水电暖劳务承包合同范本（共10页）6400字.docx

水电暖劳务承包合同范本（共10页）6400字.docx

《水电暖劳务承包合同范本（共10页）6400字.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电暖劳务承包合同范本（共10页）6400字.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

水电暖劳务承包合同范本

　　水暖电劳务承包合同范文一

　　甲方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

（一）、电气工程（强、弱电）：

　　1）、人工：

　　a）照明系统：

管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

　　b）动（电）力系统：

管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

　　c）弱电系统（电视、电话、宽带网）：

管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

　　d）防雷接地系统：

施工图纸要求的全部施工内容。

　　e）火灾自动报警系统：

管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

　　乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。

（二）、水暖工程：

　　1、人工：

　　a）给排水：

给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

　　b）室内供暖：

采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

　　c）消防喷淋系统：

该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

　　（三）、其他方面需做到的：

　　a）各工种做到工完场清。

　　b）现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。

　　c）所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。

　　d）现场文明施工和环境保护。

　　e）对主体结构成品及半成品的保护。

　　f）成品、半成品的倒运。

　　第二条承包方式、取费标准：

　　1、承包方式：

水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。

　　2、工程验收：

依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。

　　3、综合单价：

元/㎡

　　第三条双方责任

（一）甲方

　　1、甲方代表：

　　2、甲方负责提供施工图纸

　　3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。

　　4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。

　　5、负责管理安全、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工。

　　6、甲方统筹安排乙方的生产。

　　7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在工程进度款中扣除。

　　8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

（二）乙方

　　1、乙方驻工地全权代表（班组长）：

（乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款元/天）。

　　2、乙方必须持有效的资质证书。

并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。

遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。

进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。

若发生安全事故，由乙方承担由此发生的费用。

　　6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出

　　7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

　　8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。

进场前必须递交特殊工种上岗证。

　　10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求，并承担因自身原因延误的工期及费用损失。

　　第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工

　　1、工期：

乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。

合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准，乙方向甲方交齐施工技术及质保资料，提交竣工验收报告，并通过质检部门验收签字之日止。

如竣工验收达不到工程质量等级需返修的，则返修的工期计入总工期。

因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行，合同工期如遇下列情况，经甲方与业主方协商，业主方同意签证，可作相应顺延：

　　1）、重大的设计变更而影响正常施工的;

　　2）、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;

　　3）、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的。

　　乙方工期与甲方所要求的进度不符，甲方可以要求乙方赶工，并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按元/天罚款，工期延期超过3天，甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

因甲方原因造成工期延误，工期顺延.

　　2、质量：

该工程质量标准确保标准，乙方施工应严把质量关。

　　1）、合同单价结算按合格工程标准定价，按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。

　　2）、乙方严格按设计图纸（包括图纸会审纪要、设计修改通知单）、国家及当地现行的施工操作规范组织施工。

因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。

如不执行，甲方有权处以罚款，同时，甲方另行组织返工，所发生费用由乙方承担。

　　3）、凡属于隐蔽工程及中间验收工程，由乙方提前小时以书面形式通知甲方现场代表，由甲方代表组织有关人员共同验收，验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。

隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收，又无其他通知，乙方可进行下道工序施工。

甲方有权要求复查，复查不合格，其返工损失费用由乙方负责。

　　4）、工程完工时，由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收，验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行，个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成，费用由责任方支付。

　　5）、如乙方未达到合同质量等级标准，需返工并达到约定质量标准，所有费用由乙方承担，否则甲方将按照分包结算价款的%，对乙方进行处罚。

　　6）、本承包工程应严格实行&;三检制&;。

承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时，上道工序要为下道工序创造良好的施工条件，注意现场的文明施工及成品的保护，下道工序要注意保护上道工序的产品。

在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任，任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。

　　7）、任何一道工序完工，进行下道工序的施工前，乙方应申请检查验收。

　　3、成品保护：

乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作倍罚款。

非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

　　4、文明施工：

乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作元的罚款。

　　5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。

由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。

　　6、安全生产和职业安全健康：

杜绝重大伤亡事故，减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。

乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。

一旦发生安全事故，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款。

　　第五条工程结算与工程款支付

　　1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

　　2、工程款支付：

　　本工程无预付款。

　　3、平时只预付生活费，每月不超过元，其余到竣工验收后按承包金付足%，余%在竣工验收后付清。

　　第六条对其它分包商的管理

　　如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。

乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。

　　第七条履约担保：

　　1、乙方在签订本合同同时，向甲方提交%履约保证金作为履约担保，提交方式为现金;

　　2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格后日内，同时达到招标文件相关要求，不计利息返还给乙方。

　　第八条其他

　　1、由于乙方原因中途退场和违约，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利。

已完工程量按照%结算，结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。

　　2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉的维护地方及现场的综合治安，如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，一律清退，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。

　　3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目技术人员开出计时工单，该工单作废，不予认可。

　　4、招标范围内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方天后，未见乙方答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。

　　5、乙方应设专人办理限额领料手续，做到工完料净场清，乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用（如：

角铁、白铁皮、镀锌管、管、管件、电线、电线管、钢管等），甲方按照材料市场价格的倍处罚乙方，并在下一付款节点一次性扣取。

　　6、乙方必须做好进场材料的保管工作，避免丢失与损坏。

否则视具体情况罚款元。

　　7、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款元。

　　8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

　　9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行，否则将视为乙方违约。

在秋收、春节或其它节假日期间，如甲方要求连续施工，乙方必须保证连续施工，并达到双方约定的进度，以保证总施工进度不受影响。

　　11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。

若在甲方未在场的情况下，业主或监理工程师发出的现场指示，乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师，并按甲方工程师的指示行动，否则将视为乙方违约。

　　12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作，甲方有权直接派人完成此项工作，发生的费用由乙方承担，并在工程进度款中直接扣除，不需乙方签字确认。

　　13、因乙方原因（甲方原因及不可抗力除外）造成下一道工序无法正常进行或者延期超过个工作日的，甲方给予乙方元/工日的处罚，以后累积，超过工日的甲方有权解除合同，并按照第八条1款执行。

　　第九条争议解决方式：

乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，向人民法院提请诉讼。

　　第十条本合同一式份，正本份，副本份，甲方执份，乙方执份。

签字盖章后生效，结清合同结算款后失效。

　　第十一条如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（章）乙方（章）

　　签约日期：

签约日期：

　　电话：

电话：

　　水暖电劳务承包合同范文二

　　甲方;

　　乙方;

　　根据中华人民共和国经济合同法和山东省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。

责任和义务，经双方协商，达成以下协议;

　　一;工程项目;

　　1;工程名称;

　　2;工程地点;

　　3;工期;年月日至年月日。

　　二;工程范围和内容;

　　1﹕水，电图纸所示项目。

　　2;水电开槽布管，穿线，埋槽;消防系统除外，水电施工的穿墙，打孔，切割;开关面板灯具的安装。

〈不包括暖气〉。

　　3;给排水管道安装。

　　4﹕负责施工现场水、电安装、维护。

　　5;乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材〈钻头，胶带，胶布，自攻丝。

生料带，穿线钢丝〉自带，其它材料一切由甲方负责。

　　三;工程结算方式;按实际建筑面积结算﹕40元/每平方米〈不包括暖气〉，施工过程中如有变更需附加工程量结算。

　　四;工程付款方式;

　　施工中每月付工程量的80﹪工程费，安装结束付到工程款的百分之九十，竣工验收后一个月内付清余款。

　　五;甲方的约定;

　　1∶甲方提供乙方在施工场地人员的住宿，工具存放。

　　2∶专人配合乙方，保证材料的供应，不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸，作为附加工程量结算凭证。

　　六;乙方的约定;

　　1;工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。

　　2;按图施工，保证施工质量。

　　3;积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。

七;违约责任;甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。

　　八;本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　九;本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方;

　　乙方﹕

　　年月日

　　水暖电劳务承包合同范文三

　　发包方：

（甲方）

　　承包方：

（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，依据自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程水电暖安装工程承包事项，协商达成一致，订立本协议：

　　一、工程名称：

****公寓楼工程

　　二、工程地点:

*****

　　三、承包方式：

清包工（不包料）

　　四、结构形式：

地下一层框剪，地上五层砖混

　　五、楼栋面积：

见下表

　　六、承包范围：

　　1、给水管线预埋安装;

　　2、排水管线预埋安装;

　　3、采暖系统预埋安装（包括地暖敷设）;

　　4、照明系统预埋安装;

　　5、避雷系统预埋安装;

　　6、卫生间、厨房的卫浴、洁具的安装;

　　7、电视、电话、宽带管线预埋（不包括安装）;

　　8、空调、冷凝水的预留及安装;

　　9、外墙排雨水管道的安装;

　　10、屋面避雷系统的安装;

　　七.承包内容：

　　水电暖系统所有管路安装，出散水距离均按XXXX年mm施工，承包范围内管路的防锈、防腐、保温。

所有预留洞的留设及封堵，并做相关实验的调试，弱电预留的畅通，乙方自行配备电锤、电钻、套丝机、切割机等使用机械。

　　八、承包价格：

　　*****楼水电暖工程承包的安装范围按原设计图纸为计算依据，原承包价格为53元/㎡，在实际施工中因材料变更（铸铁管改为管材），承包价改为48元/㎡。

　　九、付款方式：

　　主体建设到三层封顶，付总工程款的10%;主体封顶，付总工程款的10%;排水安装完毕，付总工程款的10%;暖气、给水施工完毕付总工程款的20%;穿线安装完毕付总工程款的20%;屋面避雷系统安装完毕付总工程款的2%;卫浴洁具安装完毕付总工程款的10%;交工验收后付总工程款的15%;剩余总工程款的3%作为质保金，无重大质量问题，自交工之日起一年付清。

　　十、双方权利和责任：

　　1、乙方必须按照国家规定，对所承包的工程质量负责，若因为施工质量问题不合格，造成经济和法律责任及产生一切后果，均由乙方承担。

　　2、若因工程款付款不及时或安装材料不到位，造成的停工，经济损失由甲方承担。

　　3、施工中，按图安装后若出现安装部分变更，由此产生的人工费按工程预算价格由甲方承担。

　　4、承包范围外的施工项目，所产生的人工费，经双方协商好的工价实行，费用由甲方承担。

　　十一、争议及其它：

　　1、施工过程中若有一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　2、双方发生争议时，不论在施工中或竣工结算时，首先双方应主动协商，协商未成时，再向所在地人民法院起诉，费用由责任方承担。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

　　年月日年月日