建筑工程合同案例.ppt

建筑工程合同案例.ppt

《建筑工程合同案例.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程合同案例.ppt（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

建设工程合同案例,张信先,一、复习提问：

1、合同法的基本原则有哪些？

2、合同有哪种类型？

3、什么是建设工程合同？

及分类？

4、建设工程合同订立的形式、程序？

5、合同应当具备的条款有哪些？

6、勘察、设计合同应当具备的条款有哪些？

7、施工合同应当具备的条款有哪些？

8、合同生效的条件有哪些？

9、什么情况下才是无效的、可变更、可撤销的建设工程合同？

10、合同权利的转让的限制有哪些？

11、合同权利义务的终止有哪些？

12、建设工程合同的违约责任形式有哪些？

填空题：

1、中国第一部全面、纲领性的建设法规是。

2、建筑法由第（）届全国人民代表大会常委会通过，该法律自（）起施行。

3、法律事实根据是否以法律关系主体的意志为转移，分为（）和（）两类。

4、我国在工程建设中所采取的经营方式有（）和（）两种。

5、承包方式可分为（）、（）和（）。

6、按承包中相互结合的关系，承包可分为（）、（）、（）和（）。

7、招标投标法是在（）施行的。

选择题：

1、建设单位在开工前应当依照规定，向工程所在地的以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证（）A、县级B、市级C、省级D、部级2、领取施工许可证的时间是（）A、开工后3个月B、地质勘察之前C、拆除旧有建筑物之前D、开工日期之前3、建设单位应当自领取建设施工许可证起内开工（）A、1个月B、2个月C、3个月D、一年4、施工许可证延期申请以次为限（）A、一B、二C、三D、四5、建造师执业资格制度起源于（）A、中国B、英国C、美国D、日本,案例一：

商场为了扩大营业范围，购得我市集团公司地皮一块，准备兴建商场分店。

商场通过招标投标的形式与建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。

之后，承包人将各种设备、材料运抵工地开始施工。

施工过程中，城市规划管理局的工作人员来到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取施工规划许可证，必须立即停止施工。

最后，城市规划管理局对发包人作出了行政处罚，处以罚款2万元，勒令停止施工，拆除已修建部分。

承包人因此而蒙受损失，向法院提起诉讼，要求发包人给予赔偿。

【案例评析】本案双方当事人之间所订合同属于典型的建设工程合同，归属于施工合同的类别，所以评判双方当事人的权责应依有关建设工程合同的规定。

本案中引起当事人争议并导致损失产生的原因是工程开工前未办理规划许可证，从而导致工程为非法工程，当事人基于此而订立的合同无合法基础，应视为无效合同。

依中华人民共和国建筑法之规定，规划许可证应由建设人，即发包人办理，所以，本案中的过错在于发包方，发包方应当赔偿给承包人造成的先期投入、设备、材料运送费用以及耗用的人工费用等项损失。

【案例二】承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，规定工程按我市工程造价管理部门颁布的综合价格进行结算。

在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。

经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。

工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。

承包人起诉，要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。

法院经审理判决第一个合同有效，第二个回头交涉的合同无效，工程结算的依据应当依双方第一次签订的合同为准。

【案例评析】本案的关键在于如何确定工程结算计价的依据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。

依合同法“第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。

本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。

所以，法院判决第一个合同为有效合同。

【案例三】某城市拟新建一大型火车站，各有关部门组织成立建设项目法人，在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经市计划主管部门审核后，报国家计委、国务院审批并向国务院计划主管部门申请国家重大建设工程立项。

审批过程中，项目法人以公开招标方式与三家中标的一级建筑单位签订建设工程总承包合同，约定由该三家建筑单位共同为车站主体工程承包商，承包形式为一次包干，估算工程总造价18亿元。

但合同签订后，国务院计划主管部门公布该工程为国家重大建设工程项目，批准的投资计划中主体工程部分仅为15亿元。

因此，该计划下达后，委托方（项目法人）要求建筑单位修改合同，降低包干造价，建筑单位不同意，委托方诉至法院，要求解除合同。

法院认为，双方所签合同标的系重大建设工程项目，合同签订前未经国务院有关部门审批，未取得必要批准文件，并违背国家批准的投资计划，故认定合同无效，委托人（项目法人）负主要责任，赔偿建筑单位损失若干。

【案例评析】本案车站建设项目属2亿元以上大型建设项目，并被列入国家重大建设工程，应经国务院有关部门审批并按国家批准的投资计划订立合同，不得任意扩大投资规模。

根据合同法第二百七十三条“国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

”本案合同双方在审批过程中签订建筑合同，签订时并未取得有审批权限主管部门的批准文件，缺乏合同成立的前提条件，合同金额也超出国家批准的投资的有关规定，扩大了固定资产投资规模，违反了国家计划，故法院认定合同无效，过错方承担赔偿责任，其认定是正确的。

案例四2000年7月25日，市A建筑工程队以包工包料的方式承包了该市肉用种鸡厂的种鸡孵化室工程。

A建筑工程队在组织施工过程中，发现鸡厂为了节约开支，防止该工程超出预算，经原告B建筑队同意，自己从物资供应站采购了一批价值36500元的木材，并从应预付A建筑工程队的工程款中拨出36500元，支付了木材款。

2001年8月9日，该工程如期竣工后，双方在结算工程款时，种鸡厂又从应付A建筑工程队的工程款中扣队了购木材款36500元。

A建筑工程队经核算当即提出其扣除购木材款属再次扣除，是计算失误，要求立即给付多扣的工程款36500元。

种鸡厂拒不给付。

2002年6月，A建筑工程队起诉至法院，要求种鸡厂给付欠款36500元及相应的银行利息。

人民法院认为：

双方签订的建筑安装合同合法有效，双方均应认真履行。

种鸡厂在工程结算时，重复扣除木材款，在A建筑工程队举出正确的工程款数据后仍拒绝补足工程款的行为是违约行为，应承担完全的民事责任，故法院对A建筑工程队要求种鸡厂给付所欠工程款及赔偿相应的银行贷款利息损失的请求予以支持。

据此，依照中华人民共和国民法通则第一百零六条，第一百一十一条之规定判决，种鸡厂给付A建筑工程队工程款36500元及赔偿A建筑工程队经济损失9202.5元。

建设工程承包合同是指建设单位和施工单位之间，了完为成一定建设工程项目，而明确相互权利义务的协议。

建设工程承包合同可分为两大类：

建筑安装工程承包合同和勘察设计合同。

关于建设工程承包合同的立法已有中华人民共和国合同法和中华人民共和国民法通则。

建筑安装工程承包合同是建设单位（发包方）与施工单位（承包方）之间，为完成特定的建筑安装工程任务，明确相互权利义务关系的协议。

签订建筑安装工程承包合同，应依照合同法执行。

在建筑工程承包合同中承包方的主要义务有按照合同约定的时间、质量完成建筑安装任务等，发包方的主要义务有提供施工所必要的设计图纸、给付工程款，包工不包料的，要保证供应施工所需要的建筑材料。

承包方和发包方任何一方不按合同履行义务，都是违约行为，都应承担相应的民事责任。

本案发包方拖欠承包方工程款的行为是违约行为，按照民法通则第一百零六条、第一百一十一条的规定，应承担民事责任，给付工程款及赔偿承包方的经济损失。

【案例五】甲工厂与乙勘察设计单位签订一份厂房建设设计合同，甲委托乙完成厂房建设初步设计，约定设计期限为支付定金后30天，设计费按国家有关标准计算。

另约定，如甲要求乙增加工作内容，其费用增加10，合同中没有对基础资料的提供进行约定。

开始履行合同后，乙向甲索要设计任务书以及选厂报告和燃料、水、电协议文件，甲答复除设计任务书之外，其余都没有。

乙自行收集了相关资料，于第37天交付设计文件。

乙认为收集基础资料增加了工作内容，要求甲按增加后的数额支付设计费。

甲认为合同中没有约定自己提供资料，不同意乙的要求，并要求乙承担逾期交付设计书的违约责任。

乙遂诉至法院。

法院认为，合同中未对基础资料的提供和期限予以约定，乙方逾期交付设计书属乙方过错，构成违约；另按国家规定，勘察、设计单位不能任意提高勘察设计费，有关增加设计费的条款认定无效，判定：

甲按国家规定标准计算给付乙设计费；乙按合同约定向甲支付逾期违约金。

【案例评析】本案的设计合同缺乏一个主要条款，即基础资料的提供。

按照合同法第二百七十四条“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

合同的主要条款是合同成立的前提，如果合同缺乏主要条款，则当事人无据可依，合同自身也就无效力可言，勘察、设计合同不仅要条款齐备，还要明确双方各自责任，以避免合同履行中的互相推倭，保障合同的顺利执行。

”及建设工程勘察、设计合同条例有关规定，设计合同中应明确约定由委托方提供基础资料，并对提供时间、进度和可靠性负责。

本案因缺乏该约定，虽工作量增加，设计时间延长，乙方却无向甲方追偿由此造成的损失的依据。

其责任应自行承担，增加设计费的要求违背国家有关规定不能成立，故法院判决乙按规定收取费用并承担违约责任。

【案例六】原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工合同，修建某一住宅小区。

小区建成后，经验收质量合格。

验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并赔偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。

房产开发公司遂诉至法院。

法院判决施工合同有效，认为合同中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的建设工程质量管理办法的规定，屋面防水工程保修期限为3年，因此本案工程交工后两个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失的责任。

故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。

【案例评析】本案争议的施工合同虽欠缺质量保证期条款，但并不影响双方当事人对施工合同主要义务的履行，故该合同有效。

合同法第二百七十五条规定“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、捐款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

由于合同中没有质量保证期的约定，故应当依照法律、法规的规定或者其他规章确定工程质量保证期。

法院依照建设工程质量管理办法的有关规定对欠缺条款进行补充，无疑是正确的。

依据该办法规定；出现的质量问题属保证期内，故认定建筑公司承担无偿修理和赔偿损失责任是正确的。

小结：

这节课我们进行了有关建设工程合同范围的实践训练，同学们要在课后经常地进行这类训练，来培养自己的分析问题能力及思考、运用能力。

今天我们带领大家进行了一节丰富的实践课，希望同学们能够在本次实践中学习到一些书本上学习不到的知识。

从而更好的学习以后的理论知识。

【案例】我市A服务公司因建办公楼与B建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。

其后，经A服务公司同意，B建设工程总公司分别与市C建筑设计院和市D建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同。

建筑工程勘察设计合同约定由C建筑设计院对A服务公司的办公楼水房、化粪池、给水排水、空调及煤气外管线工程提供勘察、设计服务，做出工程设计书及相应施工图纸和资料。

建筑安装合同约定由D建筑工程公司根据C建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。

合同签订后，,C建筑设计院按时做出设计书并将相关图纸资料交付D建筑工程公司，D建筑公司依据设计图纸进行施工。

工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，主要是由于设计不符合规范所致。

原来C建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大损失。

由于设计人拒绝承担责任，B建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以C建筑设计院为被告向法院起诉。

法院受理后，追加B建设工程总公司为共同被告，让其与C建筑设计院一起对工程建设质量问题承担连带责任。