劳务施工承包合同范本完整版.docx

1、劳务施工承包合同范本完整版劳务施工承包合同范本附件1：劳务施工承包合同范本编号：（）号劳务发包人：（以下简称甲方）劳务承包人：（以下简称乙方）为了加快甲方工程的进度，解决甲方的劳力不足，甲方根据本工程的实际情况，决定在甲方的严格质量控制和直接施工管理、技术管理下，将位于-工程的-施工劳务发包给乙方，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：第一条劳务施工地点及劳务施工时间第二条劳务工程量及包干劳务费用1劳务工程量（不超过设计量）：2劳务费单价及总价（单价包死）：第三条劳务施工所用材料1材料的采购：（如由乙方代购应由甲方授权，由乙方到甲方领款）2材料的验收：第四条劳务施工质量1乙方必须服从甲方技术管理、指

2、导和监督，严格按施工图纸和说明书要求及甲方通过认证的ISO9002标准组织施工，甲方根据国家行业施工规范和工程质量检验评定标准及与业主的合同的约定进行现场指导和组织验收。2凡因乙方原因造成的劳务工程质量不符合要求，乙方必须在甲方规定的期限内返工，其费用由乙方承担；若返工后仍达不到规定要求的，由乙方承担甲方相应损失。3对多次发生质量问题或发生严重质量问题的乙方，甲方有权予以清退。第五条安全生产1乙方必须认真贯彻执行甲方提出的安全要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。2乙方必须为自己雇请的从事危险作业的劳务人员办理意外伤害保险，支付保险费。3劳务

3、施工中所需劳保用品由乙方自行解决（劳务价款包含劳保因素）。4在施工过程中，乙方因违反消防条例和其它法规造成的火灾事故和其它事故，由乙方负责。第六条施工机具1甲方负责提供-。2乙方负责自备-。3对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，若有丢失损坏，乙方负责按相应价值赔偿。第七条特别约定1由甲方原因造成的劳务工程延期的，本合同工期顺延。2因业主原因而造成的劳务工程窝工、结算资金不能及时到位，造成对乙方不能结算劳务款的，甲方不承担责任。但在双方的努力下，如从业主处得到赔偿，则按损失大小及出力大小，由甲方实事求是地分割。3劳务工程变更需增减工作量的，根据业主的批复，经甲乙双方现场实际测量，并由甲方项

4、目经理、计量工程师及总工会签，确定增减的工作量。4由于甲、乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使本合同不能继续履行或不能完全履行，乙方应妥善做好劳务工程和已购材料及设备的保护和移交工作，按甲方要求，将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方按合同规定支付已完劳务工程价款。5因不可抗力造成的损失，双方应共同向业主提出，根据实际补偿额，由甲方确定对乙方的相应补偿数额。6本劳务工程的全部技术、质量、经济风险均由甲方承担，乙方只承担工作量，并按约定单价直接核算劳务款，乙方不享有该劳务工程的任何间接费及其他费。第八条现场及生活管理1甲方指定-为甲方现场施工技术负责人，指定-为现场施工管理负责人。乙方指定-

5、为乙方现场施工负责人。如发生人员变更，必须在变更后及时通知对方。只有双方负责人（经法定代表人授权）在各种文书上签字有效。2乙方应严格遵守甲方现场各项管理制度，若有违反及不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。3甲方在住宿、医疗、卫生等方面尽可能向乙方提供方便，其费用由乙方承担，其中医疗、卫生等费用由乙方按日付清。第九条劳务工程款结算本劳务工程不考虑预付款，按月办理劳务计价。在劳务施工进行中，按当月完成的验收合格工作量预结（幅度不得超过已完工作量的80%），劳务量完工后，经甲、乙双方共同验收合格予以结算。但乙方应留劳务量总价款的5%作为劳务信誉保证金，待甲方与业主

6、全部结算后付给乙方。第十条违约责任1签订本合同后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。2乙方所承担的劳务工作项目，不得转让他人或变相转让他人，否则，甲方有权终止本合同，并对乙方进行清退，造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。3乙方必须按本合同规定按期保质完成劳务工作任务。否则，每逾期一天按乙方承担劳务总价款3付给甲方违约金。但最多不超过劳务总价款的50%。4甲乙双方不得无故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，应按乙方承担劳务总价款3偿付给对方逾期付款违约金。但最多不超过总价款的50%。（乙方必须及时清欠当地外欠款，如不及时清欠，甲方将予以扣留部分款项）5乙方在劳务施工中，与甲方关系属于劳务承包

7、关系，乙方对外以自己的名义（自然人或法人）享有权利承担义务，乙方不得以甲方下属的名义对外进行民事经济活动，否则，乙方应承担由此而引起的法律后果。6乙方如以具有建筑资质的法人企业承担本劳务工程量，必须保证自己提供的“三证”真实可信，否则将承担违约责任、刑事责任等法律后果。第十一条担保双方同意-单位为乙方劳务施工提供履约担保（可以用财产抵押、履约保证金、银行履约担保的方式）。第十二条争议的解决本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，选择以下第-种方式解决。1向北京市仲裁委员会申请仲裁。2向北京铁路运输法院起诉。3向北京市密云县人民法院起诉。第十三条合同生效1本合同自双方盖章、签字之日起

8、生效，至劳务工程全部完工并结算完毕后失效。2本合同一式六份，甲乙双方、担保单位各二份。3本合同未尽事宜，甲、乙双方需另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同附件1乙方营业执照（复印件）6授权委托书2乙方资质证书（复印件）7工作量统计表3乙方资信证明（复印件）8劳务人员统计表4担保证明9劳务承包人身份证明5施工安全许可证10.进场机械设备一览表甲方：（章）乙方：（章）法定代表人法定代表人（或委托代理人）（或委托代理人）地址：地址：电话：电话：担保人：（章）法定代表人：签字日期：年月日附件1：劳务施工承包合同范本编号：（）号劳务发包人：（以下简称甲方）劳务承包人：（以下简称乙方）为

9、了加快甲方工程的进度，解决甲方的劳力不足，甲方根据本工程的实际情况，决定在甲方的严格质量控制和直接施工管理、技术管理下，将位于-工程的-施工劳务发包给乙方，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：第一条劳务施工地点及劳务施工时间第二条劳务工程量及包干劳务费用1劳务工程量（不超过设计量）：2劳务费单价及总价（单价包死）：第三条劳务施工所用材料1材料的采购：（如由乙方代购应由甲方授权，由乙方到甲方领款）2材料的验收：第四条劳务施工质量1乙方必须服从甲方技术管理、指导和监督，严格按施工图纸和说明书要求及甲方通过认证的ISO9002标准组织施工，甲方根据国家行业施工规范和工程质量检验评定标准及与业主的合同的约

10、定进行现场指导和组织验收。2凡因乙方原因造成的劳务工程质量不符合要求，乙方必须在甲方规定的期限内返工，其费用由乙方承担；若返工后仍达不到规定要求的，由乙方承担甲方相应损失。3对多次发生质量问题或发生严重质量问题的乙方，甲方有权予以清退。第五条安全生产1乙方必须认真贯彻执行甲方提出的安全要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。2乙方必须为自己雇请的从事危险作业的劳务人员办理意外伤害保险，支付保险费。3劳务施工中所需劳保用品由乙方自行解决（劳务价款包含劳保因素）。4在施工过程中，乙方因违反消防条例和其它法规造成的火灾事故和其它事故，由乙方负责。第六

11、条施工机具1甲方负责提供-。2乙方负责自备-。3对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，若有丢失损坏，乙方负责按相应价值赔偿。第七条特别约定1由甲方原因造成的劳务工程延期的，本合同工期顺延。2因业主原因而造成的劳务工程窝工、结算资金不能及时到位，造成对乙方不能结算劳务款的，甲方不承担责任。但在双方的努力下，如从业主处得到赔偿，则按损失大小及出力大小，由甲方实事求是地分割。3劳务工程变更需增减工作量的，根据业主的批复，经甲乙双方现场实际测量，并由甲方项目经理、计量工程师及总工会签，确定增减的工作量。4由于甲、乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使本合同不能继续履行或不能完全履行，乙方应妥善做好

12、劳务工程和已购材料及设备的保护和移交工作，按甲方要求，将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方按合同规定支付已完劳务工程价款。5因不可抗力造成的损失，双方应共同向业主提出，根据实际补偿额，由甲方确定对乙方的相应补偿数额。6本劳务工程的全部技术、质量、经济风险均由甲方承担，乙方只承担工作量，并按约定单价直接核算劳务款，乙方不享有该劳务工程的任何间接费及其他费。第八条现场及生活管理1甲方指定-为甲方现场施工技术负责人，指定-为现场施工管理负责人。乙方指定-为乙方现场施工负责人。如发生人员变更，必须在变更后及时通知对方。只有双方负责人（经法定代表人授权）在各种文书上签字有效。2乙方应严格遵守甲方现场

13、各项管理制度，若有违反及不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。3甲方在住宿、医疗、卫生等方面尽可能向乙方提供方便，其费用由乙方承担，其中医疗、卫生等费用由乙方按日付清。第九条劳务工程款结算本劳务工程不考虑预付款，按月办理劳务计价。在劳务施工进行中，按当月完成的验收合格工作量预结（幅度不得超过已完工作量的80%），劳务量完工后，经甲、乙双方共同验收合格予以结算。但乙方应留劳务量总价款的5%作为劳务信誉保证金，待甲方与业主全部结算后付给乙方。第十条违约责任1签订本合同后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。2乙方所承担的劳务工作项目，不得转让他人或变相转

14、让他人，否则，甲方有权终止本合同，并对乙方进行清退，造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。3乙方必须按本合同规定按期保质完成劳务工作任务。否则，每逾期一天按乙方承担劳务总价款3付给甲方违约金。但最多不超过劳务总价款的50%。4甲乙双方不得无故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，应按乙方承担劳务总价款3偿付给对方逾期付款违约金。但最多不超过总价款的50%。（乙方必须及时清欠当地外欠款，如不及时清欠，甲方将予以扣留部分款项）5乙方在劳务施工中，与甲方关系属于劳务承包关系，乙方对外以自己的名义（自然人或法人）享有权利承担义务，乙方不得以甲方下属的名义对外进行民事经济活动，否则，乙方应承担由此而引起的法律后果。

15、6乙方如以具有建筑资质的法人企业承担本劳务工程量，必须保证自己提供的“三证”真实可信，否则将承担违约责任、刑事责任等法律后果。第十一条担保双方同意-单位为乙方劳务施工提供履约担保（可以用财产抵押、履约保证金、银行履约担保的方式）。第十二条争议的解决本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，选择以下第-种方式解决。1向北京市仲裁委员会申请仲裁。2向北京铁路运输法院起诉。3向北京市密云县人民法院起诉。第十三条合同生效1本合同自双方盖章、签字之日起生效，至劳务工程全部完工并结算完毕后失效。2本合同一式六份，甲乙双方、担保单位各二份。3本合同未尽事宜，甲、乙双方需另行签订补充协议，与本合同具

16、有同等法律效力。第十四条合同附件1乙方营业执照（复印件）6授权委托书2乙方资质证书（复印件）7工作量统计表3乙方资信证明（复印件）8劳务人员统计表4担保证明9劳务承包人身份证明5施工安全许可证10.进场机械设备一览表甲方：（章）乙方：（章）法定代表人法定代表人（或委托代理人）（或委托代理人）地址：地址：电话：电话：担保人：（章）法定代表人：签字日期：年月日施工劳务承包合同范本1甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守

17、。一、工程名称与地点该工程为_工程，地点在_。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_工程按_元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程

18、质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作规程，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在

19、分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的_%。工程竣工付至劳务费的_%。办完工程结算付至劳务费的_%。留_%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工

20、，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。七、双方权力与义务(一)甲方1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1.乙方

21、必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他

22、1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。4.本合同一式叁份，甲方_份，乙方_份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日_年_月_日施工劳务承包合同范本2发包方：_承包方：_甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_工程施工的劳务人

23、工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_(三)施工面积：_第二条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立

24、项目，若有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期(三个月)(一)开工日期：_(二)竣工日期：_第五条施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第六条双方责任及工作(一)甲方工作1.提供食宿条件：2

25、.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。扣件按3%，。u形扣按15%，。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。第七条工程验收(一)工程质量，以国家工

26、程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人_元一天支付给乙方。第八条人工费支付(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷_元，现金_元，每_天借支一次，总额控制。(二)每_天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的_%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付_%，达不到则支付_%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时

27、支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后_日内付足总额的_%，余款一个月后付清。(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮_%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮_%与乙方作结算。第九条安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外

28、伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同_式_份，甲乙双方各捃_份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方：_乙方：_负责人：_委托人：_代表：_代表：_签约时间：_年_月_日施工劳务承包合同范本3甲方:_乙方:_依照及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称:_工程地点:_第二条工程承包范围_第三条工程工期1、计划开工日期:_年_月_日，计划完工日期:_