料由施工单位自行采购。施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8.7m，报告厅标高为5.6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提起进行，建设单位通知施工单位提前停工。事件三：施工进行到20天时，由于设计变更，造成工程停工9天；施工进行到44天时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2天；施工进行到92天时，因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达10天（该工作总时差4天）；施工进行到154天时，由于其他材料进场不及时，延误工期2天；针对上述所有事项，施工单位均在规定

14、时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关材料和计算依据。【问题】1、事件一中，建设单位是否应支付高支模脚手架费用？并说明理由。2、事件二中，建设单位应否支付工程提前停工费用？并说明理由。3、事件三中，分别分析施工单位提出的各项索赔是否成立？并说明理由。4、事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应是多少天？3、某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工

15、作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。【问题】1、本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？请说明理由。2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分？3、甲

16、以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？请说明理由。4、某工程，项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排： (1)现场设围挡，封闭管理，围挡高度符合文明施工要求。(2)为加快施工进度，每天要施工到晚上12点。附近居民反映噪声过大，多次向当地有关部门投诉。（3）雨季施工，雨水、生产污水直接排入市政雨水管网?（4）建筑垃圾、生活垃圾直接运到5KM外的垃圾填埋场处理，建筑物内的垃圾顺着窗洞口抛出，再进行清运。土方开挖过程中发现了地下文物，为赶工期，项目经理命令继续土方开挖施工。问题：（1）市区主要路段的工地现场围栏设置高度应是多高?（2）

17、项目经理部对工作时间安排合理吗? 夜间施工，需要办理哪些手续？（3）建筑施工场界噪声限值标准对打桩施工是如何规定的?（4）施工过程中，项目经理应如何处理打桩扰民事件?（5）施工现场污水排放应向什么部门进行申请?对雨水、生产污水的排放是否符合规定？（6）对垃圾的处理是否妥当？说明理由。（7）项目经理的做法是否正确?应如何处理?5、2011年5月20日，某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m，其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m，综合费率为直接费的20%o。该基坑施工方案显示：土方工程采

18、用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。事件二：施工中，遇到软土层，监理工程师6月15日下发停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件三：6月19日接到监理工程师于6月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深的设计变更，由此导致土方开挖量增加900m。事件四：6月20日6月22日，因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件五：6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路，6月24日恢复挖掘工作，最终基坑于6月30日挖坑完

19、毕。针对上述五个事件，乙方向甲方均提出工期和费用索赔。问题(1)上述各事件中，乙方向甲方提出的索赔是否成立(仅就责任范围进行回答，不考虑具体日期和费用额)?并说明理由。(2)上述事件工期索赔各多少天?总工期索赔多少天?(3)假设合同约定人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?试题答案一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、【答案】B2、D3、答案：D4、A5、B6、正确答案：A7、A8、B9、【答案】C10、A11、【答案】B12、【答案】B13、A14、答案:D15、答案：C16、C17、B18、【答案】A19、

20、D20、B二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、【答案】CDE2、BCD3、CE4、BCD5、A B C6、BCDE7、【答案】DE8、BCD9、ABDE10、ADE三、案列分析题（共5题，每题24分）1、1、存在如下不妥之处：不妥之一：清孔换浆后测定桩底沉渣厚度。理由：灌注桩的沉渣厚度应在钢筋笼放入后，混凝土浇筑前测定，成孔结束后，放入钢筋笼、混凝土导管都会造成土体跌落，影响沉渣厚度，因此，沉渣厚度应是二次清孔后的结果。不妥之二：混凝土浇筑超出设计桩顶标高300mm以上。理由：按规范要求，桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m。2、桩径满足要求，桩径偏差为760-800

21、=-40mm，规范中桩径允许偏差为50mm，故满足验收规范要求；桩位偏差不满足要求，桩位偏差为113mm，规范中桩位偏差为小于D/6（800/6=133mm）且不大于100，故不满足验收规范要求。3、桩身混凝土试件取样规定：每浇筑50m3必须取样1组试件，单桩混凝土量小于50m3的桩，每根桩必须取样1组试件。4、不妥之一：竣工验收前，施工单位将所有工程档案提请当地城建档案管理机构进行预验收。正确做法：有建设单位提请当地城建档案管理机构进行预验收。不妥之二：建设单位技术负责人组织竣工验收。正确做法：由建设单位项目负责人组织。2、1、事件一中，建设单位不应支付脚手架费用。理由：当采用工程量清单模式

22、投标报价时，施工单位在投标时没有明确要求此部分费用，则根据清单报价的原则，视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中，在工程施工内容和范围不变的情况下，不予调整。2、事件二中，建设单位应支付提前停工的损失费用。理由：本案工程比原计划提前停工，此部分风险属应由建设单位承担的风险范围。3、事件三中，施工单位提出的各项索赔分项如下：因设计变更引起的停工9天工期索赔成立设计变更属业主承担范围；因罕见暴风雨导致的2天工期索赔成立不可抗力引起的工期延误应予以顺延；因石材不能到场造成的工期延误索赔成立因石材属甲供材，其延误由建设单位负责，但索赔时间不是10天，此工作仅影响总工期6天，故只能索赔6天；因其他材料

23、进场不及时造成的2天工期索赔不成立其他材料由施工单位自行采购，属施工单位组织不力，索赔不予支持。4、事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应为9+2+6=17天。3、1、合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人

24、或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。4、（1）市区主要路段的工地现场围栏设置高度不得低于2

25、5m。（2）工作时间安排不合理，因为超过22时(晚上10时)即为夜间施工，会造成扰民现象。夜间施工的，需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。（3）建筑施工场界噪声限值标准规定：在打桩施工阶段：白天施工不允许超过85dB，夜间禁止施工。 (4) 在居民和单位密集区域进行打桩施工作业前，项目经理部除按规定报告申请批准外，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向有关的居民和单位通报说明，取得协作和配合；对施工机械的噪声与振动扰民，应有相应的措施予以控制。（5）应向工程所在地县级以上人民政府市政管理部门申请。雨水排入市政雨水管网，污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。施工现场泥浆

26、、污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。（6）不妥。施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。（7）不妥。土方开挖中如发现文物或古墓，应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处理，待妥善处理后，方可继续施工。5、(1)上述事件中：事件一：工期和费用索赔均不成立。因为租赁的挖掘机大修迟延开工，属于承包人自身的责任。事件二：工期和费用索赔均成立。因为地质

27、条件的变化属于业主应承担的责任。事件三：工期和费用索赔均成立。因为变更设计属业主应承担的责任。事件四：工期索赔成立。因为罕见特大暴雨为不可抗力的影响，工期应予顺延，人员窝工不成立。事件五：工期和费用索赔均成立。因为暴雨冲坏永久道路，是业主承担的责任。(2)上述事件工期索赔的天数：事件二：可索赔工期5d。事件三：可索赔工期2d，即900m/(4500m/10d)=2d。事件四：可索赔工期3d。事件五：可索赔工期1d。故总工期可索赔11d。(3)上述事件可索赔费用：事件二中人工费：15工日23元/工日(1+30%)=448.5元；机械费：450元/台班5d=2250元；事件三：(900m4.2元/m)(1+20%)=4536元；事件五：人工费：30工日23元/工日(1+30%)=897元；机械费：450元/台班1d=450元。故总计可索赔费用8581.5元。