有关承包合同合集7篇.docx
《有关承包合同合集7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关承包合同合集7篇.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
有关承包合同合集7篇
有关承包合同合集7篇
随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是整理的承包合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
承包合同篇1甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：
×××电站机电设备安装工程
二、工程地点：
三、工程内容：
详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：
。
工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：
根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。
如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
工程预付款：
在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
工程进度款：
按月进度实际完成工程量和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。
保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有
关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。
如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。
以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。
如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。
由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由拒不履行合同。
如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。
违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计图纸及招投标文件的技术要求。
2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。
当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、合同份数：
本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
联系电话：
联系电话：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
二OXX年八月二七日承包合同篇2甲方：
乙方：
第一条承包内容
1、甲方承包乙方经营的客运航线轮船内的视频广告。
2、广告时长为每船次3—10分钟，按航行时间长短。
3、承包费用万元。
第二条甲方的权利和义务
1、甲方提供乙方广告片，并承担广告片的制作费用。
2、甲方需为乙方拍摄形象、安全宣传片一辑，制作费用由甲方承担。
3、甲方对其所传送的广告内容负责，确保其内容符合党和国家的方针、政策，不违反国家法律、法规的禁止性规定。
第三条乙方的权利和义务
1、乙方需在开船后播放完安全宣传片后即开始播放甲方提供的广告片，并按时播完。
2、乙方不可对甲方传送的广告节目进行技术性处理，若因乙方对节目的加工处理导致宣传效果的偏差或事实性错误，因此而产生的全部责任由乙方承担。
若需修改，应事先征得甲方的同意。
3、乙方有权就广告片节目质量向甲方提出意见和建议，甲方应当予以认真考虑。
第四条协议有效期本协议有效期自年月日至年月日。
第五条违约责任
1、甲乙双方任何一方违反本协议约定时，另一方均有权向其提出口头或书面交涉，并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任，或依照法律的规定追究其侵权责任。
2、若乙方未按照本协议规定的范围和方式播放甲方的广告片，甲方所以损失由乙方承担。
第六条不可抗力若因不可抗力导致一方或双方无法履行本协议的，按相关法律规
定执行。
本协议所指的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、外部通讯系统故障、重大技术故障和法律、政策的变化等。
第七条协议的续期和终止本协议期满后，若双方未提出异议，协议即自行终止。
第八条争议的解决方式因履行本协议产生的争议，双方应友好协商解决。
若双方不能通过协商途径解决，任何一方均可向协议履行地人民法院起诉。
第九条协议的生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承包合同篇3甲方：
北京西苑天露商务会馆乙方：
甲、乙双方就北京西苑天露商务会馆KTV包房经营管理事宜，经友好协商达成以下协议，双方共同遵守：
一、合作形式甲方将其所有的KTV包房共八间交由乙方自主经营管理，同时甲方按月收取相应利润。
二、合作期限自20xx年07月04日至20xx年8月03日，一个月试运营期。
三、结算方式
1、乙方经营过程中，净利润在十万元人民币以内，甲方获取该利润的70%，乙方获取30%；
2、净利润达到十万元人民币以上，甲方收取定额利润人民币八万元以外，超出定额部分的利润全部归乙方所有；
3、乙方自行支付KTV包房专业服务人员薪资；
4、双方按月进行结算；
5、双方签、免单金额月末结算时在各自利润中扣除。
四、双方权利及义务、甲方权利义务
1、甲方提供KTV包房八间，包括现有配套音响、音箱设备以及酒具等设施，并免收水、电、电话等杂费；
2、甲方提供全部酒水、饮料等商品，月末结算时以成本价计算销售成本，并不记入利润；
3、甲方根据实际营业状况，保证乙方合理的劳动报酬前提下分得利润；
4、甲方负责收取日常的营业收入，于月末结算时向乙方提供营业状况月报表以供参考；
5、甲方保证按时交付营业场地，给乙方适当的准备期间以达到适合营业的状态；
6、甲方同意试运营期过后，双方将视情况签订长期合作协议；
7、除非乙方经营管理不善造成甲方损失，否则甲方不得随意提出解除合同；乙方权利义务
1、乙方负责包房全部专业服务人员的招收、培训和日常管理，并遵守甲方关于员工的规章制度；
2、乙方自主经营管理，保证经营项目符合国家各项法律、法规，营业时间、卫生、消防标准等均协调配合甲方的相关规定；
3、乙方不得随意对内部原有设备、设施进行改造，但事先获得甲方同意的除外；
4、乙方负责记录每日收入，次日与财物核对一致后双方签字确认；
5、乙方所销售之商品保质保量；
6、乙方无法达到预期收益并亏损严重时，可以提出协商解除合同；
7、未经甲方同意，乙方不得擅自更改经营项目或转让于第三人经营；
8、KTV现有的服务人员未经甲方同意，乙方不得随意调换。
五、合同终止当出现下列情况时，双方均可终止合同，并协商处理善后工作：
1、任何一方公司及结构有重大变化或破产，此方需在可能的范围内提前通知另一方，并由双方协商解决本合同的继承和转让方法；
2、遭受不可抗力因素，任何一方终止本合同应于提前以书面通知对方。
六、违约责任双方必须严格遵守以上约定，否则：
1、任何一方违反本合同的约定，经对方书面催告后仍不改善时，无过错一方有权单方面提出解除合同，并要求违约方赔偿全部经济损失；
2、任何一方之行为有毁损对方名誉及经济利益的，双方协商后认为互信关系不存在，可解约，但由于解约而给另一方造成经济损失的，解约方应负赔偿责任；
3、甲方迟延交付场地，每天按所获利润总额的5%计算并向乙方支付赔偿金；
4、合同解除后三日内，乙方将场地及配套设备、设施归还甲方，如有人为损坏或丢失，照价赔偿。
七、争议解决履约过程中出现纠纷，双方应本着友好合作态度进行协商，协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，相关涉诉费用由败诉一方承担。
八、附则
1、双方之前一切口头或书面之意思表示、协商、承诺等均被本合同内容所取代；
2、本合同一式两份，双方各持一份，签章后生效，具有同等法律效力；
3、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，作为合同附
件，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
北京西苑天露商务会馆乙方：
地址：
北京市海淀区同庆街甲10号地址:
电话：
电话：
负责人：
签订日期：
年月日承包合同篇4发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法
律法规，经甲、乙双方共同协商，现将制作安装工程承包给乙方施工。
为明确双方权利、义务，特订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包方式包工包料，包安装制作，包运输费。
三、工程数量根据甲方提供的图纸制作安装一处标示牌，如有超出图纸的工程量部份双方另行确定价格。
四、工程造价工程承包总价人民币
五、工期
1、本工程进场开工时间为年月日至年月日前施工完毕交付验收。
2、如确因非承包方原因或其他不可抗力因素，致使工程无法按合同日期完工，工期可以顺延。
六、施工要求
1、乙方必须按照甲方提供并经甲方认可后的图纸进行施工。
2、乙方应严格按照国家有关强制性建筑施工标准及施工规范要求进行施工，确保施工安全。
七、材料要求发光字采用
1.0的镀锌板，LED数码管，点光源，安装使用
50、40角铁。
安装牢固，无动摇。
工程质保二年。
八、结算和付款方式
1、本合同签订之日，甲方付给乙方工程总款30%作为备料款。
2、工程安装施工完毕后甲方应在3个工作日内及时组织工程验收，工程验收合格后来居上5个工作日内，甲方付至工程总价款的30%，剩余的三个月再付20%，一年后付清20%。
九、竣工验收
1、工程安装施工完毕，乙方及时通知甲方进行验收。
甲方应在接到乙方通知之日起个工作日内组织进行验收，作出验收结论。
甲方不按时进行验收或不按时作出验收结论的，视为验收合格。
2、工程竣工验收合格后，如在二年内有由于乙方安装或者制作
原因需要维修的，乙方在收甲方通知之日起1日内无条件负责维修。
二年以后按成本价计费维修。
十、双方工地代表甲方：
联系方式：
乙方：
联系方式：
如工地代表更换，应提七天通知对方。
十一、双方其他权利和义务甲方权利和义务
1、甲方负责及时提供与本合同业务有关的建筑设计图纸、设计变更通知单，按图纸进行验收。
2、甲方负责与其他交叉施工单位的协调工作。
3、甲方为乙方提供施工用电源和配套材料存放场地。
4、甲方按照合同规定按时向乙方支付工程进度款和办理工程结算。
5、甲方如因城管等政府单位造成停工或不能安装，乙方有权按合同价格收费。
乙方权利和义务：
1、乙方按照甲方提供的科纸和现场实际情况进行制作安装。
2、乙方服从甲方统一指标，与土建及其他交叉施工单位协调、配合施工。
3、乙方做好施工安全防护工作，严守安全操作规程。
十二、违约责任
1、甲、乙双方应全面履行本合同义务，任何一方违约都应当承担违约责任。
2、如果甲方不按约定期限和数额付款，则每日按欠款项的千分之五支付违约金。
十三、其他约定
1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
2、若因履行本合同发生争议，双方应及时协商解决；协商不成的，可提交乙方所在地人民法院裁决。
3、本合同附件、施工图纸及补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式两份，双方签字或者盖章生效，双方各执一份。
承包合同篇5甲方：
乙方：
甲方为丰富小区的物质文化生活，为小区提供一个运动休闲场所，本着公平、公正、公开、优势互补的原则，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商达成如下条款，供双方共同遵守。
一、合作说明
1、甲方将游泳池的经营权及游泳池相关硬件承包给乙方，在合作期间甲方不得以任何形式收取额外费用。
地点：
时间：
xx年月日——xx年月日
2、游泳池的收入归乙方所有，乙方需向甲方支付承包费、水电费。
二、甲方责任说明
1、甲方提供存放物料的地点，确保非营业时间游泳池相关设施的安全。
2、甲方保证供给乙方充足的水、电。
3、甲方有权监督乙方工作，但不得干涉乙方正常的自主经营权。
4、甲方有义务协助做好卫生部们的检查及处理游泳池内发生的治安突发事件。
5、甲方出示游泳池可开放的相关证明。
6、甲方需负责非营业时间池水和不能存放的设施的安全。
在非营业时间内如果出现的任何问题由甲方负责。
三、乙方责任说明
1、游泳池首先满足小区业主的需要，方可对外开放。
2、乙方负责游泳池的管理，在承包期间的营业时间内出现安全事故由乙方负责。
3、乙方需加强游泳池卫生管理，保持环境卫生，确保池水符合检测标准。
4、乙方负责门票、泳具等的出租销售。
5、在承包期间营业时间内，由于乙方管理不善，设施被盗或损坏，乙方负全责。
6、乙方应按时向甲方缴纳承包费、水电费。
7、合同期满，乙方将游泳池、房屋、设备等如数交还给甲方，如有非正常磨损外的损坏，乙方应照价赔偿，
四、费用收支乙方在订立该合同时，即向甲方缴纳游泳池承包费元，水电费押金元。
水、电计费标准为水元/吨电元/度在合同期满时，双方进行账目核算，若实际水电费用及设施损坏赔偿低于元，甲方退还乙方剩余的押金；若实际水电费用及设施损坏赔偿高于元，乙方向甲方补交齐所需费用。
五、附则本协议尚未涉及的问题，由双方协商解决。
协议各条款均经双方认可，签字盖章后生效，协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有相同的法律效力。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
签约地点：
签约时间：
xx年月日甲方：
乙方：
丙方：
身份证号：
身份证号：
身份证号：
_____________________汽修厂是甲方出资设立的企业法人，为了搞活机制，提高经济效益，现经甲、乙、丙三方协商决定将汽修厂交由乙、丙承包经营，为维护各方合法权益，经三方协商一致，特签订本合同如下：
1、乙方、丙方自愿承包汽修厂经营权；
2、甲方自愿将汽修厂经营权根据本合同转让给乙方和丙方；
3、乙方、丙方在承包期间拥有对汽修厂的生产、人事、财务等方面的管理权；由乙方、丙方经营，由乙方、丙方纳税，甲方不得干涉其正常经营活动。
4、承包期间，乙方、丙方按月支付给甲方承包金；每月份承包金为人民币___元整，承包金从合同生效后的第＿个月起付，每月份的＿号为支付承包金的日期。
5、甲、乙、丙三方应对承包前仓库的各类汽车配件进行盘点，并决定如何处理所盘存的零配件；其余各类生产设施、设备工具、办公用品、工房、车间等地面建筑及其附属设施作出清单并登记造册；对各类建筑及其附属设施非经三方同意不得私自拆迁改动，承包期满上述固定资产保质保量恢复原状。
固定资产清单作为本合同附件附后。
6、所附清单上的资产，甲方在合同期内不得以汽修厂名义或其它名义向银行或其它第三人作抵押；甲方也不得以汽修厂名义向他人借贷，由此产生的债务，乙、丙方不承担连带责任，甲方在与他人交易时，有作此申明的义务。
10、所附清单上的资产，乙方、丙方在经营期间有谨慎维护的义务，但由于不可抗力所造成的相应损失由双方共同承担；
11、合同期间汽修厂重大变更事项，须经三方协商一致，否则不产生变更效力；
15、甲、乙、丙三方一致同意对承包前的债权债务作出清理。
合
同签定之日为合同生效日，合同生效日前的所有债权债务、所产生的经济纠纷均与乙方、丙方无关，也不承担连带责任。
合同生效日后产生的所有债权债务、经济纠纷与甲方无关。
16、乙、丙方应负责汽修厂的内部管理和安全生产，建立安全生产制度，对员工进行安全生产培训。
在承包期内，汽修厂如果发生安全生产事故或交通事故及员工违法违纪情况，由乙、丙方承担全部责任；
17、乙、丙方在承包期内应守法经营，如果其经营活动触犯国家法律法规，乙、丙方应承担全部责任；
18、鉴于汽修厂的土地是租赁的，如果出租方要收回土地，则本合同从土地收回之日起自行中止，三方可以协商决定是否搬迁、继续合作还是分割拆分等事宜；
19、各方均不得单方提前终止合同，否则视为违约。
违约方须向非违约方支付违约金，违约金按____计算。
20、本合同自_____年___月___日至_____年___月___日止，本合同经三方签字生效。
甲、乙、丙三方各执一份。
2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙丙三方任何一方都不得终止合同如无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
甲方：
乙方：
根据学校制定的小卖部承包方案，经双方平等协商同意签订该协议，共同遵守，严格执行。
一、甲方现有可作经营的房屋和部分经营设备提供乙方使用，若乙方人为损坏，应按价赔偿。
二、每年以个学期为准计收承包租金，年承金：
元，电费按市供电局收费标准计取、水费包干：
元/月。
三、依据承包方案，甲方应收乙方风险金元到期退还乙方；若乙方违反协议，甲方可从风险金中提取50％，作为损失补偿，剩余部分退还乙方。
四、乙方要做到文明经商，价格合理，严格执行国家《食品卫生法》，不销售过期、变质、假冒伪劣商品，否则由此产生的不良后果，乙方应付全部责任。
五、小卖部周边的环境卫生由乙方负责清理并承担登记外来人员和拿红绿灯、开门等义务。
六、乙方的经营债务均由乙方自行解决，与甲方无关。
七、甲方负责办理小卖部的`经营许可证和卫生许可证。
乙方承担健康证等相关证件费用。
根据情况税金另定。
八、该协议从二○○年月日至二○○年月日。
双方签字有效。
协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
九、如学校后勤改革发生变化，此协议终止无效。
甲方签字：
乙方签字：
二○xx年月日承包合同篇6合同编号：
________发包人：
承包人：
住所：
住所：
委托代理人：
营业执照号：
电话：
委托代理人：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：
_____________。
1.2工程内容及做法。
1.3工程承包方式：
双方商定采取下列第______种承包方式。
承包人包工、包料；承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；承包人包工、发包人包料。
1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。
1.5合同价款：
本合同工程造价为：
__________元，小写：
______________元。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式
提供：
发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包
人各一份；发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包
人各一份，设计费____________元，由发包人支付。
第四条发包人义务
4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。
包括：
搬
清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
4.2提供施工期间的水源、电源；
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备。
发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；
7.2由承包人提供的材料、设备，承包人应在
升级会员 