外墙漆施工合同完整版.docx
《外墙漆施工合同完整版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外墙漆施工合同完整版.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
外墙漆施工合同完整版
外墙漆施工合同
外墙漆施工合同范本
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)身份证号码:
联系电话:
家庭住址:
按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、楼号:
4、承包范围:
外墙乳胶漆施工
5、承包方式:
包青工
6、工程单价:
元/㎡;
7、总工程量:
外墙约平方米;
8、工程价款:
约万元。
9、工程期限:
本工程自年月日开工至年月日竣工。
第二条甲方义务
1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份,并向乙方进行交底;
2、指派为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条乙方的义务
1、参加甲方组织的`施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交甲方审定;
2、施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;
3、乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及利益,不做有损甲方的事情;
第四条工程质量及验收
1、工程质量:
优良;
2、在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;
3、在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;
4、每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;
5、工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;
6、本工程保修期为二年。
第五条付款方式
施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条违约责任
1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;
2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;
3、空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;
第七条施工安全
乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。
第八条争议地解决
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁,或人民法院裁决。
第九条其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;
2、乙方负担在施工中的用电费用;
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方:
(盖章)
代表人:
乙方:
(盖章)
代表人:
年月日
外墙漆施工合同
外墙漆施工合同
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
身份证号码:
联系电话:
家庭住址:
按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、楼号:
4、承包范围:
外墙乳胶漆施工
5、承包方式:
包青工
6、工程单价:
元/O;
7、总工程量:
外墙约平方米;
8、工程价款:
约万元。
9、工程期限:
本工程自年月日开工至年月日竣工。
第二条甲方义务
1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份,并向乙方进行交底;
2、指派为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条乙方的义务
1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交甲方审定;
2、施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;
3、乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及利益,不做有损甲方的事情;
第四条工程质量及验收
1、工程质量:
优良;
2、在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;
3、在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;
4、每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;
5、工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的'施工及验收规范为质量评定验收标准;
6、本工程保修期为二年。
第五条付款方式
施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条违约责任
1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;
2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;
3、空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;
第七条施工安全
乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。
第八条争议地解决
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁,或人民法院裁决。
第九条其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;
2、乙方负担在施工中的用电费用;
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方:
(盖章)
代表人:
乙方:
(盖章)
代表人:
年月日
外墙保温施工的合同
外墙保温施工的合同范本
发包人(全称):
承包人(全称):
依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:
承包范围:
合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。
合同工期:
工期:
按项目总进度及甲方要求为准
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。
标准、规范及有关技术文件:
施工过程严格按照(宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—XX))执行。
引用标准:
(绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps))gb/t10801.2-XX
(玻璃纤维制品实验方法)(jc176—1996)
(康克外墙隔热保温系统施工规程)
质量标准及验收办法:
1、工程施工及验评办法严格执行(宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—XX))。
2、质量等级:
合格
3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。
技术资料、图纸及其它材料的提供办法:
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。
合同价款及付款方式:
1、外墙外保温每平方米造价为:
68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。
2、付款方式:
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。
本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。
违约责任:
1、承包方违约责任:
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的.,承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任:
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。
因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
合同的有效性:
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。
有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按(合同法)的有关规定解决。
十一、其他约定事项:
双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。
发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章):
承包人(盖章):
经办人(签字):
经办人(签字):
年月日年月日
外墙乳胶漆施工合同
外墙乳胶漆施工合同
甲方:
东营鲁方金属材料公司
乙方:
博兴县湖滨建筑安装工程有限公司
甲方委托乙方进行鲁方厂内厂房办公楼外墙涂料的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务,加强协作,确保工程质量,按期完工,特签订本合同,并严肃执行。
一、工程名称及承包方式
1、工程名称:
鲁方金属材料厂区外墙
2、承包范围:
厂内所有车间办公楼(贴瓷砖的墙面除外)等全部刷外墙乳胶漆。
3、承包合同:
包工包料
二、合同工期
本工程2011年11月20日开工,至2012年6月20日前竣工
三、材料要求
1、外墙面:
苏州立邦有限公司产品。
腻子用高弹性专用腻子,底漆用封底3#,外墙专用弹性漆。
2、型号:
面漆,美佳室深色黑灰1244型乳胶漆,横条美佳室灰1248型乳胶漆(18升/桶)
3、乳胶漆计划用量由乙方提供,甲方审核无误后邮乙方从厂家采购。
4、乳胶漆购进后由甲方包管。
5、按乙方上报使用量刷涂确保所进材料全部用在工程上,严禁浪费及偷工减料,材料剩余部分归甲方所有
外墙乳胶漆施工方案
1、适用范围
本工艺适用于水泥砂浆、石棉水泥板、混凝土板预制板、现浇混凝土等室外基层上进行外墙乳胶漆施工。
2、施工准备
(1)、材料准备
A、腻子:
成品耐水腻子或用白水泥、合成树脂乳液等调配。
B、底涂料:
水性或溶剂型涂料,与面涂料有良好的配套性。
C、面涂料:
乳液类涂料应符合《合成树脂乳液外墙涂料》标准规定。
(2)、工具和用品准备
油灰刀,钢丝刷,腻子刮刀或刮板,腻子托板,砂纸,辊筒刷,排笔,油漆刷,手提式电动搅拌机,过滤筛,塑料桶;匀料板,钢卷尺,粉线包,薄膜胶带,遮挡板,遮盖纸,塑料防护眼镜,口罩,手套,工作服,胶鞋。
(3)、技术准备A、基层检查验收
基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。
混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下,PH值小于9。
通常新抹的基层在通风状况良好的情况下,夏季应干燥10天、冬季20天以上。
未经检验合格的基层不得进行施工。
B、样板
施工面积较大时,应按设计要求作出样板,经设计、建设单位认可后,作为验收依据。
C、现场脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。
遮挡外窗,避免施工时被涂料沾污。
D、人员
施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导。
3、施工操作方法
(1)、基层处理
首先清除基层表面尘土和其它粘附物。
较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平,并待其干燥;较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶漆腻子修补。
墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗,油污用洗涤剂清洗,最后再用清水洗净。
对基层原有涂层应视不同情况区别对待:
疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除;粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛;不耐水的涂层应全部铲除。
(2)、刷底胶(木质及油漆面除外)
如果墙面较疏松,吸收性强,可以在清理完毕后的基层上用滚筒均匀的涂刷一至二遍胶水打底(丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3-5倍稀释即成),不可漏涂,也不可涂刷过多造成流淌或堆积。
(3)、成品门窗保护
在腻子施工前应派专人用纸胶带等贴好门窗框边,对非涂料的墙面进行塑料布贴粘保护。
(4)、腻子施工
腻子施工是在基底墙面干燥的情况下进行,腻子施工前可视墙面具体情况涂封碱层,满刮腻子二至三遍,厚度应不大于2.5mm,第一次腻子施工时对于大墙面等进行铁板满批,特别注意接缝,糙面等细小地方。
在满批时用2米长的铝合金条边批边检查墙面的平整度与垂直度,待腻子干燥后用砂纸打磨,后用直尺检查装饰线条的平整度,并用磨光器打磨,这里尤其注意的是线条细部打磨工作必须认真,因为只有细部工作做得好,涂料质量才能更上一个质量层次。
(5)、涂料施工
本外墙涂料通常可采用辊涂的涂刷方法,涂刷一道底漆一道中涂拉毛和一道面漆。
由于乳胶漆涂料干燥较快,每个刷涂面应尽量一次完成,否则易产生接痕。
辊涂可用羊毛或人造毛辊。
这是较大面积施工中常用的施工方法,毛辊辊涂时,不可蘸料过多,最好配有蘸料槽,以免产生流淌。
在辊涂过程中,要向上用力、向下时轻轻回带,否则易造成流淌弊病。
辊涂时,为避免辊子痕迹,搭接宽度为毛辊长度的1/4。
底涂:
A、底涂施工的环境要求为:
无雨、无雾、风力5级以下、空气相对湿度不大于85%、气温不低于5℃。
B、底涂涂刷通常采用滚筒刷。
对边角、接缝等难刷部位可用漆刷进行预涂后,再大面积滚刷。
C、底涂使用前必须严格按照涂料的配比,用电动搅拌机充分搅拌,使得涂料处于均匀状态。
D、选用滚筒和漆刷涂刷时,每次蘸料后应在齿状板上来回滚动一周或桶边舔料,以减少浪费和环境污染。
E、施工工具使用完毕后应及时清洗或浸泡在水中。
面涂:
A、在达到规定的成膜时间以后,方可准备进行中涂涂刷。
B、面涂涂刷的环境要求:
无雨、无雾、风力5级以下、空气相对湿度不大于85%、气温不低于5℃。
C、面涂涂刷通常采用滚筒刷,对难刷部位可用漆刷涂刷。
D、面涂使用前必须充分搅拌,使得涂料处于均匀状态。
E、面涂涂刷工艺应主要采用横向或竖向的涂刷方法。
F、选用滚筒和漆刷涂刷时,每次蘸料后应在齿状板上来回滚动一周或桶边舔料,以减少浪费和环境污染。
G、施工工具使用完毕后应及时清洗或浸泡在水中。
(6)、注意事项
A、涂料使用前应核对标签,并仔细搅拌均匀,用后需将盖子盖严。
B、涂料的贮存和施工应符合产品说明书规定的气温条件,通常应在5℃以上如果涂料在贮存中冻结,应置于较高温度的房间中任其自然解冻,不得用火烤。
解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。
C、涂料调色最好由生产厂或经销商完成,以保证该批涂料色彩的一致性。
如果在施工现场需要调色,必须使用厂家配套提供或指定牌号、产地的色浆,按使用要求和比例,由专人进行调配。
D、应注意涂料工程的成品保护,防止交叉作业引起的人为污染。
已经施工的墙面如受到赃物污染,可用干净的湿抹布轻轻擦洗,污染严重时应重新涂刷。
E、施工前注意天气预报,避免在雨雪来临前作业。
F、涂刷工具用毕应及时清洗干净并妥善保管。
三、安全施工的保证措施
1、成立以项目经历为首的安全生产小组,建立完善的安全生产责任制。
2、项目安全员安全教育与训练。
3、抓好施工人员安全生产的思想教育,安全知识和安全技能教育,对特殊工程必须进行专门的安全技术培训。
4、建立安全检查制度,消除隐患,落实整改措施。
5、严格遵守现场的规章制度、施工安全操作规程,对工人进行安全三级教育,组织学习安全基本知识,加强安全法规、法制教育、提高安全意识,增强自我保护能力。
6、必须严格遵守生产检查制度,通过安全生产检查,了解安全生产动态,对查出的隐患,应立即研究整改方案,进行“三定”(定人、定期限、定措施),确保整改。
7、做到文明施工和三清五好,料具堆放整齐,保持周围环境卫生。
8、现场不准吸烟、随地大小便、打架闹事,施工人员严禁酒后施工。
四、与开发商的配合
为了优质高效地完成施工任务,在施工过程中,我厂施工队服从工程总体安排和现场管理要求,建立机构地监督和管理,服从施工总承包商地统一管理,我厂除须做好人员组织和机器设备的投入准备工作外,还需要来自开发商方面的全力支持与配合。
谢谢合作。
外墙乳胶漆施工方案编制依据
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
3、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001
4、《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005
5、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》
6、《建筑施工手册》(第四版)
7、甲方有关变更中规定的构造做法及指定的产品;
8、本项目工程施工图纸、图纸会审、变更等有关其它文件。
工程概况
鹤壁中国银行浚县支行和淇县支行办公楼外立面项目工程,位于鹤壁市浚县和淇县。
施工单位:
河南翔宇建设有限公司。
本项目工程为多层建筑,该房屋原石材外墙面及腰线以上原涂料部分,现改为外墙标弹乳胶漆面层。
其中腰线、折山处、各部位线条中部等部位(如设计外立面图所示)为黑色乳胶漆;其它大面积为米灰色乳胶漆,每1m宽设置横向灰黑色分隔缝,缝宽2cm。
(如设计外立面图所示)。
施工准备
1、主要材料:
外墙采用抗裂弹性腻子、外墙抗碱底漆、外墙采用氟碳漆应有产品合格证、出厂日期及使用说明,均提前进场。
2、主要机具:
搅拌机、平锹、钢刷、笤帚、钢尺、抄平管、腻子托板、批刀、纱布、刷子、排笔、擦布等。
四、作业条件
1、外墙保温及抹灰作业完成,过墙管道、洞口、阴阳角等应提前抹灰处理完毕,必须确认墙面基层含水率小于10%;
2、外墙面基层应清理尘污,阴阳角挂线,各种线条均施工结束;
3、门窗工程根据安装程序要提前安装完毕;
4、大面积施工前应事先做好样板块,经甲方、监理、施工三方检查鉴定合格后,方可组织进行大面积施工;
5、检查外架或吊篮,符合要求后方可使用。
外墙涂料工艺要求
1、外墙涂料总体施工质量按照《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001要求应达到“高级”标准。
2、涂料在施涂前,应按产品说明规定的配合比,根据使用情况分批混合,并在规定的时间内用完。
所有涂料在施涂前和施涂过程中,均应充分搅拌。
3、整个工程应使用同一批号的涂料,并且每遍涂料的涂层应均匀、颜色一致。
4、涂料的工作粘度或稠度,必须加以控制,使其在涂料施涂时不流坠、不显刷纹。
施涂过程中不得任意稀释。
5、施涂时,后一遍涂料施涂必须在前一层涂料干透后进行;每遍涂料的涂层必须结合牢固。
6、不同颜色的涂料施涂时,应将不同涂色部位做好保护,防止交叉污染。
7、外墙施涂分段进行时,应以分隔缝、墙体阴角处落水管等为分界线。
8、在强烈日光直接照射下,不得进行施涂作业。
9、其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。
施工的工艺流程
室外空调架防锈——处理外墙龟裂、粉化、脱落、裂缝、空鼓、锈迹等——外墙打毛——基层清理——基层修补——打磨——满刮腻子——打磨——刷底涂料——局部补腻子——打磨——刷面涂料施工操作方法
(1)室外空调架、遗留螺钉的预处理现有墙面涂料施工处理之前,先将空调机支架的表面除锈,用砂纸打磨干净、光滑,再涂刷防锈漆;其次对防盗栏拆除后遗留的膨胀螺钉的切割面进行防锈处理,用腻子对切割点进行修补。
(2)在仔细、认真检查的基础上,对原有墙面、涂料存在的龟裂、起皮、脱落、裂缝、空鼓、锈斑等采取相应的方法进行处理
A、粉化墙面(包括漆膜剥落)处理方法:
铲除剥落部分漆膜及粉化层部分,要求无漏铲,粉化层全部清除干净,粉化特别严重的可用其他机械设备辅助施工。
B、墙面裂缝及龟裂处理方法:
细小裂缝和龟裂采用腻子或其他材料进行修补,干后用砂纸打平;对于墙面龟裂和裂缝超过2毫米的,先将裂缝口打磨成V字型,后用弹性腻子修补平整。
C、空鼓处理方法:
首先将其切除,切除后除去灰尘,腻子修补平整。
D、墙面孔洞遗留胀管处理方法:
遗留在墙面的胀管,可以采用工具敲松去除,或使用打磨机。
基层表面以下3毫米以下的孔洞,采用腻子进行找平,大于3毫米的孔洞采用水泥沙浆进行修补,干后打磨平整。
E、墙面锈痕斑痕处理方法:
可以用弱酸溶液清洗,随后采用高压清水冲洗,严重的部分铲除。
F、做过保温的旧墙处理方法:
对于保温墙面出现的劣化情况,应对涂料层全部铲除,再进行修补平整,但不得破坏保温层。
G、空调外机和天然气调压箱后面的墙面粉刷方法:
先打磨,再粉刷。
(1)基层打毛处理:
对所有旧墙面用砂轮或钢丝刷进行打毛处理,以增强修补腻子的附着力。
(2)批刮外墙腻子:
依照基层的平整度,批刮外墙腻子一至两道,干后及时砂平,不得磨出波浪形,也不能留下磨痕,打磨完毕后扫去浮尘。
(3)涂刷外墙抗碱底涂料一道:
将底涂料搅拌均匀,如需稀释,必须按产品说明书的要求进行。
涂刷时保持均匀,不要漏刷或过厚。
底涂料干后砂平。
(4)涂刷外墙面涂料两道:
将面涂料按产品说明书要求的比例进行稀释并搅拌均匀。
一人先用滚筒刷蘸涂料均匀涂刷。
另一人随即用排笔刷展平涂痕和溅沫。
应防止透底和留坠。
每个涂刷面均应从边缘开始向另一侧涂刷。
并应一次完成、以免出现接痕。
第一道干透后,再涂第二道涂料。
注意事项
(1)涂料使用前应该核对标签,并仔细搅拌均匀,用后须将盖子盖严。
(2)涂料调色由生产厂或经销商完成,以保证该批涂料色彩的一致性。
如果在施工现场需要调色,必须使用招标确定的与厂家配套提供的指定牌号、产地色浆,按使用要求和比例,由专人进行调配。
(3)施工应注意涂料工程的成品保护,防止交叉作业引起的人为污染,已经施工的墙面如受到脏物污染,可用干净的湿抹布轻轻擦洗,污染严重时应重新涂刷。
(4)施工过程中要求将现有楼栋号牌摘除。
(5)粉刷信报箱周边时,保持信报箱不动,接缝处粉刷线条整齐,不留旧有涂层痕迹。
(6)要求雨水落水管、空调排水管刷成同段墙面的颜色。
(7)施工前注意天气预报,避免在雨前作业。
(8)涂刷工具用毕应及时清洗干净并妥善保管。
(9)在贮存和使用中应注意防火。
(10)施工过程中采用塑料布或防水布遮蔽窗户、单元门、散水、草坪,用防水罩套住空调室外机、天然气调压箱,施工结束后立即撤除遮盖物。
(11)施工过程中要根据施工楼前后的排水设施的具体情况确定水的使用和排放,禁止向草坪内排放污水;施工结束后及时清理打扫现场,保持整洁。
安全防护措施
(1)施工单位具有高空作业证,施工期间,高空施工人员必须身体健康、睡眠充足,确保高空作业时不出意外。
(2)施工前应检查按照高空作业要求检查安全设施和用品,不得在安全隐患情况下冒险作业。
(3)禁止穿拖鞋、底面光滑的鞋及高跟鞋在高空工作。
(4)在贮存和使用溶剂型底涂料、面涂料及稀释剂之处,严禁烟火。
(5)配备必要的防护眼镜、防护面罩、安全帽。
(6)施工及照明电器必须按电工安全规范安装接线,严禁随意拉线、接线。
(7)定期向现场全部人员进行安全教育。
(8)按照文明施工要求,树立施工标示、警示牌以及温馨提示。
一、编制依据2
二、工程概况2
三、施工准备3
四、作业条件3