充电桩安装工程合同范本Word下载.docx

1、2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围：5、合同价款：6、技术要求：二、工程工期1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。2、计划开工时间：_年_月_日，计划完工时间：_年_月_日。三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。四、付款方式1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付_30_%的进度款。3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付_40_%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合

2、规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。五、工程管理、质量及安全事项1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方

3、自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。六、验收1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。七、保修本工程保修期为_年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_%的违约金。九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，

4、双方均可向合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。2、合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：充电桩安装工程合同范本2承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备

5、案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据民法典和其他相关规定，甲乙双方就_项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的

6、，以转移占有工程之日为实际竣工日期。_年_月_日，计划完工时间：_年_月_日。三、工程结算本工程的工程量据实结算。工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。2、甲方在收到验收通知后_日内应组织人员验收。保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。七、保修本工程保修期为_年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日