勘察合同示范文本.docx
《勘察合同示范文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察合同示范文本.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
勘察合同示范文本
证书号B111028345
上海市建设工程勘察合同
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：
2018年月日
说明
一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐
全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同
制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲方委托乙方承担工程勘察，
经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：
2．1工程项目的名称：
2．2工程项目的地点：
2．3工程项目的规模：
2．4工程特征及附注说明：
/
2.5工程项目的勘察内容：
详见本合同第五条和附件
《工程勘察委托书》
2．6工程项目的勘察阶段：
（1）初勘
（2）详勘✔
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交时间
备注
1
地形图
1
2
总平面图
1
第四条乙方向甲方提交的勘察文件
序号
资料及文件名称
阶段
份数
提交时间
备注
1
岩土工程勘察报告
详细勘察
4
第五条勘察试验项目及预估工作量
勘探
室内试验
钻
探
项目
深度
数量
常
规
试
验
内容
数量
取土孔
30.0
11
物理性
587
35.0
7
力学性
466
小螺纹
4.0
71
现
场
测
试
静力触探
30.0
23
特
殊
试
验
qu
35.0
12
UU、CU
标准贯入
Pc、Cc、Cs
十字板
其他勘察项目：
备注：
第六条勘察费用及支付程序
6．1甲方应支付本合同项目的估算勘察费元（大写：
）。
6．2支付程序为：
6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金/元
（按估算勘察费的30％计取），本合同履行后抵作勘察费；
6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3收费说明：
6．3．1取货标准：
根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任
7．1甲方责任
7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平（电源、水源、道路、场地平整），其费用由甲方负担。
甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施（可委托乙方代办）其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。
如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2乙方责任：
7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它
8．1甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。
（双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
）
8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项
A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9本合同经甲、乙双方盖章签字后自2018年月日起生效。
8.10本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
（以下无正文）
委托方单位名称：
承接方单位名称：
计研究院有限公司（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
单位地址：
单位地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
电传：
电传：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
签订合同代表（签字）：
签订合同代表（签字）：
本合同于2018年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见
（盖章）（盖章）
备案日期：
鉴订日期：
年月日年月日
工程勘察设计廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
勘察设计单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：
（盖章）乙方单位：
（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
年月日年月日
甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）
年月日年月日
THANKS!
!
!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
升级会员 