本科毕业设计论文房地产开发合同Word格式文档下载.docx

本科毕业设计论文房地产开发合同Word格式文档下载.docx

《本科毕业设计论文房地产开发合同Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《本科毕业设计论文房地产开发合同Word格式文档下载.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

惠东县港口镇沙嘴尾村

2、项目用地性质

①合作开发项目占地38615.1平方米，土地性质为旅馆业/住宅/服务设施用地，用地文件以批复为依据。

②该片土地使用权人为：

惠州市乔一熹实业有限公司。

3、项目规模

（1）五星级酒店建筑面积为22498m²

，建筑物18层，总投资约为人民币万元。

（2）酒店公寓建筑面积为15502m²

，建筑物31层，总投资约为人民币万元。

（3）商住楼1号楼建筑面积为21304.32m²

，建筑物26层，总投资约人民币万元。

（4）商住楼2号楼建筑面积为45045.51m²

，建筑物30层，总投资约人民币万元。

（5）商住楼3号楼建筑面积为17468.17m²

，建筑物20层，总投资约人民币万元。

（6）会所、商业及其他配套建筑面积1750m²

，总投资约人民币万元。

（7）不计容建筑面积（架空层）30800m²

注：

以上设计指标以相关部门最终审批的为准，在此仅供测算投资总

额提供参考

_4、工程具体范围和内容：

（1）本项目包括地基与基础工程、地下结构工程（含消防工程及设备）、酒店及住宅装修工程（含二次精装修、本工程二次精装修甲方必须以包工包料的形式给乙方承包，二次精装修费用按照惠东县当时的信息价计算取费）、水电工程、土建工程、主体结构工程、屋面及防水工程、装修工程。

以上工程造价按照在实际施工期间惠东县当时的信息价计算取费给乙方，同时上浮6%。

（2）承包人承包范围内的因设计变更和相关技术规范而引起的增加工程，甲方必须以包工包料的形式给乙方承包，按照在实际施工期间惠东县当时的信息价计算取费给乙方，同时上浮6%。

（3）图纸以外的增加附属工程，甲方必须以包工包料的形式给乙方承包，按照在实际施工期间惠东县当时的信息价计算取费给乙方。

第2条合作方式

1、甲方提供项目用地，乙方全额带资承建。

2、为保证本项目能顺利竣工，乙方需提供经甲方认可的第三方担保。

3、乙方提供项目全部建设资金包括设计及报建费用。

4、本合同项目工程由乙方或乙方指定的公司负责建设施工，由甲方或甲方和乙方在签订本合同时与乙方指定的施工公司或由甲方与乙方签订《施工合同》，具体约定施工和结算、工期、质量等问题。

第三条付款方式

1、双方同意乙方的出资按签订的《施工合同》约定的工期及工程进度投入建设资金。

2、关于保证金，由于本工程是乙方带资，甲方不要求乙方支付保证金。

3、鉴于本项目乙方为全部工程带资承建，经双方协商同意在项目竣工结算后壹个月内甲方支付最终结算价款的90%，工程竣工备案结算后一年内付至最终结算价款的97%，留3%作为工程质量保证金，在保修期满后付清。

4、甲方在本项目竣工结算后壹个月内未按约定支付最终结算价款的90%时，乙方有权按照当时市场价的75%的价格以本项目物业抵偿工程款。

第四条前期工作安排

合作开发项目的前期工作由甲方负责，包括但不限于以下各项：

（1）落实合作开发项目用地规划手续，获得合建项目占地的使用地规划批文，土地使用权人为甲方。

（2）负责合作开发项目的规划设计工作，费用由乙方垫付。

（3）落实合作开发项目的规划报建工作，费用由乙方垫付。

（4）甲方负责合作项目的整体供水、污水处理、供电、安装、供气、通讯报装手续。

（5）甲方负责合作开发项目开工手续的办理，获得开工证，使合作项目可以合法开工建设。

（6）甲方负责施工场地平整，施工用电、用水接至施工现场。

第五条工程管理

1、本合同签署后，甲乙双方各自委派专人共同组织合作项目工程关联办公室，具体协商工程管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排。

2、管理办公室按前述第四条职责规定，具体协调、落实。

3、未尽事宜按甲方与乙方指定签订的《施工合同》办理。

第六条财务管理

双方同意按甲方与乙方指定签订的《施工合同》约定进行财务管理。

第七条保证

甲方保证：

1、甲方同意在本项目竣工结算后壹个月内未按约定支付最终结算价款的90%时，乙方有权按照当时市场价的75%的价格以本项目物业抵偿工程款。

2、乙方保证：

按甲方与乙方公司签订的《施工合同》按工期进度支付建设资金。

第八条违约责任：

第九条声明及保证

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

第十条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。

未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

保密期限为年。

第十一条通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及本合同有关的通知及要求等，但必须用书面形式，可采用书信、传真、速递当面送交等方式传递。

以上方式无法送达的，方可采用公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；

否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十二条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。

未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，有责任方承担。

第十三条合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。

任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十四条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地有关部门调解；

协商或调解不成的，任何一方有权提交惠州仲裁委员会仲裁；

第十五条不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续事件的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。

声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。

如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称的“不可抗力”是只受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的绿茶在客观上成为不可能或不实际的任何事件。

此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震、以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯或关联条款的内容，按照通常理解对本合同做出合理解释。

该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同向抵触。

第十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。

本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十八条合同的效力

1、本合同自双方或双方代表人签字并加盖公章之日起生效。

2、有效期为年，自年月日至年月日。

3、本合同正本一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：

签订地点：

年月日年月日

__

_