免费下载机电安装工程合同范本.docx
《免费下载机电安装工程合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《免费下载机电安装工程合同范本.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
![免费下载机电安装工程合同范本.docx](https://file1.bingdoc.com/fileroot1/2023-5/25/c4e37a48-e92f-483b-b028-9f079eb8ca8b/c4e37a48-e92f-483b-b028-9f079eb8ca8b1.gif)
免费下载机电安装工程合同范本
免费下载机电安装工程合同范本
免费下载机电安装工程合同范本篇一机电安装合同范本
机电设备安装工程施工承包合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
×××电站机电设备安装工程
二、工程地点:
三、工程内容:
详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:
。
工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期:
根据甲乙双方商定,乙方在×年×月份进场施工,×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。
如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式:
(1)工程预付款:
在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款:
按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。
保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。
如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。
以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。
如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。
由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。
如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。
违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。
当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十三、合同份数:
本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。
甲方:
乙方:
{免费下载机电安装工程合同范本}.
法人代表(委托人):
法人代表(委托人):
联系电话:
联系电话:
开户银行:
开户银行:
银行帐号:
银行帐号:
免费下载机电安装工程合同范本篇二机电安装工程合同标准版(业主版2021-09-01)
设备采购及工程安装合同
合同编号:
编号HNAC/QES.Ⅳ-1115发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
华自科技股份有限公司
甲、乙双方经过友好协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程依据:
施工图纸、报价清单、附件(系本合同的有效组成文件)。
4、工程承包方式:
□包材料□包人工。
二、承包范围
甲方安装工程施工内容包括,具体详见工程图纸、报价清单、附件。
三、合同价款:
1、其中设备价款:
2、其中安装价款:
合计人民币(大写):
元整(¥元整)。
3、合同总价款:
合计人民币(大写):
元整(¥元整)。
四、工期要求:
1、开工日期:
预付款到账且甲方提供或确认的图纸资料齐全后天内开工。
2、工期正常为工作日(甲方现场满足施工条件情况下)。
五、付款:
1、付款方式:
甲方支付到乙方指定账号。
2、预付款:
合同签订3个工作日内预付总价款的30%,计人民币元整(¥元整)。
3、进度款:
工程主材(如:
)到甲方现场,3个工作日内付总价款的%,计人民币元整(¥元整)。
4、安装完工款:
工程全部安装完工后,3个工作日内或乙方设备(如有)到现场一个月内(以两者时间先到为准)付总价款的%,计人民币元整(¥元整);如非乙方原因,工期不能如期完工,超过二个月则视同完工,甲方应结清相应款项,否则视为违约。
5、验收款:
工程通过竣工验收后3个工作日内,甲方支付乙方总价款的%,计人民币元整(¥元整)。
如因非乙方原因不能组织验收,超过15个工作日则视同验收合格,应结清验收款。
6、质保金:
%质保金自验收之日起一年内或乙方设备(如有)到现场13个月内付清(以两者时间先到的为准),计人民币元整(¥元整)。
7、发票开具:
设备部分由乙方对甲方开具增值税发票;安装部分由乙方对甲方开具建安发票。
8、如非乙方原因,甲方延迟支付合同款,则甲方每天按相应款项的1‰支付乙方资金占用费。
六、违约及争议处理:
本合同在履行期间,双方发生争议时,应积极协商解决;协商不成时,可向人民法院起诉。
七、其它条款
1、本合同及专用合同条款签署后,双方必须严格履行,未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定达成补充协议,补充协议与本合同、专用合同条款具有同等效力。
2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议,投标书、招标文件和中标通知书,施工图纸、报价清单,标准、规范及有关技术文件,明确双方权利义务的传真、会议纪要,变更协议,现场工程师的有关书面通知等书面文件均为本合同的有效组成文件。
3、本合同中有关词语含义、未明确约定的事项均以专用合同条款中的约定为准。
4、本合同一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。
附录专用合同条款
一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序
合同文件应能相互解释,互为说明。
合同文件及优先解释顺序如下:
本合同、专用合同条款、合同附件、补充协议,投标书、招标文件和中标通知书,施工图纸,标准、规范及有关技术文件,明确双方权利义务的传真、会议纪要,变更协议,工程预算书、现场代表的有关书面通知。
发包人在合同中简称甲方,承包人在合同中简称乙方。
2、合同文件使用的语言文字、标准
2.1本合同使用的语言为:
汉语。
2.2本合同适用的标准、规范:
按现行的国家及行业标准。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供或确认的施工图纸的时间和套数:
合同签订后天内提供套经确认的施工图纸。
3.2发包人与承包人均不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人(如有)。
3.3在工程施工中发生下列各项事实时,承包人必须立即以口头或书面形式通知发包人,要求确认:
(1)由发包方提供或指定的设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符。
(2)由发包方提供或指定的设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难。
(3)由发包方提供或指定的设计不合理的地方。
发生上述情况后,由承包人及时会同发包人、设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包人按修改或变更的设计文件进行施工,若增加费用(包括返工、停工、窝工、人员和机械调迁,材料及配件积压等)由发包人承担。
二、双方一般权利和义务4、项目代表
4.1发包人派驻的项目代表
姓名:
职务:
联系电话:
,
(1)在施工过程中,负责协调配合工作。
(2)除发包人项目代表外,发包人派驻工地的其他人员原则上均无权向承包人发出任何指令。
(3)发包人的指令、通知由发包人项目代表签字后,以书面形式交给承包人项目代表,在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,发包人项目代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对发包人的指令应予执行。
发包人项目代表不能及时给予书面确认的,承包人应于发包人代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
发包人项目代表在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
(4)承包人认为发包人代表指令不合理,应在收到指令后12小时内向发包人项目代表提出修改指令的书面或口头报告,发包人项目代表在收到承包人报告后12小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。
紧急情况下,发包人项目代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但发包人项目代表决定仍继续执行的指令,承包人应予执行,相关责任由发包人承担。
(5)如更换发包人项目代表,发包人应提前7天书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
4.2承包人派驻的项目代表
姓名:
职务:
联系电话:
,在施工过程中,负责协调配合工作。
如需要更换承包人项目代表,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并经发包人同意。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
5、发包人工作
5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工日期前具备安装条件。
(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:
发包人将施工用水、用电接至施工场地,解决施工用配电室及场内施工用电线路,免费提供施工用水、用电。
(3)为承包人免费提供生活(或场地)、仓库(施工材料临时存放地),承担已进入施工现场的设备及材料等的配合保护工作。
免费下载机电安装工程合同范本篇三机电安装工程合同
永贵五凤煤业有限责任公司
工业广场35/10KV变电所机电安装工程
施工合同文件
甲方:
永贵五凤煤业有限责任公司
乙方:
贵州冶金建设公司
签订日期:
年月日
目录
第一部分合同协议书……………………………………………………………3第二部分专用合同条款…………………………………………………………29
1.词语定义及合同文件……………………………………………………29
2.双方的一般权利和义务…………………………………………………29
3.施工组织设计和工期……………………………………………………31
4.质量与验收………………………………………………………………31
5.安全施工…………………………………………………………………31
6.合同价款与支付…………………………………………………………32
7.材料设备供应……………………………………………………………33
8.工程变更…………………………………………………………………33
9.竣工验收与结算…………………………………………………………34
10.违约索赔和争议………………………………………………………34
11.其他……………………………………………………………………35
第三部分施工安全协议书………………………………………………………39
第一部分合同协议书
发包人(全称):
永贵五凤煤业有限责任公司(简称甲方)
承包人(全称):
贵州冶金建设公司(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
永贵五凤煤业有限责任公司工业广场35/10KV变电所机电安装工程
工程地点:
永贵五凤煤业有限责任公司工业广场
二、工程承包范围
承包范围:
永贵五凤煤业有限责任公司35kV变电所机电安装工程施工图设计(不含通信、绿化、消防)包括中标时确定(结合“需要澄清的问题”)的全部机电安装工作为本次承包范围(电压等级35/10.5kV,主变容量2×6300KVA,35kV进出线回路2回等)。
三、合同工期
开工日期:
2021年12月24日
竣工日期:
2021年2月24日
合同工期总日历天数60天。
四、质量标准{免费下载机电安装工程合同范本}.
工程质量标准:
按设计要求及现行的国家、行业标准并达到合格。
五、合同价款
金额(大写):
陆拾伍万捌仟圆(人民币)
(小写):
65.8万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、明确双方权利、义务的纪要、协议
4、投标书、招标文件和中标通知书
5、施工图纸
6、标准、规范及有关技术文件、技术要求
7、工程预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
{免费下载机电安装工程合同范本}.
七、本协议书中有关词语含义与《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
2021年12月23日合同订立地点:
永贵五凤煤业有限责任公司
本合同双方约定双方签字并盖章后生效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
地址:
地址:
遵义市海尔大道
法定代表人:
法定代表人:
授权代理人:
授权代理人:
电话:
电话:
0xxxx
传真:
传真:
0xxxx
开户银行:
开户银行:
遵义市商业银行湘江支行帐号:
帐号:
71-xxxx邮政编码:
邮政编码:
xxxx
第二部分专用合同条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件应能相互解释,互为说明。
合同文件及优先解释顺序如下:
本合同协议条款、中标通知书、投标书及其附件、招标文件、合同专用条款(详见国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》GF-99-0201)、合同通用条款(详见国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》GF-99-0201)、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程预算书。
合同履行中,甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
2.1本合同使用的语言为:
汉语。
2.2本合同适用的标准、规范:
按现行的国家及行业标准。
2.3本合同适用的法律法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
合同签订后7天内提供施工图两套。
承包人如需增加套数,费用由承包人自行支付。
3.2发包人对图纸的保密要求:
承包人未经发包人同意不得将本工程图纸向社会扩散。
发包人不承担有关的保密措施费用。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
发包人委托的职权:
监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权责任人,行使监理合同授予的权限,并领导项目监理机构的工作,其工作对发包人负责。
免费下载机电安装工程合同范本篇四2021年机电安装合同
机电安装总承包工程施工合同
机电安装总承包工程施工合同
合同编号:
【】
工程名称:
机电安装总承包施工工程
建设单位:
年月日
合同协议书
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,为明确各方责任,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
机电安装总承包工程
2、工程地点:
。
{免费下载机电安装工程合同范本}.
3、工程规模:
。
二、工程承包方式和范围
1.承包方式:
根据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料,并结合施工现场环境状况,按工程量清单固定综合单价总价包干。
包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包安全、包文明施工措施、包环境保护、包设备调试、包机电总承包工程管理、包与土建总承包配合管理、包措施费、包施工组织设计(各专项方案)中采取的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。
2.承包范围:
招标文件、附件及甲方要求完成《电气、给排水、消防、通风空调专业工程》施工图所有内容,包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调管理工作,服从和配合协助土建总承包等项目管理.具体工作范围包括但不限于以下内容:
2.1强电系统:
2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图,从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价,该部分按实结算。
2.1.2自低压电房外墙开始,至所有动力配电箱(含消防动力配电箱、双电源切换箱)、照明配电箱(含应急照明配电箱)安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。
包括所有提供给其它机电系统
的动力配电箱(含配电箱)如:
电梯/扶梯系统、室内/室外(园林)系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统,各机电/弱电系统设备机房、消防控制室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接点等。
2.1.3负一层商业区域、裙楼部分的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱(含配电箱、双电源箱)等,楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。
2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。
2.1.5所有楼梯间照明、所有应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。
2.1.6塔楼部分由机电单位施工至各办公室内开关箱(含开关箱体、载流元件),新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备,动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱(含配电箱、双电源箱)。
办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。
2.1.7避难层(15楼)除卫生间、电梯厅外,其余照明系统均由机电单位施工。
出屋面层照明由机电单位施工。
2.1.8发电机(含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收配合工作)由招标方另行委托设计及施工。
发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价,按实结算。
并协助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。
2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装,并配合智能化工程施工单位进行综合调试。
2.1.10本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室,从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围,提供电子版图纸计算工程量,工程分界点为消防泵控制柜上接线端(不含消防泵控制柜)。
从消防水泵控制柜到消防水泵间的管线(含控制柜)不在本次招标范围内。
2.1.11防雷工程不在本次招标范围内,由招标人另行委托土建总承包人施工。
2.1.12高低压配电房由招标方另行委托安装,工程分界点为低压柜出线开关出线端子。
地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。
2.1.13消防水泵控制箱\柜、污水泵控制箱、卷帘控制箱由设备厂商配套供应安装,机电单位接线至控制箱进线端子。
2.2给排水系统:
2.2.1室内排水(雨水、污水、废水、压力排水、通气管)及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工,室外排水管道由园林单位施工,不在本次招标范围内。
2.2.2自市政自来水表后起(不含水表组、水表井)的室外给水管道、包括室外消火栓的安装,
由机电单位施工。
2.2.3除卫生间给水支管外,其余室内给水管道系统均由机电单位安装;卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。
2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装,热供水及热回水管均接至沐浴间内,预留阀门供装饰接驳。
2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。
2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干管上的给水阀门;与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口;分界点的管线由机电单位安装。
2.2.7成品生活水箱由机电单位供应及安装,地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预埋套管及安装管道、设备、附件。
2.2.8由机电单位成套供应的给水设备与控制柜\控制箱\控制器之间的管线属