建筑装饰工程施工合同2.docx

1、建筑装饰工程施工合同2建筑装饰工程施工合同（2） 建筑装饰工程施工合同2 建筑装饰工程施工合同960206 乙种本 发包方甲方： 承包方乙方： 遵照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称 工程地点： 承包范围： 承包方式： 工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 工程质量： 合同价款人民币大写： 其次条甲方工作 开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电

2、、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 托付监理公司进展工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。 如的确须要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第三条乙方工作 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度打算，交甲方审定

3、。 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格遵照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位住户的关系。 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 第四

4、条关于工期的约定 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采纳的措施费用。 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工小时以上一周内累计计算，工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此

5、增加的费用。 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方

6、应成认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 双方商定本合同价款采纳第种： 固定价格。 固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。 可调价格：遵照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。 本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分次进展拨款金额 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。 第七条关于材料供给的约定 本工程甲方负责选购供给的材料、设备见附表一，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡约

7、定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止运用。应制止运用，对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关平安生产和防火的约定 甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、

8、标准。 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条嘉奖和违约责任 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。 乙方遵照甲

9、方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由甲方负责并担当损失。 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并担当损失。 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条争议或纠纷处理 本合同在履行

10、期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采纳协商解决或请有关部门进展调解。 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十一条其它约定 第十二条附那么 本工程须要进展保修或保险时，应另订协议。 本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。 本合同履行完成后自动终止。 附件 施工图纸或作法说明 工程工程一览表 工程预算书 甲方供应货物清单 会议纪要 设计变更 其他 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 代理人：代表人： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮码：邮码： 开户银行：开户银行： 户名：户名： 帐号：帐号： 年月日年月日 附表一： ×××工程甲方供给材料设备一览表 序材料或设备名称规格单数单供给送达备 号型号位量价时间地点注