施工合同里劳务费所占比例.docx
《施工合同里劳务费所占比例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同里劳务费所占比例.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
施工合同里劳务费所占比例
施工合同里劳务费所占比例
篇一：
单项工程施工劳务费计价协议书
单项工程施工劳务费计价协议书
甲方：
乙方：
钢筋绑扎班组
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目单项工程劳务费计价事项协商一致，订立本协议。
一、项目部：
二、工程名称：
三、工程地点：
四、施工范围、内容及要求：
1、从基础底板钢筋开始到主体结顶为止的全部钢筋绑扎工程。
2、钢筋工程包括：
钢筋除锈，清理浮浆作业（含30公分以内），钢筋绑扎，钢筋预留、预埋，焊工焊接；安放垫块保护层，后浇板、墙、梁、洞及本工程内的一切钢筋修复，现场剩余废料清理回收堆放整齐至加工区指定的地点等工作内容。
3、组长必须严格把好本组成员素质、技术关，是组成员代表为第一责任人。
4、必须配备现场绑扎管理员等。
钢筋绑扎必须按规范及图纸设计要求操作，如钢筋验收一次性通不过则产生的返工费用（材料及人工）由班组承担。
5、钢筋绑扎完成，项目部管理人员在甲方验收以前同班组一起自检一遍，对产生的问题先行整改后，由钢筋班组负责协同完成甲方质量验收。
6、班组在施工中必须做到文明施工，每天进行废钢筋清理，楼层柱或梁板钢筋绑扎完成后将多余的钢筋收集后搬回堆料场分类堆放整齐。
保持施工部位的整洁、做到工完场清。
以上内容包括钢筋工程相关的一切工作，保证每次验收合格，从开始到结顶完工或图纸小部分更改及甲方更改要求，不存在任何零
星用工。
上面的一些规定作为协议内容必须严格执行如违反则将受处罚。
另外施工现场管理人员还将进行技术、质量、安全、文明施工等各项交底，班组也必须搪行。
五、工期：
开始日期：
年月日，结束日年月日。
六、结算方式：
1、按建筑面积计算，地上地下每平方米综合单价基本价格元/m2，进度元/m2，质量元/m2，文明施工元/m2，甲方根据乙方施工的建筑面积乘以单价确定最终结算总价。
2、项目部与班组签订本协议的次月开始发放进度的80%。
3、乙方承担本协议之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后7日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。
4、乙方施工结束后，若班组人员工资超过协议总价，超出部分，由乙方承担。
5、本协议单价包括停工、停产、窝工、误工、冬施费等一切原因造成的费用。
七、工程质量：
本工程的质量目标
1、工程质量验收以《建筑工程质量评定标准》及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据，最终验收以甲方和监理验收为准。
2、未达到质量标准，乙方需进行返工，并承担返工费用。
3、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工，乙方必须返工，由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，此类返工不顺延工期。
八、安全、文明施工：
达到文明工地。
1、杜绝重大责任死亡事故，火灾、交通事故，刑事案件及政治影响事件的发生。
2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。
3、对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。
乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施；如遇特殊情况需
拆除的，必须征得甲方同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担，乙方认为甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方应及时处理。
4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取安全带等安全措施，在现场禁止吸烟。
九、双方责任：
（一）项目门责任：
1、对班组进行现场、施工技术交底和安全教育，帮助、指导、检查、监督其执行情况。
并有权对班组实行按章管理和处罚。
2、提供乙方人员的食、宿等基本生活设施及现场施工基本条件。
3、提供施工材料，工机具（手头工具由班组自行负责）。
4、为乙方人员签订劳动合同，监督、审核班组的工资分配及发放。
（二）班组责任：
1、班组人员进场前须向项目部提交或办理有关证件（身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等），保证提供人员证件的真实性和有效性，禁止弄虚作假。
同时确定班组负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为项目部结算、领取工资以及处理与相关等事务，经项目部审核同意后方可进场。
2、进场后，乙方应维护公司项目部的正常经营管理秩序，自觉遵守国家法律和甲方的规章制度，按国家规定与项目部签订（一对一）劳动合同书，如有违反国家法律和甲方的规章制度，扰乱生产、生活和社会秩序，提供虚假资料、拒绝签订劳动合同、不按规定进行劳务工资分配、打架斗殴等损害公司及项目部的信誉造成经济损失的行为，由此所引起的劳动、法律纠纷的一切后果均由乙方承担全部责任，项目部有权视情节轻重给予5000—10000元的罚款或终止乙方合同，无条件退场。
3、严格按照甲方的施工交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资。
4、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥，增强自我管理意识，做到安全施工，文明施工。
进入现场必须佩戴安全帽，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。
5、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工，确保工程进度。
如乙方不能按期完成计划，甲方可以采取相应措施以保证进度，所发生费用由乙方承担。
若乙方连续二个月未完成计划，甲方可以单方面终止本协议，由此造成的损失由乙方承担。
6、乙方保证进场前如实向甲方告知班组成员健康状况，包括有我残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。
如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担；进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。
7、乙方必须遵守甲方关劳务用工的管理制度，保证班组成员年龄在年满18-50岁之间的健康人员，保证在每天向项目部如实报告本班人员的出勤情况，月度按要求填写考勤表和班组人员工资分配表，配合项目部工长办理当月完成工程量的结算。
凡达不到甲方规定要求，项目部有权辞退不符合规定的人员，有权拒绝发放生活费和借支款。
8、严格按照施工工序组织施工，未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。
9、班组认真缀织好配套劳动力，如中途因质量、安全、进度和劳动力不足等原因甲方勒令退场，则按本协议单价扣除工期、质量、安全、文明施工的价格进行完成工程量结算，公司与项目部不支付进出场费用、误工费用。
10、遵守后勤管理制度，搞好个人卫生、宿舍卫生、床铺整洁、服从工地食堂就餐安排，否则将按有关规定予以处罚。
十、违约责任
1、施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究违约方的责任。
（1）接到甲方的进场通知未按期进场。
（20因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。
（3）现场施工管理混乱且不及时整改。
（4）乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。
（5）乙方不能达到甲方施工要求。
2、乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款；因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。
3、未达到协议约定的工期、质量、安全、文明施工要求，乙方承担违约责任，甲方按本协议结算单价规定扣除乙方结算金额。
4、乙方在施工中由于自身原因发生安全事故，其安全事故所产生的护理费、交通费、生活费、误工费等由班组及个人承担。
5、乙方在施工中如发生重大安全事故，除扣除本协议结算规定单价外，分清责任后班组及个人承担责任事故所产生的费用。
6、严禁班组人员在施工现场及生活区打架斗殴，如发生一起打架斗殴事件，项目部给予班组2000—5000元罚款，造成人员伤亡的，均由班组和责任人承担全部经济损失及法律责任。
7、如班组无故推卸施工范围内的工作，项目部将另派他人施工，并按结算标准单价的双倍扣除班组劳务费。
8为了便于现场管理，班组长必须在现场，如本人不在现场时，必须委托代理班长代其管理班组一切事务，班长或代理班长的通讯必须保持畅通，如随便离开现场和通讯不畅通，项目可给予每次50—200元的罚款，无需本人签字。
十一、其它约定事项：
。
十二、本协议一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效，待乙方全部施工完毕，办理完结算后终止。
甲方：
乙方：
年月日
篇二：
工程劳务费支付合同书
工程劳务费支付合同书
承包方（甲方）：
_______________________________居间方（乙方）：
_______________________________
一、根据中华人民共和国《合同法》和有关法律法规，自愿、公平、诚信、互利的原则，乙方受甲方委托落实承接_____________________________工程项目，甲方与发包方签订建设施工合同后，现就承付劳务费的相关事宜，经协调一致，特订立劳务旨支付合同条款，双方共同遵守、执行。
二、劳务费额度及支付：
三、承付乙方工程劳务费是甲方自愿，与工程承包赢亏无关，甲方承付乙方劳务费是不可撤消的法律凭证。
本合同与施工合同具有同等法律效力。
四、如甲方违约，乙方有权持本合同书由发包方代扣劳务费，或向当地人民法院申诉、直诉，依法裁决，甲方无异议。
五、甲方在施工中发生的经济损失和法律责任与乙方无关，由甲方自负。
六、本劳务费合同书，经甲乙双方代表人签章并随施工合同生效而．1．
生生效，如续签施工合同，仍按此合同执行。
结清劳务费后，本合同自然失效。
七、本劳务费支付合同书一式两份，双方各执一份（附甲方代理人身份证复印件一份）。
甲方（签章）：
甲方：
代理人签章：
身份证号码：
联系人电话：
代表人：
联系人电话：
．2．
篇三：
建筑劳务费承包合同
建筑劳务费承包合同
甲方：
乙方：
本合同遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方就新坝镇政府办公用房外墙真石漆喷刷工程劳务费承包事宜，自愿协商订立本合同。
一、安全施工：
1、自乙方进入工程后必须严格遵守《安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，加强施工过程中的安全管理及安全施工，并给进厂施工操作人员办理人身意外保险，如在施工过程中发生事故造成人员或财产损失，相应的民事赔偿责任、行政责任、刑事责任等所有责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
2、乙方必须做到文明施工，在施工期间不许打架斗殴，尤其是盗窃行为如发现此行为，乙方承担全部责任。
二、施工质量
1、乙方必须按行业内有关施工规范要求承担工程的实施，完成及缺陷修复。
2、乙方应保证墙面线条横平竖直，墙面无喷花现象。
三、付款方式
1、进工地之前，甲方先支付乙方20000元材料款，剩余部分按工程进度付款。
2、经双方协商外墙真石漆每平方米为60元，工程完工后，经甲方或上级单位将工程验收合格后，除扣除预留总造价的5%外（质保金），完工后一月内付清。
四、施工期限
自合同签订后计算，全过程施工期为天，如施工过程中遇特殊情况，影响施工时间的从中扣除施工期。
五、如果合同执行过程中发生争执，双方应及时协商解决，协商不成，可向当地人民法院申请裁决。
六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，其它未尽事宜双方另行签订。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
年月日
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
升级会员 