建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库.docx
《建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库
建筑工程招投标与合同管理考试试题（二级建造师备考题库）
一、单项选择题：
（每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
1分/题，共20分）
1、业主是指（C）
A、有一定生产能力、技术装备、流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业
B、能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智能型服务的机构
C、对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工程项目的法人、组织和自然人
D、不用遵守市场规律的客体
2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A、20B、30C、10D、15
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体
B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明
D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4
5、招标投标活动的公开原则首先要求（）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单
C、工程设计文件D、评标标准
6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、21
7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（）人民币以
上的，必须进行招标。
20万元B、120万元C、200万元D、2000万元
8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是（）。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位
B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（）万元。
A、10B、20C、50D、100
11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
A、二B、三C、四D、五
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10B、15C、20D、30
13、一般情况下，公开招标的项目资格审查大多采用（）
A、资格预审B、资格后审
C、在购买招标文件时审查D、在签订合同时审查
14、合同协议书的签订时间为（）
A、中标人确定后15日内B、中标通知书发出30日内
C、口头通知中标人后30日内D、中标通知书发出15日内
15、开标时间应为（）。
A、任一时间B、投标截止时间
C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内
16、以下除哪项外，其余都为合同争议处理方式（）
A.和解B.调解C.仲裁D.申述
17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（?
?
C）。
A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级
D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。
这种索赔属于（）引起的索赔。
A、地质条件的变化B、不可抗力
C、工程变更D、业主风险
20、以下除哪项外，都应该做为无效投标文件处理（）
A.逾期送达或者未送达指定地点
B.投标文件未按要求密封
C.投标文件中出现少量错误，但不影响投标文件含义
D.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致
二、多项选择题（每题的备选答案中，至少有两个符合题意，2分/题，错选不得分，少选或选对一个每个得0.5分，共20分）
1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（）的原则。
A、公开B、公平C、公正D、诚实信用E、平等
2、我国招投标法规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。
A、招标人B、评标委员会C、投标人或投标人推选的代表
D、地方政府相关行政主管部门E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施工干扰C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障
E、发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。
A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C、满足招标文件各项要求，并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外
E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（）。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（）情况，将被没收投标保证金。
A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金
C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的
E、中标单位未在规定期限内签订合同的
##7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（）。
A、合同内索赔B、工期索赔C、费用索赔
D、合同外索赔E、道义索赔
8、下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目
C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，（）等都应当公开。
A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序
D、评标的标准E、中标的结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。
A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标
B、B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。
C、D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人
D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任
E、H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
三、填空题：
（共10空，每空1分，共10分）
1、公开招标形式一般对投标人的数量不予限制，故也称之为无限竞争性招标。
2、常见的评标办法为经评审的最低投标价法、综合评估法。
3、合同形式指协议内容借以表现的形式，合同的形式有书面形式、口头形式、其他形式.
4、《施工合同文本》由协议书、通用条款，专用条款三部分组成。
四、判断题（1分/题，共10分）
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。
（F）
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。
（F）
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。
（F）
4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
招标人应当依法重新招标。
（Y）
5、要约通知发出后即生效。
（F）
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。
（F）
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。
（F）
修改：
投标有效期是投标文件截止之日起到发出中标通知书这段时间。
8、投标人与中标人签订合同10个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。
（F）原因：
应该是5个工作日内退还未中标人的保证金。
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。
（Y）
10、索赔与反索赔具有同时性。
（Y）
五、名词解释题：
（5分/题，共15分）
1、建设工程投标报价：
2、工程量清单计价：
3、工程造价咨询单位：
六、简答题：
（5分/题，共15分）
1、简单阐述工程项目施工投标程序。
2、简述变更价款的确定程序。
3、工程建设中业主和承包商遇到的风险主要有哪些方面。
七、案例分析题：
（共10分）
某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。
乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
该工程的基坑施工方案规定：
土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。
甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日—5月22日，（注意：
此处索赔3天）因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
（1）建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？
（2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些？
其优先解释顺序如何？
（3）每项事件工期索赔各是多少天？
总计工期索赔是多少天？
（4）有关费用索赔方面，可以索赔的共有多少工日？
一、单项选择题：
1、C2、A3、D4、C5、A6、C7、C8、D9、A
10、A11、B12、B13、A14、B15、B16、D17、C
18、A19、C20、C
二、多项选择题：
1、ABCD2、CE3、ACE4、BD5、BCD
6、ABE7、ADE8、ADE9、ACDE10、BCE
三、填空题：
1、无限竞争性招标
2、经评审的最低投标价法、综合评估法
3、书面形式、口头形式、其他形式
4、协议书、通用条款、专用条款
四、判断题：
1、×2、×3、×4、√5、×6、×7、×8、×
9、√10、√
五、名词解释题：
1、建设工程投标报价：
是投标文件中经济标的主要内容，它是投标人计算和确定承包该项工程的投标总价格。
2、工程量清单计价：
使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。
3、工程造价咨询单位：
是指接受委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。
六、简答题：
1、简单阐述工程项目施工投标程序。
（1）获取招标信息，成立投标班子，决定是否投标
（2）参加资格预审
（3）若通过，则购买招标文件
（4）研究招标文件，踏勘现场，参加标前会议
（5）制定施工方案及计划，决定投标报价策略
（6）确定投标报价
（7）编制及递交投标文件
（8）参加开标会议
（9）接收中标通知书后提交履约保证金，签合同
2、变更价款的确定程序：
P147
设计变更后，承包人在工程设计变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更价款报告时，视为该设计变更不涉及合同价款的变更。
工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。
3、工程建设中业主和承包商遇到的风险有：
1）政治风险
2）经济风险
3）自然风险
4）业主和承包商资信风险
5）出具保函风险
6）合同条款风险
7）其他风险
七、案例题：
1、解：
（1）建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类
（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：
本合同协议书
中标通知书
投标书及其附件
本合同专用条款
本合同通用条款
标准、规范及有关技术资料
图纸
工程量清单
工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（3）事件1：
索赔不成立。
因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件2：
索赔成立。
因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
索赔工期5天（5月15日—5月19日）
事件3：
索赔成立。
因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误。
索赔工期3天（5月20日—5月22日）
事件4：
索赔成立。
因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
索赔工期1天（5月23日）
所以总计工期索赔是5+3+1=9天
（4）15+30=45个工日
一、判断题（每小题2分，共计20分）
1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：
业主、承包商和工程咨询服务机构。
（Y）
2．建设工程交易中心的基本功能：
信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能（修改为：
集中办公功能）。
（F）
3．建设工程的招标投标主体包括：
招标人、投标人、招标代理机构。
（Y）
4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（F）
5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：
发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（Y）
6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。
（F）
7.投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
（Y）
8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（F）
9．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
（F）
10．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。
（Y）
二、单项选择题（每小题2分，共计20分）
1．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。
A．20B．30
C．25D．35
2．邀请招标是一种由招标人选择（）位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。
A．2B．4
C.3D．5
3．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。
A．计划价格B．预期价格
C．实际价格D．合同价格
4．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：
建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A.30％B．40％
C．50％D．60％
5．施工招标文件的内容一般不包括（）。
A．工程量清单
B．资格预审条件
C.合同条件
D．投标须知
6．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。
在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（）。
A．高单价
B．低单价
C．原单价
D．市场价
7．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。
A．应当按照合同约定履行义务，完成中标项目
B．可将中标项目分解后分别向他人转让
C．可向他人转让中标项目
D．可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
8．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。
A．按工程实际损失计算赔偿
B．扣除合同约定的全部监理酬金
C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D．应当双倍返还定金
9．型设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》
（二）[GF一2000一0210]与
（一）[GF一2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》
（二）[GF一2000一0210]委托的工作内容不同，即承包工程项目的（）任务。
A．勘察、设计
B．设计、施工
C.专业工程设计
D．民用建筑工程设计
10．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。
A．单项索赔和总索赔
B．工期索赔和费用索赔
C．单项索赔和工期索赔
D．总索赔和费用索赔
三、多项选择题（每小题5分，共计10分）
1．狭义的建筑市场（）。
A．一般指有形建筑市场
B．一般指无形建筑市场
C．它是以工程承发包交易活动为主要内容
D．它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称
2．工程施工招标一般划分为（）三个阶段。
A．招标准备B．招标实施
C．定标签约D．屡约
E．评标
一、判断题（每小题2分。
共计20分）
1.√2．×3.√4．×5．√
6．×7．√8．×9．×10.√
二、单项选择题（每小题2分，共计20分）
1．B2．C3．B4．A5．B
6．A7．A8．C9．C10．B
三、多项选择题（每小题5分，共计10分）
1．AC2．ABC
四、简答题（每小题5分，共计50分）
1．什么是建设工程交易中心的三项基本功能?
答：
建设工程交易中心的三项基本功能是：
信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
2．建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面?
答：
工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：
程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。
3。
《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?
答：
根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：
“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
”
4．投标文件的组成一般应包括哪些内容?
答：
投标文件的组成一般应包括：
投标书及其附录；投标授权委托书；投标保证金；填有报价的工程量清单；辅助资料表；证明合格资质的材料；其他要求提供的资料。
5．影响投标决策的客观因素有哪些?
答：
影响投标决策的客观因素：
（1）业主和监理工程师的情况
（2）竞争对手和竞争形势的分析
（3）法律、法规的情况
（4）风险问题
6．建设工程评标程序分为那几个阶段?
答：
建设工程评标程序分为：
评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
7．建设工程施工合同订立应具备的条件是什么?
答：
建设工程施工合同订立应具备的条件：
（1）初步设计已经批准。
（2）工程项目已经列入年度建设计划。
（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
（5）招标工程中标通知书已经下达。
8．简述索赔的原因?
答：
索赔经常发生的原因，主要有：
风险分担不均，施工条件变化，工程变更，工期拖延，业主或承包商违约，合同缺陷，国家法令变更与物价波动等。
9．建筑工程招投标的主体包括有哪些?
答：
建筑工程招投标的主体包括：
招标人、投标人、招标代理机构。
10．投标的含义是什么?
答：
投标的含义：
投标指承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。
升级会员 