国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷 附答案.docx
《国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷 附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷 附答案.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷附答案
2020年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷（附答案）
考试须知：
1、考试时间：
120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。
A.作出
B.送达双方当事人
C.双方当事人签收
D.双方当事人同意执行
2、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（ ）。
A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
3、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ ）
A．建筑材料进场
B．建筑设备安装
C．隐蔽工程验收
D．工程竣工验收
4、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ ）。
A．隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查
B．隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C．监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D．监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
5、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（ ）报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
6、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（ ）。
A．一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B．申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断
C．仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼
D．仲裁裁决法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
7、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内
8、某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误，施工费用增加，该风险属于（ ）。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
9、下列各项中，关于国家建设部对投标人资格预审的规定，正确的表述是（）。
A.由招标管理机构评比和分析，确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后，应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
10、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。
关于该委托中承担责任的说法，正确的是（ ）。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
11、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后，对乙提起侵权之诉。
经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售每件获利1000元，乙应赔偿甲（ ）。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
12、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
13、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。
A.施工中形成的施工管理文件，应当有注册建造师签字或盖执业印章
B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章
C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任
14、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。
A．用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B．存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C．用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D．劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
15、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（ ），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告单
C.环境影响登记表
D.环境影响报告表
16、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）
A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力
17、关于财产保险合同的说法，正确的是（ ）。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
18、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。
A．法律直接规定
B．当事人约定
C．出让人决定
D．受让人决定
19、根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
20、甲乙双方签订了购货合同。
在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。
针对该情形，正确的是（）
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
21、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
22、《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（）培训。
A．安全生产责任B．安全生产检查
C．安全生产教育D．安全生产制度
23、评标委员会成员名单应当（）。
A．在开标前应向社会公布B．在开标前向投标人公布
C．在中标结果确定前保密D．永久保密
24、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A．按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B．建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C．建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D．作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
25、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是（ ）。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款
26、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（ ）。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
27、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）
A侵权B预期违约C合法行为D单方解除合同
28、建筑业企业申请资质升级，除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外，还应当提供的资料不包括（）。
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
29、下列法律中，属于行政法的是（）
A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》
30、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取（ ）措施。
A.加固处理
B.报废处理
C.返工处理
D.限制使用
31、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（ ）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
32、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是（）。
A．甲建筑公司B．乙建筑设备租赁公司
C．张某D．张某、王某与乙建筑设备租赁公司
33、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
34、某工程设计文件需要作重大修改，则（ ）。
A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B．设计单位可直接进行修改
C．应由建设单位报原审批机关批准
D．须开专家论证会后，设计单位方可修改
35、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
36、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。
同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。
关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
37、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。
A．施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B．自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C．工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D．工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档
38、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
39、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（ ）。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
40、工程建设法律关系的构成要素不包括（）。
A.主体
B.客体
C.内容
D.时间
41、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（ ）。
A.合同正常履约
B.未发生违的行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
42、下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）
A.客体.内容均变更
B.主体.客体均变更
C.主体.内容均变更
D.形式.主体均变更
43、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：
“收到甲定金1万元。
”3天后，甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况，故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是（）。
A．甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
B．甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
C．甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失
D．甲有权要求乙承担违约责任
44、乙公司欠甲公司货款70万元，到期没有清偿。
而乙公司享有对丙公司的100万元债权，却未去尽力追讨。
此时，甲可以行使（）以实现自己的债权。
A.确认权B.代位权
C.否认权D.撤销权
45、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
46、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失
47、根据代理权产生的原因，代理可以分为（）。
A.表见代理、委托代理、指定代理
B.委托代理、指定代理、法定代理
C.法定代理、指定代理、表见代理
D.口头代理、指定代理、委托代理
48、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
49、总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。
从民事法律行为角度看，
该行为无效的原因是（）。
A.行为人不具有相应的行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法
50、某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是（ ）。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
51、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为（）。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
52、我国《安全生产法》规定，建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。
A．设置安全生产监督机构
B．配备兼职安全生产管理人员
C．设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
D．设置安全生产监督机构并且配备专职安全生产管理人员
53、我国《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）。
A．监管制度B．报修制度
C．回收制度D．淘汰制度
54、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（ ）。
A．请求减少价款至16万元
B．以欺诈为由解除合同
C．以重大误解为由请求撤销合同
D．请求甲承担缔约过失责任
55、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
56、施工企业的项目经理属于施工企业的（ ）。
A、企业法人
B、委托代理人
C、企业授权的项目管理者
D、指定代理人
57、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。
A．应当适用违约金
B．应当适用定金
C．可以选择适用违约金或者定金
D．可以同时适用违约金和定金
58、下列各项中，关于施工总承包资质的申请说法正确的是（）。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
59、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ ）。
A．劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B．用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C．劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D．劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
60、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
二、多选题（共20题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ）。
A．不得压缩合同工期
B．确保地下管线的安全
C．需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D．申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E．审查专项施工方案
2、关于定金与付款的说法，正确的有（）。
A.定金与预付款的约定都是在交款后生效
B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金相助
D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分
E.定金和预付款都适用双倍规则
3、民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括（）。
A．代理人B．被代理人
C．自然人D．其他组织
E．法人
4、在下列选项中，属于纳税人权利的是（）。
A．依法办理税务登记B．追回纳税人欠缴的税款
C．申请延期纳税D．收取完税凭证
E．自觉接受税务检查
5、关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有（）。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
6、下列（）合同在履行过程中发生债权时，债权人有权行使留置。
A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.劳动合同
7、下列责任中，属于行政处罚的有（）.
A．责令停产停业
B．罚金
C．暂扣或者吊扣执照
D．赔偿损失
E．治安拘留
8、下列合同中，（）是可撤销合同。
A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
9、关于劳动合同试用期的说法正确的有（）
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
10、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
11、人民法院审理民事案件，除（ ）以外，应当公开进行。
A.离婚案件
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
12、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现，该工程尚未取得施工许可证，也未取得工程规划许可证，施工图设计文件也未按规定经过审查。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，应（）。
A．责令改正B．责令停止施工
C．对监理单位处以罚款D．对建设单位处以罚款
E．对施工单位处以罚款
13、著作权的主体包括（ ）
A.作者
B.著作权人
C.职务作品的著作权人
D.作者工作的辅助人
E.出版社
14、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（ ）
A．总承包单位单独向建设单位承担责任
B．分包单位单独向建设单位承担责任
C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E．分包单位向总承包单位承担责任
15、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（ ）。
A．经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B．施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C．施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D．劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E．专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
16、长期负债核算的内容包括（）。
A.长期借款
B.应付债券
C.长期应付款
D.专项应付款
E.长期投资
17、我国《安全生产法》规定，从业人员安全生产中的义务包括（）义务。
A．自律遵规B．检举
C．自觉学习安全生产知识D．危险报告
E．批评
18、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
19、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
20、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（ ）
A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买
B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑
C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块
D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。
但履行过程中，建筑材料价格大幅下降
试题答案
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、A
2、A
3、【答案】D
【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
4、【答案】B
【解析】隐蔽工程检验。
5
升级会员 