车队土方运输合同.docx

1、车队土方运输合同车队土方运输合同 篇一：土石方运输合同范本 土石方运输合同 甲方： 合同编号： 乙方： 签订地点： 甲乙双方根据中华人民共和国民法典及相关法律法规规定，为了明确双 方权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。 一、工程名称： 二、工程量：以实际运输土方量为准。 三、进场日期： 年 月 日前。 四、运输单价：人民币 元/方.公里（大写： ），以上 运输单价为含税价。 五、甲方应按承诺数量提供合格运输车辆台，签订合同时每台车缴纳 壹万元履约保证金，合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式： 乙方

2、根据经甲方现场负责人员签字确认土石方运输验收单据，定期与甲方对 账，由甲方开具统一运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。 七、甲方责任：1、甲方负责修整维护运输途中非等级道路，保证运输道路平整畅通。 2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成延迟支付除外）。 八、乙方责任： 1、乙方为甲方提供满足施工要求运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织 车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方运输调配，保证及时完成运输任务。 2、

3、乙方提供车队所有车辆车主经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。 3、乙方车辆停置待工期间费用由乙方自行承担。 4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成一切后果乙方自负， 甲方不予承担任何责任。 5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方各项规章制度，任何情 况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规活动，由此造成一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生交警及运管部门处罚费用及 争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承 担，与甲方无关。 8、履行本合同期间，乙方与第三方发生任何争议和纠纷均由乙方自

4、行处理并 承担相应责任。 九、违约责任： 1、甲方必须与乙方委派专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或 其他人，否则由此造成任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中，在未经甲方允许情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。 3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款甲方有权从乙方运输 款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。 4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄 虚作假。否则，除虚假部分运输数量不得作为运

5、费计算依据外，还须按虚假部分运输数量运费十倍计算违约方应予承担违约金。 十、其它约定： 1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理原则及时协商，协 商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。 2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具 有同等法律效力。 3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。 十一、本合同书一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份具有同等法律效力。 本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。 甲方（章） 乙方（章） 代 表 人 代 表 人 身份证号 单位地址

6、 单位地址 电 话 电 话 合同签订日期合同签订日期 承 诺 书 致： 本人承诺： 1、 保证按合同约定数量提供状况良好运输车辆； 2、 保证按投标文件承诺垫付能力完成运输任务，不无故停运； 3、 保证服从甲方生产调度和现场指挥，遵守甲方各项规章 制度； 4、 保证本着诚实守信原则，如实计量，不弄虚作假； 5、 保证遵守国家和地方有关法律法规，尊重地方民俗，不寻衅 滋事。 以上承诺如有违背，我方自愿扣除相关违约车辆履约保证金作为 违约金。 承诺人： 年月日 车队授权委托书 致： 本人（姓名）系自卸运输车车辆产权所有人，委托（姓名）为我方代理人，代理人根据此授权，以代理人名义进行车辆日常管理以及

7、与贵公司进行合约签订、运输量计量、财务结算等事宜。 委托期限自 年月 日至 年月 日。 车辆信息： 车辆牌照号 车辆行驶证号 车辆道路运输证号 本人身份证复印件： 委托代理人身份证复印件: 车辆所有人（签字）： 授权委托人（签字）： 2012年月日篇二：土石方车辆运输协议书 土石方车辆运输协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方根据中华人民共和国民法典及相关法律法规规定，双方本着自愿、公平、诚实信用原则，就乙方承包甲方土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称： 二、项目工程地点： 三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。 四、工期： 本项目工程

8、期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度，则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后，工期相应顺延。 五、单价、结算 以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上元每吨（该价格为税后价） 甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日17点前，按照乙方前一天总运输款支付全款。 六、双方权利义务 （一）甲方权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员住宿，所产生费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承

9、担这两个板房费用）。 2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技

10、术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内各项事宜。 （二）乙方权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹，按违约处理，甲方有权扣除该车辆当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4，

11、乙方以甲方名义对外发生全部债权债务、乙方自行发生全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票义务，不承担工程任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。 6、乙方提供车辆必须满足甲方下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康驾驶员。 七、特别约定1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元窝工及生活补助，连续停工超过八小时以一天计算。 2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙

12、方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达施工方案保质保量完成工作，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 九、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方代表： 乙方代

13、表： 身份证号码：身份证号码： 联系电话： 联系电话： 签订时间： 年月日 签订时间：年月日篇三：土方运输合同 土方运输合同 （甲方）： （乙方）： 车队 合同双方在平等自愿协商一致基础上，达成如下协议： 第一条 运输任务 由乙方负责 项目土方运输作业任务，乙方承担运输量按合同履行过程中实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定作业时间，作业地点，作业面，工程进度和运输数量要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条 合同期限 自 年月日起至 年月 日止。 第三条 运输起止地 根据现场施工管理人员确定 第四条 运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆号：

14、行驶证号载重量 （m3）。进场车辆必须到甲方项目部登记备案，车辆需配备防尘、防抛洒装置。 第五条 运费结算 运费按元/车计算。 因本合同土方运输产生税、费由乙方承担，甲方支付运费，乙方应出具运输费发票。按月结算。于每月 日前对上一月运费进行结算支付。 第六条 运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必须确保车队投入车辆运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责，与甲方无关。 第七条 燃油供应 乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。 第八条 运输管理

15、 1、乙方运输车辆必须服从甲方统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、日常运输凭证由甲乙双方指定经办人员共同签字确认。运输数量凭证为甲、乙双方日后运费结算基准和依据。 5、乙方运输车辆运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业。 第九条 违约责任 1、本合同

16、生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务履行。 2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分运输数量不得作为运费计算依据外，还需按虚假部分运输数量运费拾倍计算违约方应予承担违约金。 3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。甲方在首次支付乙方运费中暂扣5000元作为合同履约保证金，待土方工程运输结束后，一次性付清。 4、乙方运输车辆应按照甲方要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误，否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。 5、合同期限届满后，乙

17、方运输车辆应按照甲方要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误，否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。 6、乙方对自己提供运输车辆应出具合法所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工许可权，并依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。 7、乙方运输车辆不服从甲方统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通秩序，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币（￥：500元）标准，由甲方从乙方运费或合同保证金中扣留支付。 8、乙方运输车辆必须按照甲方指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分运输不予结算，乙方运输台账

18、中剔除；如属非定点卸载，还须由乙方负责将非定点装载部分土方进行清理，装运至指定地点卸载。 9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另做其他用途，否则，甲方有权终止对乙方燃油供应。 10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上（含48小时），甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。 11、乙方运输车辆在作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款，由乙方承担。 第十一条 争议解决 1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 托运方（签字）： 签订时间： 年 月 日 承运方（签字）：签订时间： 年 月日