承包用工合同.docx
《承包用工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包用工合同.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
承包用工合同
承包用工合同
篇一：
用工承包协议书
用工承包协议书
甲方：
深圳市海淇有机玻璃制品有限公司乙方（工头）：
甲方代表：
身份证号码：
联系电话：
联系电话：
乙方经营承接劳务派遣，承包甲方部分技术工人的人工项目，经过甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一.协议内容
甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具，乙方组织派遣员工负责劳务工作（乙方员工须持有有效身份证，年龄18周岁以上），乙方所派遣的员工归属乙方，不是甲方的员工。
在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任事宜，包括办理（社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等）。
甲方可以提供购买社保医疗，费用由乙方承担。
自年月日至年月日止，共计个月；其他：
。
1、甲方给予乙方员工提供样品。
2、甲方为乙方派遣员工提供免费食宿条件，8人一间宿舍，乙方人员务必配合服从甲方的安排。
3、甲方不得随意解雇乙方员工，如乙方人员有不服从安排，不遵守甲方管理规章制度，有严重违规违法行为的，甲方有权根据厂纪厂规处罚，处罚金额乙方需现金交纳。
对于屡教不改的乙方员工，甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。
乙方员工如有给甲方造成损失的，乙方负全部赔偿责任。
4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方，前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。
5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。
6、乙方员工在甲方服务期间，务必服从甲方的生活、住宿、上下班作息时间等规章制度，如有违反甲方的各项管理规章制度的，甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚，在最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。
7、乙方在把人员带到甲方厂所之前，需提前购买好相关保险。
8、乙方人员在甲方厂所期间，发生伤亡的，甲方不承担任何责任，乙方全权承担。
11、乙方有义务保证所组织员工身体健康（无精神疾病、先天性疾病或者传染性疾病）
13、乙方员工工资直接支付予乙方，不直接支付给乙方员工。
1、工程承包单价：
甲方支付以计件工资/件工资予乙方。
2、结算工资依据计件报表记录核算。
3、为保证双方的权益，甲方在乙方最后完成工程承包量，甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方，甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。
4、合同期满，甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给乙方（甲方如不续约需提前一个星期告知乙方）。
甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务，出现违约，应协商处理，如协商达不成一致，由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。
六.本协议一式两份，双方各执一份，以双方签字（盖章）生效，并具法律效力。
甲方：
乙方：
身份证号：
身份证号：
日期：
年月日日期：
年月日
临时工须知：
1、临时工入厂必须遵守公司各项管理制度，违者按相关规定处理。
2.临时工必须按时上下班，参与工厂的早会，上下班具体时间由生产车间自行规定。
3.临时工在工作中，必须服从工作安排，不服从工作安排者将其辞退，同时扣发三天工资；有组织者（工头），扣除组织者（工头）所有工程款的1。
4.有不同意见时，可以向主管反映，特殊情况可以越级向工厂领导反映，如果罢工影响工作扣罚10天工资，并对造成损失承担赔偿责任；有组织者（工头），扣除组织者（工头）5的总工程款。
5.临时工是我们公司的产业工人，要有大局观念，不能在职工中传播危害大局的小道消息，服从公司安排。
否者罚款50—100元。
6.签卡，按《员工手册》相关条款执行，否则按盗窃处理，扣全部工资，清理出厂。
7.临时工必须提前3天辞工，否则扣除3天工资。
（厂招临时工）
8.临时工必须配合公司完成规定的订单后，方可结算工资，否则扣除7天工资。
9.工伤由组织者（工头）或临工自己承担。
与本公司无关。
10.本公司所有临时工工资由组织者（工头）带领，也就是说临时工工资找组织者（工头）领。
临时工签字：
签字时间：
年月日
篇二：
劳务用工承包合同
劳务用工承包合同
甲方：
乙方：
（下称甲方）（下称乙方）
甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程，委托乙方承担本工程水、电安装工程的人工单包工作，为了加强配合，明确双方责任、权利、义务，经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。
一、工程承包范围仁和苑小区住宅楼安装
1、电气部分：
强电为公共部分图纸全部内容，住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。
至电源全通、灯亮，电线预埋管和焊防雷接地（桥加与电缆除外）。
2、弱电为预埋线管。
3、报警线管为预埋管（铁管）全畅通。
4、给排水全部图纸内容，给水管从水表到户内（冷、热、水管）全部到位。
5、屋面雨水管，空调管作到位。
以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间维修，以及施工所需工具、劳保用品。
二、工程质量要求按规程、规范施工，经简阳市质监局验收工程质量合格。
三、工期要求在施工各阶段必须满足甲方的工期要求，主体配全阶段保证满足土建劳务队工期要求，如因乙方原因造成土建劳务队停工、窝工，所造成损失由乙方全部负责赔偿，反之由于甲方原因造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。
四、质量管理、安全生产、文明施工要求
1、乙方必须派住有高层施工管理经验，有资格证代表一名负责本现场的管理、协调工作，并对质量、安全生产负全责。
2、乙方必须经常性对自己进场工人进行政策、法律、法规、规程、规范、现场一切管理制度等的教育学习，进行新工人安全教育和三级教育。
3、乙方必须按照甲方施工组织设计总平方图进行材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接，电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一保护，一切按照省市有关工地文明施工要求进行，做到工完场清、料净。
五、材料、设备管理
1、一般材料（如线管、水管、开关盒）乙方必须严格按照甲方工期要求，提前二周填写材料计划，材料进场后负责配合甲方材料员进行验收，并签字领用。
2、贵重材料设备（如开关箱、配电箱、线缆）掌握有订货周期的材料，设备应按甲方工期计划，提前1-3个月填写材料、设备计划，并经甲方审批，到场后必须配合甲方材料员进行质量，数量验收，并签定领用。
六、土建、安装配合及建筑成品、半成品保护
1、乙方必须按照甲方的总工期和月、旬、周进度计划安排材料计划和生产满足甲方要求，因乙方原因造成甲方停、窝工、返工损失，由乙方负责赔偿，反之由于甲方原因造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。
2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进行保护，有责任对整个现场的成员、工人进行教育，保护好成品、半成品，否则由乙方造成的损失由乙方进行赔偿。
七、承包总额及付款方式1、本工程实行人工费20元/m2。
2、本工程垫支至三层楼面以上开始付款，付款额为已完成工作内容人工费80，其余20在工程完工一个月内付清。
八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，工程款支付完毕后自动失效。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
篇三：
工程承包合同（和工人签的）
工程承包合同
发包方：
（以上简称甲方）
承包方：
武汉波雅装饰工程有限公司（以上简称乙方）
合同编号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，订立本合同。
第一条合同内容
1.1合同编号：
1.2发包方（甲方）承包方（乙方）：
1.3工程名称：
1.4施工地点：
1.5工程范围：
1.6承包方式：
1.7结算方式：
按工程进度支付工程款。
第二条工期
2.1工期：
合同总工期为天（日历天数），开工日期为
竣工日期为年月日。
2.2乙方必须严格按照甲方所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，保质保量如期按
时完成所有本项目的施工任务。
若工期延误，每逾期一日，乙方按合同总额的2‰元/日向
甲方支付违约金。
2.3期间如因不可抗力原因（连续大雨、洪水、地震等）导致无法施工，经甲方签字认可后，工期可相应顺延。
第三条付款方式
3.1合同订立同时，乙方应向甲方缴纳履约保证金人民币元（甲方向乙方
开据收款收据），在规定的开工日期逾期一日后乙方未安排施工人员进驻现场施工，甲方有
权单方取消合同，乙方应以履约保证金作为对甲方损失的赔偿，若不足以弥补甲方损失的，应以实际损失予以赔偿。
履约保证金在工程竣工验收合格后，由甲方无息返还。
3.2质保金：
质保金为合同总额的10。
在工程完工并竣工验收合格壹年后（以竣工验
第四条甲方责任
4.1负责工程的进度计划、施工工艺、质保检验、施工图纸等相关资料或方案的制定。
4.2负责工地现场指挥、对每个施工人员安装技术、质量、成品保护、文明施工等进行监督与管理。
4.3负责工程量安排，现场进度管理，审核已完成工程量及工程质量，拨付工程款。
4.4负责与建设单位、监理单位等或相关部门的协调工作。
4.5及时提供产品、材料、相关配件或辅材，并运输到工地。
4.6甲方有权对不尊重或不服从甲方管理人员统一指挥、调配、指导及管理的乙方施工人员予以处罚，处罚金由甲方直接在应支付乙方的进度款中扣除。
4.7对于乙方及其施工人员违反国家相关施工规范、消防条例及安全生产规章制度或未按照甲方制订的施工现场管理条例等相关规定进行施工，甲方有权予以处罚，处罚金由甲方直接在应支付乙方的进度款中扣除。
4.8甲方有权根据工期、工程进度等情况签发指令安排乙方加班施工（如夜间加班）。
有权根据工程质量等情况责令乙方返工或停工。
第五条乙方责任
5.1有权要求甲方提供施工图纸、并予以图纸技术交底。
5.2施工前应对施工现场进行现场勘察（现场施工环境、施工区域、预埋的线缆、管道、设备设施等），如有问题应当场记录并提出意见以书面文档汇总后提交甲方，如乙方未对施工现场进行勘察，施工中出现的任何问题均由乙方负责。
5.3严格按照甲方制订的施工现场管理条例等相关规定进行施工，对工程质量全面负责。
5.4材料运输至施工现场后，乙方应按送货清单一一清点，并验收签字，同时组织施工人员卸货、搬运（水平及垂直）。
保管及相应的安全责任，同时做好施工现场堆放的质量保护。
如因乙方保管不当或措施不当而造成产品或材料丢失、损坏、损伤，除照价赔偿外还应承担由此而引起的一切经济责任。
5.6如有产品或材料质量问题，乙方在拆包后一经发现，应立即向甲方如实反映，由甲方负责人签字认可后予以调换。
5.7施工期间，应每日做好施工日志记录（内容包括:
当天日期、天气、施工内容、施工人数、材料使用、工作进度、施工现场状况及有关工程的事项），字迹工整清晰，并由相关负责人签字确认后上交甲方，同时需呈报甲方工程进度月报表。
工程完工后，及时向甲方上交该工程的施工总结。
5.8乙方施工时应合理使用材料，严禁铺张浪费。
施工期间，每日施工结束，应做到“工完
场清”。
5.9乙方不得将甲方委托的，依据本合同取得的施工项目再行分包，否则甲方有权立即收回本合同施工项目，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。
5.10必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定、工作效率高，否则因此而造成的工期延误或逾期交付、工程质量等问题以及由此引发的经济责任均由乙方承担。
5.11施工期间做好其他施工单位的成品、半成品保护工作，如有损坏或损伤，由乙方负责赔偿。
施工期间对其他单位的财产造成损失的，按要求予以赔偿。
5.12因乙方自身的原因造成甲方被建设单位、监理单位或第三方处以罚款或者其他形式的款项扣留，该款项由乙方承担，而不论该款项在扣罚当时是否已经施行。
5.13乙方施工人员不得使用已安装好的厨具、燃气设备及卫浴设备等设施。
因乙方施工人员擅自使用上述设备、设施导致污染或损坏，乙方负责赔偿。
5.14如有工程变更，乙方应在接到甲方书面通知后，再予以施工。
严禁未经甲方同意并书面下发指令，而乙方擅自予以工程变更或擅自按建设单位、业主、监理单位等相关部门要求予以变更。
否则，甲方将按实际变更的金额对乙方予以处罚，同时由乙方负责赔偿甲方的经济损失。
5.15对于甲方安排的加班施工指令，乙方应无条件遵从，并积极组织人员施工。
第六条工程质量
6.1工程质量应符合国家现行施工验收规范或建设单位、监理单位的要求。
6.2乙方应在工期进度计划内保质保量，按时完成各分项工程施工，不允许影响下道工序和整体工程的进度。
因乙方盲目蛮干，只求速度不按规范施工，造成工程质量不符合设计要求或施工质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用（材料费、人工费）由乙方承担，由此造成的全部经济责任由乙方负责赔偿，工期不予以顺延。
第七条质量保修
7.1质保期内，乙方应主动对工程项目进行质量跟踪回访。
7.2乙方对所承包范围内的工程自竣工验收通过之日延长30天算起，提供壹年免费保修。
除使用过程人为损坏、原设计错误隐患、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，均属乙方保修责任范围。
7.3质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知2日内安排人员进场维修，维修材料乙方自行购买，维修完毕及时通知甲方。
否则，甲方有权派人维修，其维修费直接从质保金中扣除。
第八条其他事项
8.1按时参加甲方召开的工程例会。
8.2施工期间，乙方自行解决食宿和所需的安装工具。
不得在施工现场烧水做饭，不得在施工现场住宿（甲方特殊许可的除外）。
不得在施工现场随地大小便。
8.3若乙方明显无法按期竣工（含各阶段分项工程）时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到甲方退场通知三日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工作量的80支付，否则甲方不支付任何款项。
如乙方拖延，每逾期一日，乙方按合同金额的2‰元/日向甲方支付违约金。
8.4如因乙方原因造成甲方经济损失，甲方有权扣除相应保证金。
保证金不足以弥补实际经济损失的，以实际损失进行赔偿。
8.5合同履行期间，如乙方不尽上述责任，甲方有权派工解决，其费用由甲方在应支付乙方的进度款中双倍扣除。
8.6乙方应强化施工队伍的三级安全生产教育，严把安全关，并在施工中时刻强调。
特殊工种应持证上岗。
合同从开始履行直至结束，甲方不承担乙方的其施工人员任何因人身伤亡或财产损失所导致的一切责任，同时甲方不承担乙方的其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
8.7甲方支付给乙方的款项，乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，处理好自身的劳资纠纷等问题，不得因此影响施工。
如因此对甲方造成影响，甲方有权单方解除合同，并责令乙方退场；对甲方造成经济损失的，由乙方负责赔偿。
第九条违约及争议
9.1合同之任何一方不履行合同规定的责任或有严重违反合同的有关规定，致使合同另一方不能达到本合同固定的标的行为，视作违约。
违约方除应该按照已列明的方式承担责任外，还应按照本合同总额的10向守约方支付违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，以实际损失进行赔偿。
同时，在守约方未按照本合同约定通知解除合同的情形下，违约方除支付违约金外，还应当继续履行合同义务。
9.2合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应本着友好态度协商解决；若协商未能解决，经双方同意可经过司法途径予以解决。
第十条合同的生效、终止
10.1本合同自双方法人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
至办完验收移交和竣工结算后，除保修条款外，其他条款即告终止。
升级会员 