电力工程招标文件程.docx
《电力工程招标文件程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程招标文件程.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
电力工程招标文件程
广东启明电力工程有限公司
GUANGDONGQIMINGELECTRICPOWERENGINEERINGCO.,LTD.
编号：
启明【2017】001
华通公司仓库建设工程
询价文件
询价单位：
广东启明电力工程有限公司
二O一七年五月
目录
目录1
第一章询价邀请书1
第二章询价采购须知2
第三章工程相关说明3
一、询价范围和内容3
二、报价3
三、报价说明3
四、其他说明4
第四章报价文件（格式）5
第五章合同条款及格式11
第六章评审方法及标准25
第一章询价邀请书
致：
（被邀请单位名称）
本询价项目业主为广东启明电力工程有限公司，建设资金来自专项资金，出资比例为100%。
拟对该项目实行询价，现邀请你单位参加。
一、项目名称：
华通公司仓库建设工程
二、询价采购资格要求
参与本次询价的报价单位的资格要求：
具备建筑工程施工总承包叁级（钢结构工程专业承包叁级）或以上的施工单位，并在人员、设备、资金等方面具备承担本次询价项目的能力。
三、询价文件的获取：
1、询价文件领取时间：
2017年5月15日上午8：
00～11：
30，下午2：
30～5：
00。
2、询价文件获取方式：
致电广东启明电力工程有限公司联系人索取电子文件。
四、询价采购有关说明：
1、询价文件递交地点：
文明路18号
2、询价文件递交截止时间：
2017年6月6日上午9：
00（北京时间）
3、询价时间：
2017年6月6日上午9：
00（（北京时间）
4、询价地点：
广东启明电力工程有限公司六楼会议室
五、联系方式：
采购人：
广东启明电力工程有限公司
地址：
文明路18号
邮编：
525200联系人：
马颖青
电话：
0668-8388220传真：
0668-8388292
采购人：
广东启明电力工程有限公司
日期：
2017年5月15日
第二章询价采购须知
一、项目名称：
华通公司仓库建设工程
二、项目概况与询价范围
1.工程地点：
茂名高州
2.询价范围：
华通公司仓库建设工程的施工，具体工作内容及要求详见第三章“工程相关说明”。
3.计划工期：
120天。
4承包方式：
包工包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。
5质量要求：
满足国家施工验收规范，合格工程标准，达标投产。
三、询价采购资格要求
参与本次询价的报价单位的资格要求：
具备建筑工程施工总承包叁级（钢结构工程专业承包叁级）或以上的施工单位，并在人员、设备、资金等方面具备承担本次询价项目的能力。
四、询价文件的获取及截止时间
详见第一章询价邀请书。
五、询价报价参与单位应递交的文件（定义为报价文件）及份数：
报价文件1份。
六、报价文件的密封与标志：
在报价文件格式要求的所有“（盖章）”部分和骑缝处分别加盖报价单位公章，包装必须密封，封口处要贴封签并加盖报价单位公章。
七、注意事项：
超过询价文件递交截止时间递交或不按规定密封的报价文件，将不予接受。
八、报价有效期：
报价截止时间起60天。
第三章工程相关说明
一、询价范围和内容
1.工程地点：
2.工程内容：
场外混凝土地坪及道路约11000㎡，仓库建筑面积约4050㎡，分期进行建设（混凝土地坪、道路及仓库基础为第一期，仓库钢结构部分为第二期）。
具体内容及要求详见施工图纸。
3.工程承包方式：
包工包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。
税金计算按国家最新要求，按增值税（费率11%）计列，因甲方原因造成第二期工程自签订合同之日起2年内无法实施，则第二期工程自行终止，按已完成工程量进行结算。
4.工程总投资：
约630万元
二、报价
费率报价，投标费率100%以下均为有效报价，但投标费率低于85%以下的须在投标文件中附成本分析报告。
成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求。
报价所列费率应保留两位小数。
如：
92.88％。
三、报价说明
1.计价方式:
投标人报列投标费率（投标费率为百分率，如92.88%），投标人中标后其投标费率即为中标费率，是确定工程最终合同价及结算价的最终依据，即：
最终结算价款=中介审定工程价款×中标费率。
本工程计价办法的依据：
计价编制执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2010年广东省建筑工程综合定额、2010年广东省装饰工程综合定额等及相应的计价办法计费。
2. 投标报价
2.1 投标人应结合工程综合情况及自身综合情况自行测算投标费率。
2.2 投标人在报价书中所报的投标费率，应是按照第二章询价采购须知的工期要求，在建设地点完成招标范围内工作的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、安全文明施工费、施工工具用具使用费、规费、企业管理费、利润、税金、含税编制基准期价差、电子化移交等工作，以及考虑地形、一定范围内风险等因素形成的包干费率。
3.税金费用执行工程所在地政府的相关规定，并执行《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及其他相关规定。
4.投标人的报价为在工程服务期限和保修期内，完成询价文件规定的工作内容的所有费用，但投标人的报价不得低于企业自身成本。
5.工程建设过程中，成交单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除询价文件中有明确规定者外，均由成交单位自行解决。
如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交单位承担。
5.投标人报价应包含工人自身开销费用（如：
交通、餐饮费等各项费用）。
6.报价文件构成
序号
资料名称
份数
备注
1
经济文件（报价表）
1份
按顺序装订成一册，提供正本1份，副本2份
2
法人资格证明书、法人授权委托书（如有）
1份
3
技术文件
1份
【温馨提示】报价人应按要求提供报价文件，因资料缺失或填写错误导致的一切后果由报价人承担。
报价人提供的材料应为最新版（已年审、有效期内），复印件或扫描件应加盖公章。
所有文件密封为一个包，密封包装外注明相关信息（详见第二章询价采购须知要求）。
所提供的复印件或影印件必须与原件相符，并加盖公章，如有造假，经查实取消其成交资格。
四、其他说明
1、成交单位所派遣的工人应具备相应工种资质，同时需满足工作要求。
2、所需工人数量及时间应满足用工单位需求。
第四章报价文件（格式）
广东启明电力工程有限公司
华通公司仓库建设工程
报价文件
询价单位：
广东启明电力工程有限公司
报价单位：
（盖单位公章）
报价日期：
2017年6月6日
目录
一、经济文件（报价表）
二、法人资格证明书、法人授权委托书
三、技术文件
一、经济文件
华通公司仓库建设工程询价报价书
广东启明电力工程有限公司：
1、根据己收到的广东启明电力工程有限公司华通公司仓库建设工程询价文件，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、招标工程量清单、图纸和其他有关文件后，我方愿以%的投标费率，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到通过各级验收合格并完成启动投产。
2、我方同意所递交的报价文件在询价文件规定的报价有效期内有效，在此期间内我方报价有可能成交，我方将受此约束。
3、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方保证在天（日历日）内竣工并移交整个工程。
（3）我方承诺在参加承包商评价和投标中，如有弄虚作假，自愿接受停止投标资格等相关的处罚。
（4）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
报价单位:
（盖章）
联系人:
联系电话：
填报日期：
2017年6月6日
二、法人资格证明书、法人授权委托书
1、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
年月日
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：
（盖单位公章）
2017年6月6日
2、法定代表人授权委托书
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改华通公司仓库建设工程（项目名称）报名、报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
2017年5月15日——2017年7月30日。
代理人无转委托权。
附：
法定代表人身份证明。
投标人：
（盖单位公章）
法定代表人：
（签字）
身份证号码：
委托代理人：
（签字）
身份证号码：
三、技术文件
①营业执照副本、资质证书副本（复印件）；
②施工组织方案；、
③近两年主要业绩及证明材料等；
④质量保证书及售后服务承诺书等；
⑤其他证明材料等。
第五章合同条款及格式
华通公司仓库建设工程施工合同
甲方：
华通实业有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》，以及有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本劳务经济合同，共同遵守。
第一条：
工程概况
工程名称：
华通公司仓库建设工程
工程地点：
高州市区。
第二条：
工程建设规模，面积（工程量）、范围及结构内容：
华通公司仓库建设工程基础、主体工程、道路及装饰装修工程等。
内容详见施工设计图纸及甲方的具体要求。
第三条：
本合同所承包工程的工期为120个日历天，2017年月日开工，2017年月日前竣工。
分期进行建设，混凝土地坪、道路及仓库基础为第一期工程，工期60天；仓库钢结构部分为第二期工程，工期60天。
因甲方原因造成第二期工程自签订合同之日起2年内无法实施，则第二期工程自行终止，按已完成工程量进行结算。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签证许可后，工期可进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
影响工期责任分析：
（一）、甲方责任：
1、图纸设计变更确实耽误乙方施工进度；
2、工程实际施工内容与合同约定施工内容或者设计施工图内容增加10%以上者；
3、乙方已提前8小时通知甲方中间验收但甲方到位不及时，耽误乙方正常施工4小时以上者。
（二）、乙方责任：
1、施工安全质量事故造成返工停工；
2、施工过程施工人员组织安排不合理，如人力不够，技术力量薄弱，影响工程正常运作；
3、施工材料采购不及时，没有做好施工前期的准备工作；
4、野蛮施工，不走施工工作流程，施工前施工工序没有经过监理单位审批同意擅自开工，不服从甲方或监理单位技术负责人监督而造成工程停工窝工等。
第四条：
承包方式。
采取包工包料方式。
第五条：
工程造价约定。
1、本工程暂定合同价为人民币：
伍佰玖拾肆万元整（￥594.00万元）。
工程竣工经业主、甲乙双方共同验收合格后，最终结算价款=中介审定工程价款×中标费率。
中标费率为。
计价编制执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2010年广东省建筑工程综合定额、2010年广东省装饰工程综合定额等及相应的计价办法计费。
2、工程所需材料，由乙方负责，材料价参考当地施工期间材料信息价，无材料信息价部分甲乙双方共同调查市场价确认。
3、施工过程中如出现建设单位要求更换某项建材时，由甲方派出两名公司代表协助乙方针对该材料作市场调查，同时选定建设单位要求材料品种。
如更换后材料与更换前原材料价格变动在±10％内，更换后材料不作调整；如更换后材料与更换前原材料价格浮动较大，必须由甲乙双方共同协商，如果材料价差可以适当调整，以会议纪要形式约定该材料结算单价，双方代表在会议纪要上签字记录存档，作为竣工结算凭证。
4、如出现工程量变更，以甲乙双方单位现场负责人签证工程量为准。
注：
现场发生工程量变更主要包括两部分，一是工程设计变更，二是经甲乙双方共同确认的现场工程量签证。
现场实际发生工程量增减乙方应及时报甲方有关人员审核，并由乙方及时编写好施工签证表由甲方签证，如实际发生应签证事项因乙方原因超7天仍未办理完善签证手续，甲方将不再受理。
工程结算时，乙方如出现无甲方签字或者仅甲方一个负责人签字（因特殊原因甲方负责人补签者除外，一般情况下甲方负责人不得进行补签手续）均视为无效签证。
第六条：
进度款及竣工结算按下项执行：
一、进度款：
乙方在已完工程量达到每期工程量的【30%、50％、80%】时提交付款申请及相应的支持性证明文件，经甲方签认的进度付款证书。
甲方在签发进度付款证书后，并收到发票后30个天内将进度款支付给乙方。
二、竣工结算：
乙方应在整体工程验收合格之日起的30天内按照施工图、设计变更和甲方签证作出竣工结算二份，交由甲方或甲方指定的中介公司审核。
再根据最终结算价款由经办银行划帐，甲方按最终结算价款的95%扣减已付进度款后支付给乙方，余下的5%结算价款作为质量保证金，在本工程竣工验收合格保修期满后28天内无息返还。
混凝土地坪、道路及仓库基础为第一期工程；仓库钢结构部分为第二期工程。
因甲方原因造成第二期工程自签订合同之日起2年内无法实施，则第二期工程自行终止，按已完成工程量进行结算。
第七条：
甲乙双方责任。
（一）、甲方应负责完成下列工作：
提供设计施工图纸二份。
（二）、乙方应负责完成下列工作：
1、乙方在开工前编制施工组织设计及施工进度计划，送交甲方工程项目部，作为检查监督执行施工计划的依据；
2、向甲方工程项目部提供工程进度计划表；如乙方提供的施工进度计划时间与实际的施工工作时间误差在3天以上，经甲方确认是乙方原因，甲方将从乙方的施工人力安排、技术水平、组织水平等多方面综合考虑，要求乙方书面提供未能完成计划任务的原因，并书面提供如何弥补工期的有效措施；如连续三次都因乙方原因而跟不上相应的施工进度，甲方将综合考虑施工队实力，甚至有权终止同乙方的合同；结算则按乙方完成工程量的80%金额计付给乙方。
3、承担施工安全保卫工作，施工过程中所发生不符合安全规范的安全事故均由乙方负责；
4、办理有关施工场地交通、水源、用电（甲方可配合办理）等相关手续。
施工用电、用水费用由乙方负责支付。
5、施工场地清洁卫生的要求，按文明施工有关规定执行，费用由乙方负责；
6、工程完成后在工程竣工验收前三天内将施工现场的建筑垃圾全部清运走，否则甲方将另请工人清理，涉及到人工工资将从工程费用中扣除；
7、乙方必须服从甲方现场施工负责人对工程进度、质量、安全、工艺的控制。
如不服从管理，甲方有权终止合同。
第八条：
甲方派为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，负责协调签证工程办理（主要是向甲方有关部门汇报）、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜。
第九条：
甲方委托乙方施工的工程不允许乙方肢解分包。
乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工，在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象进度拖延7天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在3天内须采取有效措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。
因此所造成的实际损失，由乙方负责。
乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，甲方供应的重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或者设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。
甲方应在3天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。
第十条：
工程质量规范、标准：
（一）《建筑工程施工质量验收规范》
（二）《建筑安装工程检验与评定统一标准》
（三）设计文件及《建筑配件图集》
（四）乙方应严格按照设计文件及《建筑配件图集》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程检验与评定统一标准》施工，施工过程中所发生不符合施工质量规范或者不符合安全规范，造成的一切后果由乙方负责，同时乙方愿意接受甲方的《安全生产奖惩办法》、《文明施工处罚规定》等有关规定处罚。
第十一条：
工程设计变更时，甲方提供设计变更资料（设计变更图等），乙方严格按照设计变更资料施工。
工程因甲方原因中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后顺延工期。
第十二条：
有关本工程的施工图纸与说明书，以及图表，资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都属技术资料以及施工和交工的验收资料，也是本合同的组成部分。
竣工结算时，乙方应交回甲方一份。
第十三条：
工程交工验收。
1.工程交工验收，应以施工图纸及说明书，有关变更增减的书面文件，国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2.隐蔽工程在隐蔽前一天，由乙方书面通知甲方现场代表质量监督部门到场检查，验收合格，填写隐蔽签证表手续后方可隐蔽，施工单位不得自行隐蔽。
3.工程（包括单项工程）在竣工验收前，由乙方单位先行组织工程质量预检，预检合格后五天内，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。
甲方应在接到乙方通知后七天或十天（单项工程七天）内进行组织验收。
工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章；不符合要求的，乙方要在商定期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止，返工期不属于甲方误工工期，由此支付的一切费用或超出工期后果由乙方负责。
甲方逾期组织验收，如果验收合格，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需要翻修的，按实际逾期天数顺延工期。
工程（包括单项工程）未经验收，甲方若需提前使用应与乙方协商，征得乙方同意后方能使用。
4.因乙方责任（工程质量、安全管理等）而停工整改的，延期责任由乙方负责。
5.工程竣工后，应绘制竣工图。
工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档，工程变更较大的，应另行由设计单位出设计变更图。
第十四条：
保修期
投产后的合同保修期内若发现施工质量问题，应按合同附件中的保修条款规定，由乙方负责保修，如乙方在规定的时间内没有安排或没有完成保修工作，项目甲方有权安排修复工作，其费用可从质量质保金中支付，其最高额一般不超过工程质量质保金。
第十五条：
违约责任
1.甲方逾期提供图纸或逾期履行第六条各项规定之一者，从逾期次日起，按拖延天数顺延工期。
2、乙方逾期竣工，如逾期在十五日之内，甲方默认为在合同工期内，不追究乙方责任；如逾期超过十五日以上者，每延误一天，甲方将处罚乙方人民币伍佰元整（￥500.00元）。
3.甲方逾期组织验收（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期第八天起，双方各自对自己行为负责。
4.一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期第八天起，按应结清或退回数额，按照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。
第十六条：
遇人力不可抗拒的灾害损失，甲乙双方协商处理；在因乙方延误工期内发生的一切不可抗力造成的一切损失由乙方负责。
第十七条：
其他事项及补充条款
乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等规定。
否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的出发或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。
第十八条争议。
按本条第2项执行。
1.向工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁
2.向人民法院起诉。
第十九条其它
本合同自签订之日起生效，结清工程款之日自然失效。
本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。
甲方:
华通实业有限公司
乙方:
法人代表/委托代理人签字：
法人代表/委托代理人签字：
分管领导签字：
经办人签字：
经办人签字：
日期：
2017年月日
日期：
2017年月日
通信地址：
高州市文明路18号
通信地址:
邮政编码:
525200
邮政编码:
联系电话：
联系电话：
传真电话：
传真：
开户银行：
开户银行：
基本户账号：
结算帐号：
纳税人识别号：
税号：
附件一安全文明施工协议书
发、承包工程安全文明施工协议书
发包单位（甲方）：
华通实业有限公司
承包单位（乙方）：
工程内容：
华通公司仓库建设工程基础、主体工程、道路及装饰装修工程等。
工程地点：
高州市
工程期限：
从工程开工至合同范围内的所有项目全部投产
一、甲方安全责任
1．对乙方进行资质审查，确认乙方符合承包本工程的各项要求；
2．开工前向乙方项目负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底；
3．乙方应事先制订相应的安全技术措施，经甲方审查合格后监督乙方实施；
4．对乙方施工现场的安全管理进行监督。
二、乙方安全责任
1．开工前向全体施工人员自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均能掌握工程特点及施工安全措施；
2．制订施工安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻落实；
3．施工中，严格执行国家或或行业颁布的安全、文明生产规定；
4．开工前组织施工人员学习上述规定中与本工程施工有关部分；
5．开工前对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，符合安全规定，确保安全；
6．严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工；
7．对施工人员身体健康、精神状况全面了解、掌握，不适应现场安全施工要求的不准开工；
8．特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，并经考试合格，持证上岗；
9．不得把所承包的本工程进行转包；
10．接受甲方监督、管理指导。
乙方负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，立即报告甲方安全监督部门。
三、严格执行本安全协议
1.如其中一方不遵守本协议中规定的安全责任造成人身伤亡事故及其一切损失，均由违反的一方负责，并按中国南方电网有限责任公司《安全生产工作奖惩规定》等相关的规定进行处罚。
2.乙方不遵守本协议中规定的安全责任造成人身伤亡等事故，甲方扣除乙方结算价款5%。
本协议与本工程承包合同为一整体合同文件
附件二廉洁协议书
廉洁协议书
工程名称：
华通公司仓库建设工程
工程地址：
甲方（以下称甲方）：
华通实业有限公司
乙方（以下称乙方）：
为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：
第一条甲、乙双方的共同责任
（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。
（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。
（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。
（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部
升级会员 