20XX版建设工程合同.docx
《20XX版建设工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20XX版建设工程合同.docx（41页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
20XX版建设工程合同
20XX版建设工程合同
篇一：
20XX新版建设工程施工合同范本一
20XX新版建设工程施工合同范本一
建设单位：
（以下简称甲方）
施工单位：
（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把________改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包方式：
包工包料。
5、承包造价：
元（大写：
）。
二、工程期限
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。
（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）
开工日期为20XX年月日至20XX年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1：
甲方承担的安全责任、权利
（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全
生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;
（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2：
乙方的责任、权利
（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;
（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;
（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
身份证号：
身份证号：
公章公章
年月日年月日
20XX新版建设工程施工合同范本二
发包方：
承包方：
年月日
发包方：
（甲方）。
承包方：
（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就建筑工程施工事项，经双方协商一致，签订本工程合同。
第一部分：
工程内容
第一条：
工程内容
一、工程概况
二、工程范围
第二条：
工期
开工日期：
年月日
竣工日期：
年月日
第三条：
工程质量等级：
合格（国家质量验收标准）
第四条：
承包方式及合同价款：
1、承包方式：
包工、包料。
2、合同价款：
本合同工程造价为（人民币）金额大写。
3、在施工过程中发生的设计变更及现场签证进入结算，作为结算依据。
第二部分：
双方一般责任
第五条：
甲方代表
1、甲方驻施工现场全权代表姓名：
。
2、甲方代表易人提前七天通知乙方。
第六条：
乙方代表
1、乙方驻施工现场全权代表姓名：
。
2、乙方代表易人提前七天通知甲方。
第七条：
甲方工作
1、提供给乙方所需施工水、电源，保证施工需要。
2、协调各专业施工配合问题。
第八条：
乙方工作
向甲方代表提供进度计划，如发生工程事故，及时向甲方代表和有关部门报告。
凡属乙方责任事故一切责任由乙方承担。
第三部门：
施工方案和工期
第九条：
进度计划
1、在开工前，乙方根据其他专业的进度和甲方要求的总进度，拟定本工程的进度计划和施工方案。
2、乙方应接受甲方代表对进度的检查和监督。
第十条：
暂停施工
1、因其他专业影响或其它原因，甲方代表要求乙停工，甲方应在停工报告上签字并顺延工期。
2、停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
3、因不可抗拒力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，使合同不能继续履行，可解除合同。
第四部分：
质量与验收
第十一条：
施工中经检验工程质量不合格，由乙方原因造成的，乙方按甲方代表、（监理单位）的要求进行返工、修改，并承担费用。
第五部分：
合同价款与支付
第十二条：
工程价款预付及工程款支付
1、合同签定后，甲方应将合同价款的%计人民币（大写）元于
合同生效之日起三日内支付给乙方，作为工程预付款。
2、工程款支付：
每月工程进度按工程量完成%付给乙方。
3、略。
4、略。
第六部分：
材料设备供应
第十三条：
属本工程项目的所有设备、材料、供应均由乙方负责采购。
材料及设备均保证质量，并附有合格证明，进场应双方验收。
按要求办齐手续，无合格证的不准进场，有合格证的材料，如有乙方提出异议时，应进行复验。
第七部分：
竣工与结算、保修
第十四条：
竣工验收
工程具备验收条件，乙方向甲方提出竣工验收报告。
由甲方组织有关人员进行验收。
第十五条：
结算
工程决算，一个月内甲方组织造价公司对竣工决算审计经双方认可作为决算。
一个月后甲方不予审计，由乙方所报的竣工决算生效，进入决算。
第十六条：
保修
工程竣工后，自办理验收手续之日起，计算保修期，乙方保修期一年。
质保金为工程价款的5%，期满1周后付给乙方。
第八部门：
其它
第十七条：
合同的生效与终止
1、本合同签订后自甲乙双方签字并盖章之日起生效，在竣工结算（甲方付款完毕）之后，保修期满后，有关保修条款终止。
2、本合同未尽事宜，经双方商定，补充合同条款与本合同具有同等法律效力。
3、争议：
双方约定，在履行合同过程中发生争议时。
1）、请甲、乙双方协商调解。
2）、协商不一致时，并约定向工程管理仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
4、合同份数
本合同一式四份，正本两份，由甲乙双方各执一份。
副本两份，由甲乙双方分送有关部门备案。
发包人：
法人代表：
年月日
承包人：
法人代表：
年月日
篇二：
20XX建设工程施工合同示范文本
（GF—20XX—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局制定
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-20XX-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：
工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：
一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录
第一部分合同协议书…………………………......................…...1
一、工程概况........................................................................….1
二、合同工期.............................................................................1
三、质量标准.............................................................................2
四、签约合同价与合同价格形式.............................................2
五、项目经理.............................................................................2
六、合同文件构成.....................................................................2
七、承诺.....................................................................................3
八、词语含义.............................................................................3
九、签订时间.............................................................................4
十、签订地点.............................................................................4
十一、补充协议.........................................................................4
十二、合同生效.........................................................................4
十三、合同份数.........................................................................4第二部分通用合同条款……………………......…...............…......6
1.一般约定................................................................................6
词语定义与解释...............................................................6
语言文字.........................................................................11
法律.................................................................................11
标准和规范....................................................................12
合同文件的优先顺序....................................................12
图纸和承包人文件.........................................................13
联络.................................................................................14
严禁贿赂.........................................................................15
化石、文物.....................................................................15
交通运输.......................................................................16
知识产权.......................................................................18
保密...............................................................................18
工程量清单错误的修正...............................................19
2.发包人....................................................................................19
许可或批准....................................................................19
发包人代表....................................................................20
发包人人员....................................................................20
施工现场、施工条件和基础资料的提供....................20
资金证明及支付担保............................................22
支付合同价款................................................................22
组织竣工验收................................................................22
现场统一管理协议........................................................22
3.承包人....................................................................................23
承包人的一般义务........................................................23
项目经理........................................................................24
承包人人员....................................................................26
篇三：
20XX版《建设工程施工合同（示范文本）》解读
篇一：
20XX版《建设工程施工合同（示范文本）》解读
20XX版《建设工程施工合同（示范文本）》解读
一、建设工程施工合同示范文本修订背景
1999版《建设工程施工合同（示范文本）》是在总结施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对原《建设工程施工合同》（gf-91-0201）修订完成的，适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。
该版合同自原建设部会同国家工商行政管理总局印发施行以来，对于规范建筑市场主体的交易行为，维护参建各方的合法权益起到了重要的作用。
但是，随着我国建设工程法律体系的日臻完善、项目管理模式的日益丰富、造价体制改革的日趋深入，1999版施工合同越发不能适应工程市场环境的变化，具体表现为该版合同条件不能够满足工程量清单计价的需要、合同内容与新近法律规范存在冲突、当事人双方权利义务不尽公平以及合同风险分配不尽公平等几个方面的问题。
示范文本修订工作显得尤为迫切和必要。
本次合同范本修订的基础工作是由住房和城乡建设部以课题形式委托北京建筑工程学院牵头完成的。
课题组在住建部建筑市场监管司的统一领导下，先后召开6次专题会议，广泛听取各级建设行政主管部门、施工企业、建设单位及专家学者的意见和建议，几易其稿。
20XX年12月份，作为课题组工作成果的示范文本送审稿通过了专家鉴定，20XX年4月份该份草案面向社会征求意见。
20XX年4月，住房和城乡建设部联合国家工商行政管理总局印发建市〔20XX〕56号文件，发布了20XX版《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-20XX-0201）（以下简称《示范文本》）。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。
《示范文本》为非强制性使用文本，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
本文在介绍新版示范文本框架结构的基础上，对修订后施工合同的重点条款进行解读，以期让项目参与各方能够深入理解新版合同的适用条件，全面掌握新版合同的应用技巧。
二、20XX版施工合同的文本结构
新版《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成，并包括了11个附件。
1、合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：
工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
2、通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》、《合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：
一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律规范对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
3、专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致。
4、附件
《示范文本》包括了11个附件，分别为协议书附件：
承包人承揽工程项目一览表；专用合同条款附件：
发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书、主要建设工程文件目录、承包人用于本工程施工的机械设备表、承包人主要施工管理人员表、分包人主要施工管理人员表、履约担保格式、预付款担保格式、支付担保格式、暂估价一览表。
三、20XX版施工合同重点条款解读
1、《协议书》部分的修订条款解读
、将“合同价款”修改为“签约合同价与合同价格形式”
1999版示范文本《协议书》部分对于工程价款的表述为“合同价款”，这一条款会给合同使用方造成“合同价格已经在协议书中确定”的印象。
但即使是相同的合同价款数额，若采用不同的计价方式，其最后的工程款结算也会存在很大的差异。
所以，需要在协议书中明确此合同价款是采用何种计价方式得出来的。
例如工程量清单计价方式，是在建设工程招投标中，招标人自行或委托具有资质的中介机构编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程量清单，并作为招标文件的一部分提供给投标人，由投标人依据工程量清单自主报价的计价方式。
由于招标人应对清单中工程量的准确性负责，因此合同价格必然根据实际发生的工程量进行调整，协议书中约定的合同价格，只能是签约时发包人接受承包人投标或报价的“签约合同价”。
为保障术语的一致性，新版《示范文本》通用条款中专门定义了“签约合同价”，并在12条[合同价格、计量与支付]中约定了合同当事人可以选择的合同价格形式。
、当事人“承诺”中增加了关于不另行签订“黑白合同”的约定
新版《示范文本》在保留原版合同中承包人承诺按约完成工程、发包人承诺按约支付工程价款的基础上，增加了“双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议”的约定。
合同双方另行订立“黑白合同”的行为，既不利于行政主管部门对于建筑市场交易行为的规范，同时也无法通过合同约定体现当事人真实的意思表示，明确各自权利义务。
因此，《招标投标法》第46条规定：
“招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。
同时，针对工程实践中往往是发包人一方试图通过签订“黑白合同”来降低工程价款、规避费税等客观情况，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第21条进一步规定：
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性
升级会员 