一建管理习题班第7讲建设工程合同与合同管理.docx
《一建管理习题班第7讲建设工程合同与合同管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一建管理习题班第7讲建设工程合同与合同管理.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
一建管理习题班第7讲建设工程合同与合同管理
12206000建设工程合同与合同管理
12206010建设工程施工招标与投标
一、单选
1.根据《中华人民共和国招标投标法》，建设工程招标的方式不包括（）。
A．公开招标
B．无限竞争性招标
C．邀请招标
D．议标
【答案】D
【解析】建设工程招标分公开招标（无限竞争性招标）和邀请招标（有限竞争性招标）两种方式。
所以D正确。
2.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用邀请招标方式，应当向至少（）个具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A．2
B．3
C．4
D．5
【答案】B
【解析】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人采用邀请招标方式，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
所以B正确。
3.在评标过程中，对标书报价的计算错误的处理，错误的是（）。
A．大小写不一致时，以大写为准
B．标书正本和副本不一致的，以正本为准
C．单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的，以总价为准
D．单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准
【答案】C
【解析】建设工程评标过程中，要对报价计算的正确性进行审查，如果计算有误，通常的处理方法是：
大小写不一致的以大写为准，单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准。
即答案为C。
4.投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）。
A．审核工程量清单
B．编制施工方案或施工组织设计
C．进行各项调查
D．研究招标文件
【答案】D
【解析】投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作就是认真仔细地研究招标文件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。
所以D正确。
5.施工方案应由投标人的（）主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。
A．技术负责人
B．法人代表
C．总工程师
D．总监理工程师
【答案】A
【解析】施工方案应由投标人的技术负责人主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。
所以A正确。
6.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过（）约定风险承担方式。
A．调整投标价格
B．价格调整条款
C．调整中标价格
D．调整工作范围
【答案】B
【解析】对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或货币膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。
价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。
所以B正确。
二、多选
1.关于招标信息修正的说法，正确的有（）。
A．招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改
B．招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
C．所有澄清文件必须以书面形式进行
D．澄清和修改的内容与招标文件没有关系
E．所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人
【答案】A、B、C
【解析】招标信息的修正:
如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步澄清或修改，必须依据以下原则进行：
（1）时限：
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出；
（2）形式：
所有澄清文件必须以书面形式进行；
（3）全面：
所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。
所以A、B、C正确。
2.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。
A．招标人已经依法成立
B．初步设计应当履行审批手续的，已经批准
C．招标方式应当履行核准手续的，已经核准
D．招标人已经委托了招标代理单位
E．相应的资金必须全部到位
【答案】A、B、C
【解析】建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：
招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。
所以A、B、C正确。
3.建设工程项目评标过程中，初步评审包括（）。
A．投标资格审查
B．计价方式
C．组织结构
D．优惠条件
E．投标担保的有效性
【答案】A、E
【解析】评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程。
初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。
审查内容包括：
投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保的有效性、与招标文件是否有显著的差异和保留等。
另外还要对报价计算的正确性进行审查。
所以A、E正确。
B、C、D属于详细评审的内容
12206020建设工程合同的内容
一．单选
1.根据《中华人民共和国合同法》，属于建设工程合同的是（）。
A．监理合同
B．咨询合同
C．勘察合同
D．代理合同
【答案】C
【解析】根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。
所以C正确。
2.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。
A．承包人
B．工程师
C．分包人
D．发包人
【答案】A
【解析】根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）>（GF-2003-0214），承包人的职责
之一是：
负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计
划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验
化验的控制、监督、检查和验收。
所以A正确。
3.建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括（）。
A．按颁布的国家标准执行
B．没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行
C．没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行
D．按国际标准执行
【答案】D
【解析】约定质量标准的一般原则是：
按颁布的国家标准执行；没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行；没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行；没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
所以D正确。
5.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务分包人的义务之一是（）。
A．编制劳务分包项目的施工组织设计
B．搭建生活和生产用临时设施
C．与监理、设计及有关部门建立工作联系
D．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准
【答案】D
【解析】负责编制施工组织设计，向劳务分包人提供生产、生活临时设施，是承包人的义务。
劳务分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。
所以D正确。
6.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于劳务报酬所采用的方式的是（）。
A．固定劳务报酬加奖金
B．约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费
C．约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理费
D．固定劳务报酬（含管理费）
【答案】D
【解析】劳务报酬可以采用以下方式中的任何一种：
（1）固定劳务报酬（含管理费）；
（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。
所以D正确。
7.关于劳务报酬最终支付，承包人收到劳务分包人递交的结算资料后（）天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
A．7
B．14
C．21
D．30
【答案】B
【解析】承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实、给予确认或者提出修改意见。
承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
所以B正确。
二、多选
1.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），需由承包人承担的保险费用有（）。
A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B．运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E．施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
【答案】B、C
【解析】运至施工现场用于施工的材料和待安装设备、承包人提供给劳务人员使用的机械设备需由承包人承担保险费用。
所以B、C正确
2.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），需由劳务分包人承担的保险费用有（）。
A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B．运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E．施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
【答案】A、D、E
【解析】劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；保险事故发生时，劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
所以A、D、E正确。
12206030合同计价方式
1.关于固定总价合同适用性的说法，错误的是（）。
A．工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B．工程结构和技术简单，风险小
C．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
D．合同条件中有对承包商单方面保护的条款
【答案】D
【解析】固定总价合同适用于以下情况：
工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。
所以D正确。
2.在国际上，采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测风险的条件下和可能有工程变更的情况下，（）。
A．承包商承担了较少的风险，业主的风险较大
B．业主承担了全部风险
C．承包商承担了较大的风险，业主的风险较小
D．承包商承担了全部风险
【答案】C
【解析】采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担了较大的风险，业主的风险较小。
所以C正确。
3.在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。
A．全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
B．全部工程量和通货膨胀的风险
C．工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
D．通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
【答案】B
【解析】固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。
所以B正确。
4.一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。
A．承包商丧失了今后一切的索赔权利
B．承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿到投标报价之中
C．业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
D．业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
【答案】B
【解析】在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。
因此，承包商在报价时应对一切费用的价格变动因素以及不可预见因素都做充分的估计，并将其包含在合同价格之中。
所以B正确。
12206040建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保
一、单选
1.建设工程履约担保的有效期是指（）。
A．从工程开工之日到工程竣工交付之日
B．从签订合同之日到工程竣工交付之日
C．从合同生效之日到保修期结束
D．从收到预付款之日到保修期结束
【答案】A
【解析】履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。
所以A正确。
2.某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。
合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（）。
A．必须向发包人支付履约担保书规定的保证金
B．必须用履约担保书规定的保证金去完成任务
C．应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金
D．用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额
【答案】D
【解析】由担保公司或者保险公司开具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。
所以D正确。
3.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（）。
A．投标担保
B．履约担保
C．预付款担保
D．支付担保
【答案】C
【解析】预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。
所以C正确。
4.关于支付担保的说法，错误的是（）。
A．承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务
B．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
C．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定
D．发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务
【答案】C
【解析】提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
所以C正确。
二、多选
1.关于预付款担保的说法，正确的有（）。
A．预付款担保不可由担保公司提供保证担保或采取抵押等形式，只能采取银行保函这种形式
B．预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款
C．承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认
D．预付款担保金额与发包人的预付款是等值的
E．预付款担保是指承包人与发包人签订合同后、领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保
【答案】C、D、E
【解析】预付款担保也可由担保公司提供保证担保，或采取抵押等形式。
预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。
所以C、D、E正确。
12206050建设工程施工合同实施
一、单选
1.在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、（）以及验收所带来的法律后果作说明。
A．时间、地点
B．时间、程序
C．人员、责任
D．质量、进度
【答案】B
【解析】验收包括许多内容，如材料和机械设备的现场验收，隐蔽工程验收，单项工程验收，全部工程竣工验收等。
在合同分析中，应对重要的验收要求、时间、程序以及验收所带来的法律后果作说明。
所以B正确。
2.施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于（）分析的内容。
A．合同法律基础
B．发包人责任
C．承包人主要任务
D．合同争议解决方式
【答案】B
【解析】发包人（业主）的合作责任通常有如下几方面：
（1）业主雇用工程师并委托其在授权范围内履行业主的部分合同责任；
（2）业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失；（3）及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等；（4）提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等；（5）按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。
所以B正确。
3.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。
A．建设行政主管部门
B．施工总承包单位
C．幕墙设计单位
D．建设单位
【答案】B
【解析】对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包单位或施工总承包管理单位。
所以B正确。
4.专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由（）后方可依照施工。
A．项目经理审核、公司总工审批
B．项目经理审核、公司技术部审批
C．项目总工审核、公司技术部审批
D．公司总工审核、项目经理审批
【答案】C
【解析】对分包施工单位的管理办法，包括施工质量、进度、程序、信息等方面，其中一条就是专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由项目总工审核，公司技术部审批后方可依照施工。
所以C正确。
5.诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。
对于企业整改确有实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（）。
A．6个月
B．3个月
C．1年
D．2年
【答案】B
【解析】诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。
其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年，对于企业整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。
所以B正确。
12206060建设工程索赔
一、单选
1.索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。
A．拖延工期后
B．遭受损失后
C．产生分歧后
D．提起公诉后
【答案】B
【解析】建设工程索赔通常是指在合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
所以B正确。
2.索赔报告的关键部分是（）。
A．索赔款项（和／或工期）计算部分
B．证据部分
C．论证部分
D．总述部分
【答案】C
【解析】论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。
所以C正确。
3.采用实际费用法计算索赔费用时，（）即是承包商应得的索赔金额。
A．直接费的额外费用
B．直接费的额外费用十应得的利润
C．直接费的额外费用十应得的间接费
D．直接费的额外费用十应得的间接费和利润
【答案】D
【解析】用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。
所以D正确。
二、多选
1.常见的建设工程施工索赔有（）。
A．因合同文件引起的索赔
B．有关工程设计方案的索赔
C．关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔
D．关于工程暂停、终止合同的索赔
E．特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
【答案】A、C、D、E
【解析】常见的建设工程施工索赔有：
因合同文件引起的索赔；有关工程施工的索赔；关于价款方面的索赔；关于工期的索赔；特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；工程暂停、终止合同的索赔；财务费用补偿的索赔。
所以A、C、D、E正确。
2.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。
A．工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔工程师的加班费
B．合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费
C．由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函
D．质量不满足合同要求，工程被拒绝接收，在承包商自费修复后，业主可索赔重新检验费
E．未按合同要求办理保险，业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用
【答案】A、B、D、E
【解析】选项C的正确说法应为：
严重违背合同（如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等），工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。
所以A、B、D、E正确。
3.某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。
承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。
工程至6月15日完工。
6月16日承包方向工程师提交了索赔
意向通知。
该工程中构成工期索赔的事项有（）。
A．因挖土机械故障停工
B．因百年一遇特大暴雨延误
C．修复发包方相关设施
D．停工进行地质复查
E．局部挖土加深增加工程量
【答案】B、D、E
【解析】选项A是承包商原因引起的工期延误，不能索赔；BDE都是非承包商原因引起的延误，可以索赔；C不影响工期。
所以B、D、E正确
12206070国际建设工程施工承包合同
一、单选
1.国际工程承包合同的工程项目，（）是整个项目管理的核心。
A．合同管理
B．工期管理
C．成本管理
D．质量管理
【答案】A
【解析】国际工程承包合同通常使用国际通用的合同示范文本，著名的标准合同文本有FIDIC合同（国际咨询工程师联合会）、ICE合同（英国土木工程师学会）、JCT合同（英国合同审定联合会）、AIA合同（美国建筑师学会）、AGC合同（美国总承包商协会）等。
合同管理是整个项目管理的核心，合同双方对合同的内容和条款非常重视。
所以A正确。
2.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也是应该首选的方式是（）。
A．协商
B．仲裁
C．调解
D．诉讼
【答案】A
【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。
双方依据合同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折中解决合同争议。
所以A正确。
3.在国际建设工程承包合同中，（）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程的设计，并对其所设计的永久工程负责。
A．承包商
B．工程师
C．设计单位
D．专业设计人员
【答案】A
【解析】承包商应根据合同规定或工程师的要求，进行全部或部分永久工程的设计或绘制施工详图，报工程师批准后实施，但承包商应对所设计的永久工程负责。
所以A正确。
4.FIDIC系列合同条件中，（）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。
A．施工合同条件
B．永久设备和设计一建造合同条件
C．EPC交钥匙项目合同条件
D．简明合同格式
【答案】A
【解析】施工合同条件主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。
所以A正确。
二、多选
1.与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（）。
A．仲裁程序效率高
B．仲裁的费用相对较高
C．仲裁周期短
D．保密性
E．专业化的仲裁员
【答案】A、C、D、E
【解析】与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：
（1）仲裁程序效率高，周期短，费用少；
（2）保密性：
仲裁程序一般都是保密的。
从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。
（3）专业化：
建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。
所以A、C、D、E正确。
2.FIDIC1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（）的施工。
A．由发包人设计的房屋建筑工程
B．由承包人设计的房屋建筑工程
C．由发包人设计的土
升级会员 