湖南建设施工合同示范文本HNJS.docx
《湖南建设施工合同示范文本HNJS.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南建设施工合同示范文本HNJS.docx（125页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
湖南建设施工合同示范文本HNJS
湖南省建设工程施工合同
（示范文本）
湖南省住房和城乡建设厅
制定
湖南省工商行政管理局
湖南省住房和城乡建设厅
文件
湖南省工商行政管理局
湘建价〔2016〕114号
湖南省住房和城乡建设厅
湖南省工商行政管理局关于印发建设工程
施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知
各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：
湖南省住房和城乡建设网（网址：
）或湖南省建设工程造价信息网（网址：
）
湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局
2014年6月23日
湖南省住房和城乡建设厅办公室2014年6月23日印发
说 明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：
工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》（2014年）的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：
一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1．专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目 录
第一部分合同协议书1
一、工程概况1
二、合同工期1
三、质量标准2
四、签约合同价与合同价格形式2
五、项目经理2
六、合同文件构成2
七、承诺3
八、词语含义3
九、签订时间4
十、签订地点4
十一、补充协议4
十二、合同生效4
十三、合同份数4
第二部分通用合同条款6
1.一般约定6
1.1词语定义与解释6
1.2语言文字10
1.3法律10
1.4标准和规范11
1.5合同文件的优先顺序11
1.6图纸和承包人文件12
1.7联络13
1.8严禁贿赂13
1.9化石、文物14
1.10交通运输14
1.11知识产权15
1.12保密16
1.13工程量清单错误的修正16
2.发包人17
2.1许可或批准17
2.2发包人代表17
2.3发包人人员17
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供18
2.5资金来源证明及支付担保19
2.6支付合同价款19
2.7组织竣工验收19
2.8现场统一管理协议19
3.承包人19
3.1承包人的一般义务19
3.2项目经理20
3.3承包人人员22
3.4承包人现场查勘23
3.5分包23
3.6工程照管与成品、半成品保护24
3.7履约担保25
3.8联合体25
4.监理人25
4.1监理人的一般规定25
4.2监理人员26
4.3监理人的指示26
4.4商定或确定27
5.工程质量27
5.1质量要求27
5.2质量保证措施28
5.3隐蔽工程检查29
5.4不合格工程的处理30
5.5质量争议检测30
6.安全文明施工与环境保护30
6.1安全文明施工30
6.2职业健康34
6.3环境保护35
7.工期和进度36
7.1施工组织设计36
7.2施工进度计划36
7.3开工37
7.4测量放线38
7.5工期延误38
7.6不利物质条件39
7.7异常恶劣的气候条件40
7.8暂停施工40
7.9提前竣工42
8.材料与设备42
8.1发包人供应材料与工程设备42
8.2承包人采购材料与工程设备43
8.3材料与工程设备的接收与拒收43
8.4材料与工程设备的保管与使用44
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备44
8.6样品45
8.7材料与工程设备的替代46
8.8施工设备和临时设施47
8.9材料与设备专用要求47
9.试验与检验48
9.1试验和检验业务48
9.2取样48
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验48
9.4现场工艺试验49
10.变更49
10.1变更的范围49
10.2变更权50
10.3变更程序50
10.4变更估价50
10.5承包人的合理化建议52
10.6变更引起的工期调整52
10.7暂估价52
10.8暂列金额54
10.9计日工54
11.价格调整55
11.1市场价格波动引起的调整55
11.2法律变化引起的调整58
12.合同价格、计量与支付58
12.1合同价格形式58
12..2预付款59
12.3计量60
12.4工程进度款支付61
12.5支付账户65
13.验收和工程试车65
13.1分部分项工程验收65
13.2竣工验收65
13.3工程试车67
13.4提前交付单位工程的验收69
13.5施工期运行69
13.6竣工退场70
14.竣工结算70
14.1竣工结算申请70
14.2竣工结算审核71
14.3甩项竣工协议72
14.4最终结清72
15.缺陷责任与保修73
15.1工程保修的原则73
15.2缺陷责任期73
15.3质量保证金74
15.4保修75
16.违约76
16.1发包人违约76
16.2承包人违约78
16.3第三人造成的违约80
17.不可抗力80
17.1不可抗力的确认80
17.2不可抗力的通知80
17.3不可抗力后果的承担81
17.4因不可抗力解除合同82
18.保险82
18.1工程保险82
18.2工伤保险82
18.3安全生产责任保险83
18.4持续保险83
18.5保险凭证83
18.6未按约定投保的补救83
18.7通知义务84
19.索赔84
19.1承包人的索赔84
19.2对承包人索赔的处理85
19.3发包人的索赔85
19.4对发包人索赔的处理85
19.5提出索赔的期限86
20.争议解决86
20.1和解86
20.2调解86
20.3争议评审86
20.4仲裁或诉讼87
20.5争议解决条款效力88
第三部分专用合同条款89
1.一般约定89
1.1词语定义89
1.3法律90
1.4标准和规范90
1.5合同文件的优先顺序90
1.6图纸和承包人文件90
1.7联络91
1.10交通运输91
1.11知识产权92
1.13工程量清单错误的修正92
2.发包人93
2.2发包人代表93
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供93
2.5资金来源证明及支付担保94
3.承包人94
3.1承包人的一般义务94
3.2项目经理95
3.3承包人人员96
3.5分包96
3.6工程照管与成品、半成品保护97
3.7履约担保97
4.监理人97
4.1监理人的一般规定97
4.2监理人员97
5.工程质量98
5.1质量要求98
6.安全文明施工与环境保护99
6.1安全文明施工99
7.工期和进度99
7.1施工组织设计99
7.2施工进度计划100
7.3开工100
7.4测量放线101
7.5工期延误101
7.6不利物质条件101
7.7异常恶劣的气候条件101
7.9提前竣工的奖励102
8.材料与设备102
8.4材料与工程设备的保管与使用102
8.6样品102
8.8施工设备和临时设施102
9.试验与检验103
10.变更103
10.1变更的范围103
10.4变更估价103
10.5承包人的合理化建议103
10.7暂估价104
10.8暂列金额104
11.价格调整104
11.1市场价格波动引起的调整104
12.合同价格、计量与支付105
12.1合同价格形式105
12.2预付款106
12.3计量107
12.4工程进度款支付107
13.验收和工程试车109
13.1分部分项工程验收109
13.2竣工验收109
13.6竣工退场110
14.竣工结算110
14.1竣工付款申请110
14.2竣工结算审核110
14.4最终结清111
15.缺陷责任期与保修111
15.2缺陷责任期111
15.3质量保证金111
15.4保修112
16.违约112
16.1发包人违约112
16.2承包人违约114
17.不可抗力114
17.1不可抗力的确认114
17.4因不可抗力解除合同115
18.保险115
18.1工程保险115
18.3安全生产责任保险115
18.7通知义务115
20.争议解决115
20.3争议评审115
20.4仲裁或诉讼116
附件117
1.协议书附件：
117
2.专用合同条款附件：
117
附件2：
发包人供应材料设备一览表………………………………………………………126
附件3：
工程质量保修书……………………………………………………………………127
附件4：
主要建设工程文件目录……………………………………………………………130
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表……………………………………………131
附件6：
承包人主要施工管理人员表………………………………………………………132
附件7：
分包人主要施工管理人员表………………………………………………………133
附件8：
履约担保格式………………………………………………………………………134
附件9：
预付款担保格式……………………………………………………………………136
附件10：
支付担保格式……………………………………………………………………138
附件11：
暂估价一览表……………………………………………………………………141
第一部分合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
。
2.工程地点：
。
3.工程立项批准文号：
。
4.资金来源：
。
5.工程内容：
。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
。
二、合同工期
计划开工日期：
年月日。
计划竣工日期：
年月日。
工期总日历天数：
天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）（¥元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）（¥元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（¥元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）（¥元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）（¥元）。
2.合同价格形式：
。
五、项目经理
承包人项目经理：
。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：
（公章）承包人：
（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：
组织机构代码：
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
第二部分通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1合同
1.1.1.1合同：
是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：
是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：
是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函：
是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录：
是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求：
是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸：
是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单：
是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9预算书：
是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件：
是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1合同当事人：
是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：
是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人：
是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4监理人：
是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5设计人：
是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6分包人：
是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7发包人代表：
是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8项目经理：
是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9总监理工程师：
是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程：
是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：
是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：
是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：
是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5工程设备：
是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：
是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7施工现场：
是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：
是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9永久占地：
是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地：
是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4日期和期限
1.1.4.1开工日期：
包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2竣工日期：
包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3工期：
是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4缺陷责任期：
是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5保修期：
是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6基准日期：
招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7天：
除特别指明外，均指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:
00时。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：
是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2合同价格：
是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3费用：
是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂估价：
是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5暂列金额：
是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6计日工：
是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变
升级会员 