施工劳务分包合同协议书+工程项目廉政协议+安全管理协议完全对甲方有利的合同协议.docx
《施工劳务分包合同协议书+工程项目廉政协议+安全管理协议完全对甲方有利的合同协议.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工劳务分包合同协议书+工程项目廉政协议+安全管理协议完全对甲方有利的合同协议.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
施工劳务分包合同协议书+工程项目廉政协议+安全管理协议完全对甲方有利的合同协议
***项目一期***工程
施工劳务分包合同
合同编号:
****合同
承包人(甲方):
****建设工程有限公司
劳务分包人(乙方):
****有限公司
签订日期:
202*年**月**日
签订地点:
**省**市**县**乡
第一部分合同协议书
承包人(甲方)****建设工程有限公司
劳务分包人(乙方):
****有限公司
根据中华人民共和国有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****项目工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:
一、总包工程概况
1.1总包工程名称:
****项目
1.2总包工程地点:
**省**市**县**乡
二、劳务分包作业范围
劳务分包作业范围:
施工图所展示的全部室内给排水、外墙落水、电气安装等工程量;其中消防、弱电、暖通为预埋工程量(其中辅助用房消防穿线至室内总箱)。
劳务分包作业内容:
1、给水:
给水接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压、配件预埋。
包括阀门、水龙头、卫生洁具及其他设备安装,所有给水工程安装及试验。
2、排水:
室内自排水端起至现场排水管网第一个排水井,所有排水工程安装及试验。
3、电气:
从甲方指定的低压配电箱柜至室内所有桥架、配管、电缆、配线、排气扇、开关插座、灯具等按图施工及电器元件的安装。
4、其他:
所有工器具、吃饭均由乙方自理,甲方仅提供一个房间作为乙方的住宿及仓库。
三、劳务分包工期
1、202*年**月**日至202*年**月**日。
四、合同效力
1.本合同及附件;
2.本工程施工总承包合同;
3.本工程施工专业承(分)包合同。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
五、工程建设目标
5.1质量目标:
工程“零缺陷”投运、工程使用寿命满足公司质量要求、不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。
建筑工程:
分项及分部工程合格率为100%,单位工程合格率为100%,建筑工程外观工艺合格,不发生一般施工质量事故。
工程“零缺陷”移交。
5.2安全目标:
不发生六级及以上人身事件、不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件、不发生六级及以上施工机械设备事件、不发生火灾事故、不发生环境污染事件、不发生负主要责任的一般交通事故、不发生基建信息安全事件、不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
5.3进度目标:
严格执行工程里程碑进度计划,满足发包方工程进度要求。
5.4文明施工目标:
遵守安全文明施工各项规定,落实安全文明施工各项措施,接受甲方监督、检查与考核。
六、劳务分包合同价格
合同价格形式:
固定单价合同(含普票价格),合同总价暂定215100元(贰拾壹万伍仟壹佰元整人民币)最终根据实际工程量结算。
该单价为约定工作量及因乙方原因造成返工的工作量。
合同施工范围:
1.综合楼建筑面积2500平方米,单价75元/m2;辅助用房建筑面积650㎡,单价30元/m2;水泵房建筑面积190㎡,单价30元/m2;库房建筑面积80㎡,单价30元/m2;
2.以上单价为一次性包死价,含完成本分项工程所需的一切费用(如:
工器具、人工工资、带班工资、伙食费、停工窝工费、工人保险、工伤事故费、办证及其他一切费用。
)乙方不得以任何形式和理由向甲方提出增加费用或调整单价。
3.所有工器具均有乙方自理。
4.施工质量符合设计要求。
5.总包、监理、业主一次性验收通过。
6.现场发生的点工必须经甲方2人签字确认,大工为350元/工,小工为260元/工。
七、承诺
1.劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
2.双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
3.乙方在施工过程中因各种原因(包括价格、施工环境)无法在继续施工,应及时向甲方提出,双方按照合同单价和实际工程量结算,乙方不得追加额外费用。
八、事故责任
1.工伤事故由乙方承担,死亡事故双方共同协商。
九、附则
1.本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执贰份。
(本页以下无正文)
签署页
甲方:
****建设工程有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人(签字):
电话:
***********
开户银行:
****农业银行**支行
账号:
********************
乙方:
****有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人(签字):
电话:
***********
开户银行:
**市城郊农村信用合作联社**分社
账号:
********************
第二部分专用合同条款
1.一般约定
1.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为****。
1.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为****,身份证号:
******************,联系电话:
***********。
2.劳务分包人
2.1一般义务
2.1.1按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2.1.2按甲方的工期计划要求,编制施工作业计划,应按时完成甲方下达的工期计划。
2.1.3按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
2.1.4严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
2.1.5乙方工人进入施工现场,上岗必须穿戴统一工作服和安全帽,否则视为违章,按安全管理协议进行处罚。
甲方提供每人一个安全帽和警示马甲,其余工作服和劳保用品均由乙方自行采购,但乙方采购的工作服和安全帽须与甲方提供的颜色规格统一。
2.1.7按国家电网和当地部门的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
生产作业人员应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
2.1.8乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
3.劳务作业人员
劳务作业人员管理:
劳务单位应与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)后,须按照合同法中的规定为劳动者交纳社会保险费用;同时,要求按实名制管理,持卡率达到100%。
如经甲方相关部门核实存有劳务队伍未与劳动者签订用工合同的,则给予处罚并清出施工现场;
劳务分包人不予签订劳动合同劳务合同或无正当理由拒绝撤换劳务作业人员,应承担的违约责任为:
承包人有权终止合同。
4.作业安全与环境保护
安全目标:
无重大伤亡事故;乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、地方政府、地方建委颁发的有关规定;乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查;对甲方所发出的安全整改通知,乙方应在甲方指定的期限内立即派人整改完毕,如甲方发现乙方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合甲方要求,甲方将会依据安全管理协议条款进行处罚。
乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格,若因乙方违反操作规程和(或)使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责。
甲方在工地现场提供任何的保安措施,不会减轻劳务分包方在现场照管上的任何责任,劳务分包人应看管好施工工器具。
其他:
1、乙方应配合甲方预留洞、预埋件的放置,不得任意拆除和重锤敲打。
2、模板成型及浇筑混凝土时,乙方应派专人监管。
3、乙方应做到工完料净场地清并做好成品保护工作,否则甲方安排他人清理及保护工作所产生的费用由乙方承担并在工程款中扣除。
4、乙方应派持有电工证、电焊工证的工人方可进行相关作业。
5.作业期限及进度
5.1劳务作业方案:
劳务分包人提供劳务作业方案的时间为进场前3日。
5.2作业期限延误:
因劳务分包人原因造成作业期限延误,逾期完工违约金的计算方法为:
分包人因自身原因延期交工,超过1天,按签约合同价的千分之五支付每日违约金,延期超过30天的,承包人有权单方解除本合同,且分包人应向承包人支付签约合同价的5%违约金。
6.合同价格形式和劳务作业计量
关于合同价格的说明:
固定单价。
7.工程款的支付
预埋全部完成支付总工程款的15%,安装全部完成支付至总工程款的50%,竣工验收合格后支付至总工程款的95%,预留5%作为保修金,保修金在投入使用满一年后付清。
8.验收与交付
劳务分包人整改后质量仍不合格,应承担的违约责任为:
分包人施工工程经验收不合格的,应按照承包人要求进行整改,经整改后仍不合格或者需要整改超过三次的,承包人有权单方解除本合同,且分包人应向承包人支付签约合同价的20%违约金,因此导致工期延误的,还应承担工期延误的违约责任。
9.违约
劳务分包人劳动力不足或其他任何原因而使承包人不得不将承包范围内的部分项目另行分包时,承包人将按完成该部分工程量的市场价格(参考造价信息价及双方协商的实际市场价)的1.5倍从劳务分包人作业价款中扣除,并且保留对劳务分包人由此而导致的工期延误等的索赔权利。
10.保险
10.1劳务分包人应办理的保险:
劳务分包人办理其所有作业人员在工程期间人身工伤保险(综合保险)、人身意外保险。
10.2关于劳务分包人应办理的保险的约定:
无
11.合同解除
11.1合同解除的情形
11.1.1合同当事人均有权解除合同的其他情形:
/。
11.1.2承包人有权解除合同的其他情形:
劳务分包人存在违约情形,经承包人通知改正的,劳务分包人未在承包人指定的期限内改正的,承包人有权解除本合同。
11.1.3劳务分包人有权解除合同的其他情形:
/。
11.2合同解除后的处理
承包人发出撤场通知的期限要求:
分包人应在叁日内撤场。
劳务分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任:
每逾期撤离一天,承包人可要求劳务分包人按签约合同价的1%按日承担违约金;因分包人逾期撤离给承包人或发包人造成其他损失的,劳务分包人应赔偿损失。
12.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第1种方式解决:
1、向**仲裁委员会申请仲裁。
由该会依照其届时有效的仲裁规则在**市仲裁。
仲裁裁决是终局性的,对双方均具有约束力。
2、向合同签订地人民法院起诉。
13特别约定
13.1承包人对劳务分包人所下发罚单需在规定的时间内签字领取,如有不同意见可书面阐述理由,提交承包人项目经理部商议,劳务分包人不进行确认且不阐述理由的,自罚单所下之日起3日后自行生效,承包人可直接从劳务分包人结算款中扣除。
13.2劳务分包人首先满足年底足额发放民工工资,如承包人有证据证明劳务分包人未按时足额支付劳务工工资时,承包人有权从尚未结清的工程款中直接向劳务工支付其应得工资,其金额不超过劳务分包人实际完成工程量的劳务人工费。
劳务分包人执行承包人各部门制定的各项管理规定。
保证队伍的稳定做好工人思想工作,如年底劳务分包人因拖欠民工工资而引起民工找承包人或发包方闹事情况发生,每发生一起3人以上事件承包人即可在结算中扣除劳务分包人10万元作为罚款。
13.3劳务公司在使用劳务用工时,严禁收取劳务工人任何风险抵押金,并实行实名制管理。
本合同附件包括:
附件一:
安全协议;
附件二:
工程项目廉洁协议;
附件三:
劳务分包人执照及资质证书复印件加盖公章;
项目负责人或委托代理人身份证复印件加盖公章;
合同附件一
安全管理协议
承包人(甲方):
****建设工程有限公司
劳务分包人(乙方):
****有限公司
1、施工作业人员必须经过本项目安全培训教育才可以进入施工现场上岗作业;(未遵守此规
定,罚款200元);
2、进入施工现场必须正确配戴安全帽,帽带必须扣于下颚;(未遵守此规定,罚款200元);
3、严禁穿拖鞋、穿短裤、穿短袖、赤膊进入施工现场;(未遵守此规定,罚款200元);
4、高处作业(坠落高度基准面1.5米以上)必须配戴安全带(安全带不得残缺不齐);(未
遵守此规定,罚款200元);
5、不得用木方代替使用脚手板,使用脚手板作业时探头两边必须进行挷扎,脚手板悬空跨
度不得超过2米;(未遵守此规定,罚款200元);
6、活动脚手架钢脚手板必须满铺、拉接不得缺失,使用活动脚手架超过1.5米作业时必须
有防护栏杆(防护栏杆不得低于90公分);(未遵守此规定,罚款200元);
7、严禁酒后上岗作业;(未遵守此规,罚款300元);
8、严禁在吸烟亭以外的施工区域吸烟;(未遵守此规定,罚款100元);
9、进入施工现场必须配戴施工证(上岗证);(未遵守此规定,罚款200元);
10、严禁特种作业无证操作;(未遵守此规定,罚款300元);
11、动火作业必须到项目部办理动火作业票,并遵守相关安全要求(具体安全要求:
一、作
业范围必须配置有效灭火器;二、电焊机必须有接地线措施;三、乙炔瓶必须要有防回火装
置,乙炔瓶与氧气瓶之间要保持5米以上距离,动火点与气瓶保持10米以上距离;四、动
火作业必须配有监火人,并全程在场;五、提前三天办理动火作业票;六、三级动火作业票
七天有效,二级动火作业票三天有效;七、动火点周围5米范围内严禁有易燃物品,10米
范围内严禁有易爆物品八、焊工要穿焊工服、戴焊工手套);(未遵守此规定,罚款200元);
12、严禁私拆临边洞口防护,确有需要拆除或移动,必须向经相关负责人(现场安全员)申
请并同意,采取必要安全措施,施工结束必须及时复原;(未遵守此规定,罚款200元);
13、进入施工现场电动工具必须拿到项目部经安全员检查并贴有试验合格证才允许使用,磨
光机、圆盘锯和其他有传动部位的设备必须有防护罩,机械设备严禁使用倒送开关;(未遵
守此规定,罚款200元);
14、严禁用电设备直接接到二级配电箱上使用,施工现场严禁使用拖线板,移动电箱电线必须架空,电线不得直接与钢构件接触、不得挂在钢构件上,严禁私拉乱接电源电线,严禁两孔插头插入三孔插座;(未遵守此规定,罚款200元);
15、开关箱必须按照四个一设置:
一机、一箱、一闸、一漏,铁制开关箱必须要有接地措施,班组长必须对开关箱每日进行检查并签字,本项目二级电箱处于上锁状态,开关箱电线架设好后再申请开二级电箱;(未遵守此规定,罚款200元);
16、严禁使用简易木梯(非镶嵌式),可以在施工现场使用的人字梯必须采用硬拉接连接,梯脚必须包有防滑垫,作业人员严禁骑在人字梯上(包括骑行)、站在人字梯最上面两阶或背对着站在人字梯上作业;(未遵守此规定,罚款200元);
17、各班组必须要做到落手清,工完料尽场地清,班组固定加工场地要及时清理(如木工棚、钢筋工棚);(未遵守此规定,罚款200元);
18、严禁阻挠谩骂检查人员检查或与检查人员发生冲突;(未遵守此规定,按情节做罚款或清场处理);
19、不得无故缺席项目部组织的相关管理会议及必要培训;(未遵守此规定,罚款300元);
20、宿舍
(1)卫生
一、宿舍内卫生自觉维护干净整洁;
二、宿舍外卫生:
严禁乱扔垃圾、乱倒垃圾、垃圾从窗户直接扔出、将剩菜剩饭倒入洗漱池及水槽、严禁随处大小便等;(未未遵守此规定,罚款200元)
(2)用电:
一、宿舍内严禁私拉乱接电源电线,严禁使用自制拖线板;(未遵守此规定,罚款200元)
二、严禁在宿舍内使用和放置大功率电器设备做饭、取暖、照明、烧水(如烧水壶、电饭煲、热的快等),大功率电器设备放置在宿舍内也将视为使用;(未遵守此规定,罚款200元);
(3)严禁有老人和小孩在宿舍内留宿舍,严禁男女混住(设有女宿舍),严禁用木板在宿舍内做竖隔板,严禁将床合并使用。
(未遵守此规定,罚款100元);
(4)严禁在宿舍内随处堆置作业工具。
(未遵守此规定,罚款50元);
(5)贵重物品随身携带保管好,丢失自行负责;
21、对一级检查(国网电力公司安质部即飞虎队)发现的班组违规违纪以每人每项3000元处罚,对二级检查(业主单位)发现的班组违规违纪以每人每项2000元处罚,对三级检查(总包单位)发现的班组违规违纪以每人每项1000元处罚;对四级检查(监理单位)发现的班组违规违纪以每人每项500元处罚;
22、其他补充内容:
(1)项目部内部安全检查发现的违规违纪都会口头或在微信群里通知整改,连续通知两次后,第三次还有违反通知内容的违规违纪,则按照本协议中处罚条款处罚。
(2)处罚单签领通知发出后,在规定的期限内班组相关负责人(班组老板或班组长)未到项目部签领,视为拒签,将在处罚单上标注“拒签”二字,交由我公司财务部以双倍的罚款在当月的生活费中扣除。
(3)电线挂钩可以自己制作(电线挂钩与电线接触部位必须采用塑料套管等绝缘措施),也可以从项目部领取,从项目部领取的挂钩自行保管好,领取的班组在本项目工作全部结束后,交回项目部,未交回的按每个30元赔偿。
(4)该班组从本项目领取的安全帽、安全带在本施工任务结束时由该班组全部交回项目部,未交回的按安全帽每顶50元、安全带每根50元的价格在工程款中扣除。
(5)我司从安措费中拿出1000元做为对班组长的奖励金,班组长在本工程项目施工中期与施工任务结束后各领取500元,如果在施工任务期间该班组有违规违纪处罚单,则每张处罚单从该奖励金中扣除100元,没有处罚单则全数奖励。
(6)本协议未包含所有安全管理规定,根据上级要求和本项目变化情况会有所增加,增加的内容以通知为准,通知后如有违反,则按相关标准处罚。
备注:
以上协议内容的安全规定班组长必须培训到每一名班组所属工人,如有违反,项目部按协议内容采取经济处罚,以上处罚标准为最低数额,根据问题严重程度会加重处罚,处罚内容不限于以上内容。
甲方(签章):
****建设工程有限公司乙方(签章):
****有限公司
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
年月日年月日
合同附件二
工程项目廉洁协议
承包人(甲方):
****建设工程有限公司
劳务分包人(乙方):
****有限公司
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,根据国家和项目所在地有关建设工程廉政建设的各项规定,结合工程特点,特订立本协议如下:
一、双方应当自觉遵守国家和项目所在地关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方不得接受乙方的礼金和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程劳务承包、工程费用、材料设备供应、工程量不变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
八、乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口,邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
九、乙方不得给甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等。
十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方领导或单位举报。
甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的劳务分包人,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请考虑权。
十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。
由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
十二、本协议作为劳务合同的附件,与工程承包合同具有同等法律效力。
经协议双方签署后立即生效。
十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
****建设工程有限公司(签章)乙方:
****有限公司(签章)
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
年月日年月日