防火门供货合同_3篇（共5页）2800字.docx

1、防火门供货合同防火门供货合同范文1购货单位(甲方)：_供货单位(乙方)：_根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。二、质量标准：符合国家相应的标准。三、履行期限：为XXXX年5月16日至XXXX年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。六、违约责任1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款

2、的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3.乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。七、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实全部免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，

3、依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日防火门供货合同范文2甲方(需方)：乙方(供方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。一、产品数量、规格型号、单价、金额及内容二、承包内容甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。三、产品质量要求和

4、计量及结算方式1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。四、交货时间、运输方式及费用1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。2.运费费用由供方负责。五、付款方式及期限1.签订合同后甲方预付10%定金。2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。4.防火门消防验收合格支付总货款的8%。2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。5.防火门的消防验收由乙方负责。六、违约责任及其他约定事项1.因质量不合格引起的经济

5、损失全部由乙方负责。2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。七、安全责任与要求：1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。3、临时用电，甲方提供电源到一级箱为止。二级箱、三级箱依据24-XXXX年临时用电管理制度执行，由乙方自负。4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。八、解决纠纷方式本合同在执行时发生争议及未尽事项有当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方均可向人民法院诉讼。本合同一式肆份，甲

6、乙双方各执两份，具有同等法律效力，甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日防火门供货合同范文3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。二、工程地点：注：1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。2、完工后，按实际数量据实结算。3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。四、产品、质量标准：1、进户门颜色花型以样品为准，门扇

7、钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。六、付款方式：1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次

8、性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。七、甲方责任：(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。八、乙方责任：(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。九、安全责任：在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安

9、全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。十、违约责任：1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照合同法执行。2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。十一、争议与纠纷处理：甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、附则：本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日