20XX加工合同4篇.docx
《20XX加工合同4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20XX加工合同4篇.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
20XX加工合同4篇
20XX加工合同（4篇）
合同号：
______签约地点：
____________________日期：
_________
甲方：
________地址：
__________电话：
__________传真____________
乙方：
________地址：
__________电话：
__________传真____________
根据平等互利原则，有限公司与
有限公司友好协商特约签定本合同
一、双方承诺：
由乙方提供不作价设备美元（港币）给甲方用于加工生产之用，（详见设备清单）。
产权归乙方所有。
使用期限为年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。
到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。
乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。
二、甲方向乙方购买原料、辅料
商品品名及规格原料辅料
编码单位数量单价金额品名单位数量单价金额
合计
三、甲方供乙方制成品的数量及金额
商品编码品名及规格单位数量单价金额
合计
四、乙方供料于____________________起运抵_______________
甲方制成品于_________________日前运往______________
五、运输方式及运费用六、保险费负担
七、付款方式八、包装要
九、仲裁：
因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。
十、本合同一式八分，由签双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。
甲方（盖章）乙方（盖章）
加工贸易合同20XX加工合同
合同号：
签约地点：
日期：
甲方：
________地址：
__________电话：
__________传真____________
乙方：
________地址：
__________电话：
__________传真____________
根据平等互利原则，______________有限公司与______________有限公司友好协商特约签定本合同。
一、双方承诺：
由乙方提供不作价设备______美元给甲方用于加工生产______之用，。
产权归乙方所有。
使用期限为______年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。
到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。
乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。
二、甲方向乙方购买原料、辅料
┌────────────────────┬────────────────────────┐
│原料
│辅料
│
├───┬────┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬──────┬─────┤
│编码 │单位
│数量 │单价 │金额 │品名 │单位 │数量 │单价
│金额
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┘
三、甲方供乙方制成品的数量及金额
┌────────────────────┬────────────────────────┐
│原料
│辅料
│
├───┬────┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬──────┬─────┤
│编码 │单位
│数量 │单价 │金额 │品名 │单位 │数量 │单价
│金额
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┘
四、乙方供料于____________________起运抵_______________
甲方制成品于_________________日前运往______________
五、运输方式及运费用
六、保险费负担
七、付款方式
八、包装要
九、仲裁：
因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。
十、本合同一式八分，由签双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。
甲方：
乙方：
钢结构加工合同20XX加工合同订立合同双方：
承揽方：
__________________
定作方：
__________________
定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条
加工成品：
品名规格单位数量备注
第二条 加工成品质量要求：
_______________________________________________________________________________________。
第三条 原材料的提供办法及规格，数量，质量：
___________________________________________________________________________________日期计算，参照第七条规定执行。
）
第四条
技术资料，图纸提供办法：
____________________________________________________________________________________________
第五条
价款或酬金：
________________________________________________________________________________________
第六条
验收标准和方法：
__________________________________________
________________
第七条 交货的时间和地点：
___________________________________________________________________________________________定作物期限应当按照合同规定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
２，交定作物日期的计算：
承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。
）
第八条
包装要求及费用负担：
____________________________________________________
第九条
运输办法及费用负担：
____________________________________________________
第十条
结算方式及期限：
____________________________________________________
第十一条
其他：
_____________________________________________________
第十二条
承揽方的违约责任：
一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。
三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％或酬金总额的_____％违约金。
六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。
七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。
九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。
十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条 定作方的违约责任：
一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％违约金。
三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。
定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七，变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力：
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条 纠纷的处理：
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______各留存一份。
定作方：
____________________
代表人：
____________________
地址：
________________________________
电话：
________________________________
开户银行：
____________________________
帐号：
______________________________
承揽方：
__________________________
代表人：
__________________________
地址：
_________________________
电话：
_________________________
开户银行：
_____________________
帐号：
_________________________年月日订中铁某集团有限公司加工合同纠纷20XX加工合同
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。
法定代表人张建军，懂事长。
委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。
被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。
法定代表人左春文，董事长。
委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。
委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司（以下简称原告）与被告中铁十九局集团有限公司（以下简称被告）加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。
合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54934元至今未付。
原告要求被告给付加工款54934元及违约金元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。
经审理查明：
XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100000元，模板运至被告现场后，再支付34934元，剩余款项20000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。
合同还约定了其他内容。
XX年9月28日，被告给付原告预付款50000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100000元。
XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。
此后，被告未给付原告加工款。
上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。
原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。
被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。
原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。
原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。
依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清;
二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元（已交纳），由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。
如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员吴宏
二00八年五月四日
书记员李京超
升级会员 