机场协议书.docx - 冰点文库

资源描述

机场协议书.docx

《机场协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机场协议书.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

机场协议书.docx

机场协议书

篇一：

机场合同

合同编号：

10-02-0011-0

广东省建设工程

标准施工合同

工程名称：

揭阳潮汕机场航站楼公共区、办公区、贵宾区精装修工程

揭阳潮汕机场位于广东省揭阳市揭东县登岗镇与砲台镇之间发包人：

广东省机场管理集团公司潮汕机场建设工程指挥部

承包人：

广东省装饰有限公司

广东省建设厅制

揭阳潮汕机场航站楼公共区、办公区、贵宾区精装修工程合同

第一部分协议书

第二部分通用条款

一、总则?

二、合同主体?

三、担保、保险与风险?

四、工期?

五、质量与安全?

六、造价?

七、合同争议、解除与终止?

八、其他?

第三部分专用条款?

100

第四部分附件

附件一联合体施工协议书?

127附件二发包人供应材料和工程设备一览表?

129附件三工程质量保修书?

130附件四廉政合同?

132

第一部分协议书

发包人:

（全称）广东省机场管理集团公司潮汕机场建设工程指挥部承包人:

（全称）广东省装饰有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

揭阳潮汕机场航站楼公共区、办公区、贵宾区精装修工程

工程地点：

揭阳潮汕机场位于广东省揭阳市揭东县登岗镇与砲台镇之间，地处潮州、汕头、揭阳三市的中间地带，潮汕平原西南部。

场区水陆交通方便，有公路通往揭阳市、汕头市和潮州市，西至揭阳市22公里，东南距汕头市28.5公里，东北距潮州市24公里；水路运输主要集中在中离溪，永江河，可通过枫江、榕江沿江南下直达南海。

工程内容：

详见招标文件第五章技术条件（工程建设标准）

工程规模：

航站楼建筑总面积约55000平方米，共三层。

航站楼公共区、办公区、贵宾区及商场餐厅室内装修平面总面积约48900平方米。

结构形式：

钢筋混凝土框架结构

资金来源：

由民航总局资金、

工程立项、规划批准文件号：

发改交运[20XX]2506号省财政资金和广东省机场管理集团公司共同出资

二、工程承包范围

承包范围:

详见招标文件第五章技术条件（工程建设标准）

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：

300天。

从20XX年12月28日开始施工，20XX年6月30日完成现场施工，至20XX年10月

30日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

工程质量等级评定合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：

陆仟伍佰柒拾玖万壹仟捌佰伍拾叁元整；

（小写）：

65791853元。

项目单价：

■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：

年月日

订立合同地点：

广东省揭阳市

合同双方当事人约定：

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

发包人：

（公章）地

址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传

真：

开户银行：

帐

号：

邮政编码：

电子邮箱:

承包人：

（公章）地

址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传

真：

开户银行：

帐

号：

邮政编码：

电子邮箱:

篇二：

机场合同

销售合同

甲方：

地址：

联系人：

电话：

传真：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方就买卖交易事宜经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。

一、货物清单及价格

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准：

以符合货物说明书的相关说明为准。

2、产品包装：

（1）有原厂商包装的，按原厂商标准；

（2）没有原厂商包装的,按乙方包装标准进行包装。

三、交货的时间、方式和运输方式及费用

1、交货时间为：

合同签订后个工作日一次性发货。

2、交货地址及联系人：

_____________________________________。

3、交货方式：

送货上门。

4、运输方式及费用承担：

乙方承担国内一般普通境内运输用（如有空运等特殊要求的，费用由甲方承担）。

四、付款条款

1.货到付款，到货后甲方向乙方一次性支付合同项下全部货款共计：

￥6660元，人民币大写【陆仟陆佰陆拾元整】。

2.乙方收到甲方货款后向甲方开具与合同总额等额的中华人民共和国法定增值税专用发票（17%）。

五、验收与异议

1、甲方如指定由收货单位（人）接收货物，则甲方同意对收货单位（人）的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。

2、在乙方交付货物时，甲方应立即对货物品牌、规格、型号、数量、质量是否符合本合同约定进行检查验收，符合本合同约定的，甲方应当验收。

对于不符合合同规定的货物，甲方可以拒收，但应在当日内出具书面意见，说明拒收的理由。

否则逾期则视为货物验收合格。

若无正当理由又拒绝签收的，甲方应当承担违约责任及货物送至双方约定收货地点后的一切风险。

3、其他：

（1）甲方因使用、保管、保养不善等可归于甲方原因造成货物质量问题的，不得提出异议。

（2）上述拒收或异议属于乙方责任的，由乙方在三个工作日内负责更换或补齐。

（3）除非经双方协商达成书面协议，甲方在本合同生效后不得违法或违约以任何形式向乙方主张退货，否则为违约行为，造成乙方损失的依照法律或本合同约定承担违约或赔偿责任。

六、售后服务

1、由甲方提供沈阳市内范围的，1年期间内的免费5次上门服务

2、由甲方负责承担相关使用培训课程

七、违约条款

1、乙方违约责任

（1）乙方逾期交货的，每日按逾期交货金额的万分之四向甲方支付违约金，但乙方所支付的违约金不超过逾期交货金额的5%。

（2）乙方交货物规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同约定的，若甲方同意接受，则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接受，乙方应根据货物的具体情况负责补齐、包换或包修，并承担修理、更换而支付的实际费用。

（3）如因货物制造商或供应给乙方货物的供货商的原因致使乙方逾期交货的，甲方同意乙方不承担违约责任。

（4）在乙方送货的交货方式中，如因甲方错误告知交货地点和接货人，致使乙方无法按时送达，乙方除不承担任何责任外，还有权要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失。

2、甲方违约责任

（1）甲方逾期付款的，每日须按逾期支付的款项金额的万分之四的标准向乙方支付违约金，逾期30天仍未付清货款的，甲方须另外向乙方支付合同总价款20%的违约金，同时，乙方保留解除本合同的权利。

（2）“由于此批货物是乙方专为甲方而准备的，甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括甲方中途退货等），视为甲方单方违约，甲方已实际支付的货款，乙方不予退还。

甲方无论是否已经接收或部分接收货物，自违约之日起向乙方全额支付货款（包括按合同约定尚未到期支付的货款）并承担全部货款的20%的违约金外，还应赔偿乙方因此造成的一切损失。

”

（3）如若本合同签订后，甲方未按约定向乙方支付预付款，经乙方催促后日内仍未支付，乙方可解除本合同，并要求甲方支付本合同总价款的20%作为违约金。

（4）甲方在交货日期届满后20个工作日之后未能安排接货的，乙方有权选择停止发货或解除本合同，甲方已经交付的预付款视为违约金，乙方不予退还，乙方采取前述措施并不免除甲方的赔偿责任。

3、甲方发生任何违约行为时甲方应补偿乙方因此受到的任何损失，包括但不限于直接损失，可得利益损失，处理相应纠纷支付的律师费、调查取证费、差旅费等，以及经乙方向其他第三方的赔偿金额，无论该赔偿金额是由相关法院、仲裁机构决定的还是以和解、调解方式确定的。

4、任何一方存在上述1、2所述以外的违约情形的或者存在上述1、2所述违约情形而1、2对其违约责任的约定不够全面的，违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任。

5、本合同履行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商，若协商不能解决，则提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

案件受理费用由败诉方承担。

诉讼期间，双方需继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。

八、不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：

战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。

不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即书面通知甲方。

2、乙方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，乙方不承担任何责任。

3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后15个工作日内提供有关主管部门的证明。

九、其它

1、本合同自双方加盖公章或合同章后生效。

2、本合同各方认可合同首页及签署页中的信息准确无误。

一方变更通讯地址或者联系方式等上述信息，应及时将变更后的地址、联系方式等信息以书面形式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后

果承担责任。

”

3、本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

如一方需要变更合同，双方需另行签订书面补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。

如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

4、本合同一式壹份，具同等法律效力，传真件有效。

合同签订地点：

沈阳市。

（以下无正文）

篇三：

公务机公司与机场地面保障协议

地面保障协议（草拟）

甲方：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

乙方：

？

航空公司

地址：

？

邮政编码：

？

电话：

？

传真：

甲乙双方经过友好协商就乙方在（）机场不定期公务航班所必须的航空服务（其中包括但不限于飞机起降、地面服务以及旅客行李安检、飞机引导等）达成如下协议：

一、基本服务

甲方负责：

1、安排适宜的飞机停放地点，我司飞机需要安排自滑机位；

2、提供飞机夜间使用的夜航照明设备；

3、为飞机提供在紧急状态下的救援；

4、为乙方承运的旅客提供医疗救护服务；

5、提供飞机维修服务中的一般勤务及所需特种车辆服务。

二、一般航班服务

1、甲方按照中国民用航空局的有关规定，负责对每个航班的旅

客及行李进行安全检查。

2、甲方提供要客安检通道或开辟专用安检通道为乙方乘客进行安全检查。

3、甲方负责对乙方提供的飞行任务书所列明的飞行、乘务、随机机务等机组人员及行李进行安全检查。

4、乙方飞机降落后和起飞前，甲方提供引导车对乙方飞机进行从滑行道到停机位之间的引导。

5、为飞机提供除冰服务（如需）。

要客、配餐服务另行协议。

6、在发生诸如迫降、失事等紧急情况时，甲方不必等待乙方的指示，应立即报告当地急救部门并毫不延迟地采取一切有效、合理和可能的措施，抢救旅客和机组，保护飞机及载运的行李、货物、邮件以及其他物品，以防止丢失和损坏。

7、遇急救飞行，乘客及车辆直接进出机坪，甲方在乙方停机位对乙方乘客和搭载物品进行安全检查等服务。

三、公务机航班特殊服务

1、尽量安排专人保障航班（当天值班人员即可），包括与乘客保持联系，迎送乘客等；

2、旅客进港航班保障；

2.1航班起飞后通报乘客接机人机场接机地点和接机时间；

2.2飞机落地前10分钟在乘客摆渡车及引导员，行李车（按需提供）和行李员（按需提供）机位等待；

2.3接到旅客指定通道送出机场；

3、旅客出港航班保障；

3.1航班起飞前大约60分钟，与乘客送机人联系确认乘客到机场时间和行李大致数量；

3.2乘客到机场时询问机组准备情况，可以通过塔台，机组电话或者地面部门?

，得到确认消息后送乘客登机；

3.3提前安排好旅客摆渡车，准备送乘客进机场；

4、机组保障；

1.为我司航班安排机场保障车辆；

2.为我司机组人员安排场内车，（按需）为我司机组安排外场摆渡车；（按需）为我司机组人员预订酒店；

四、收费标准

1、甲方提供的服务均为有偿服务。

2、航空性业务收费、地面服务收费和特种车辆使用费按照民航局159号文件执行。

3、其他另签协议有具体收费标准的服务项目按其他协议标准执行。

4、民航局没有规定的收费项目按双方协商确定的标准收取费用。

5、航空性业务收费按航班明细表结算，不需承运方签字。

其他收费项目原始单据应由承运方代表或指定人员签字。

6、其他付费项目及标准请附后；

四、结算方式

1、乙方收到甲方提供的账单后，应立即核对，并于三十日内将款付给甲方。

逾期未付，自三十一日起按日率千分之三收取滞纳金。

2、乙方每月将应付款电汇至甲方指定银行账户，甲方在办理时，应列出服务项目开列账单，并附航空器起降停场清单。

3、乙方对甲方提供的账单如有异议，应在收到账单后15日内以书面形式做出反馈，逾期视为认可。

4、如甲方提供的账单确有错误，错误部分将在次月调整。

乙方在得到调整后的账单后再安排付款。

5、根据甲方要求，乙方同意向以下账户支付费用，具体如下：

户名：

开户行：

帐号：

联系人：

电话：

乙方财务帐号:

开户银行：

联系人：

电话：

协议联系人：

电话：

五、甲方责任

1、甲方保证飞行区技术条件符合民航局的规定的标准；

2、甲方应做到所进行的服务符合民航局的有关规定；

3、甲方机场安检应对登机物品及人员应严格按照民航相关法律进行安检，禁止携带任何危险品；

4、甲方按月向乙方提供完整，清晰的结算凭证；

5、甲方承诺，乙方提供给甲方的运营数据仅用于机场的生产运营统计和机场规划等内部管理，不作为商业用途。

六、乙方责任

1、乙方飞机的运行必须遵守甲方的有关管理规定（包括安全，运行，服务，物业管理，设备使用等）。

2、乙方应按合同规定及时支付各项地面服务费用，若不能按期付款，须在本合同规定的付款期内向甲方提供书面理由。

3、协助甲方有关部门做好旅客投诉的调查处理和问题通报的反馈工作。

七、履行期限

1、本合同履行期限自二〇一年月日至二〇一年月日。

2、协议期满后如双方无异议，则有效期自行延续。

八、合同的变更和解除

除非遇到不可抵抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

九、违约责任

如本合同任何一方严重违反合同，另一方应及时向违约方发出书面纠正通知，违约方应于收到书面纠正通知之日起15日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的损失。

十、不可抗力

如因不可抗力因素（包括地震、水灾、台风等）和政府政策、法规调整，导致合同部分不能履行，受影响一方应及时将有关情况书面通知另一方，并采取有效措施防止或减少损失的发生。

双方对因不可抗力因素和政策、法规调整造成的损失互不承担责任。

十一、争议解决和使用法律

1、对于在执（）行本协议及其附件的过程中所发生的争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，双方选择在合同履行地法院诉讼解决。

2、本合同的订立、效力、解释与履行及争议的解决及适用中华人民共和国的法律法规。

十二、其它

1、本协议经甲、乙双方授权代表签字，并加盖印章后生效。

2、本协议的任何修改、补充，应经双方协商一致并通过补充条款或补充协议等书面方式加以确认后方可生效。

3、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律

展开阅读全文