《水利水电土建工程施工合同条》GF可编辑doc.docx

《水利水电土建工程施工合同条》GF可编辑doc.docx

《《水利水电土建工程施工合同条》GF可编辑doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《水利水电土建工程施工合同条》GF可编辑doc.docx（29页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

《水利水电土建工程施工合同条》GF可编辑doc

《水利水电土建工程施工合同条》GF（可编辑）

精选资料GF水利水电土建工程施工合同条件第一部分　通用条款一、词语涵义　词语涵义除上下文另有要求者外合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：

　有关合同双方和监理人的词语（）发包人：

指专用合同条款中写明的当事人。

（）承包人：

指与发包人正式签署协议书的当事人。

（）分包人：

指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。

（）监理人：

指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

　有关合同组成文件的词语（）合同文件（或称合同）：

指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。

（）技术条款：

指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。

（）图纸：

指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（）施工图纸：

指上述第（）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。

（）投标文件：

指承包人为完成本合同规定的各项工作在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。

（）中标通知书：

指发包人正式向承包人授标的通知书。

　有关工程和设备的词语（）工程：

指永久工程和临时工程或为二者之一。

（）永久工程：

指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。

（）临时工程：

指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。

（）主体工程：

指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。

（）单位工程：

指专用合同条款中写明的单位工程。

（）工程设备：

指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。

（）施工设备：

指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品不包括临时工程和材料。

（）承包人设备：

指承包人的施工设备。

（）进点：

指承包人接到开工通知后进入施工场地。

　有关工期的词语（）开工通知：

指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。

（）开工日期：

指承包人接到监理人按第．款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。

（）完工日期：

指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移相应的保留金总额的一半在月进度付款中支付给承包人。

（）监理在本合同全部工程的保修期满时出具为支付剩余保留金的付款证书。

发包人应在收到上述付款证书后天内将剩余的保留金支付给承包人。

若保修期满时尚需承包人完成剩余工作则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。

　完工结算　完工付款申请单在本合同工程移交证书颁发后的天内承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单（一式份）并附有下述内容的详细证明文件：

（）至移交证书注明的完工日期止根据合同所累计完成的全部工程价款金额（）承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。

　完工付款证书及支付时间监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的天内完成复核并与承包人协商修改后在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。

发包人应在收到上述完工付款证书后的天内审批后支付给承包人。

若发包人不按期支付则应按第款规定相同办法将逾期付款违约金付给承包人。

　最终结清　最终付款申请单（）承包人在收到按第款规定颁发的保修责任终止证书后的天内按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式份）该申请单位应包括以下内容并附有关的证明文件。

①按合同规定已经完成的全部工程价款金额②按合同规定应付给承包人的追加金额③承包人认为应付给他的其它金额。

（）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时有权要求承包人进行修改和提供补充资料直至向监理人正式提交经监理人同意的最终付款申请单。

　结清单承包人向监理人提交最终付款申请单的同时应向发包人提交一份结清单并将结清单的副本提交监理人。

该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。

但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。

　最终付款证书和支付时间监理人收到最终付款申请单和结清单副本后的天内向发包人出具一份最终付款证书提交发包方审批。

最终付款证书应说明：

（）按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额（）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查监理人提交的最终付款证书后若确认还应向承包人付款则应在收到该证书后的天内支付给承包人。

若确认承包人应向发包人付款则发包人应通知承包人承包人应在收到通知后的天内付还发包人。

不论是发包人或承包人若不按期支付均应按第款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。

若承包人和监理人未能就最终付款的内容和额度取得一致意见监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书双方应按上述规定执行对于未取得一致的部分双方均有权按第款的规定提出按合同争议处理的要求。

十六、价格调整物价波动引起的价格调整　需调整的价格差额因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时按以下公式计算差额调整合同价格。

以式中：

△P－－需调整的价格差额P－－按第款、款和款规定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额（不包括价格调整不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付扣还对第条规定的变更若已按现行价格计价的亦不计在内）A－－定值权重（即不调部分的权重）Bn－－各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在合在合同估算价中所占的比例Ftn－－各可调因子的现行价格指数指与第款、第款和第款规定的付款证书相关周期最后一天的各可调因子的现行价格指数Fon－－各可调因子的基本价格指数指投标截止日前天的各可调因子的基本价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重以及基本价格指数及其来规定在投标补充资料的价格指数和权重表内。

价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数若缺乏上述价格指数时可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。

　暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数可暂用上一次的价格指数计算并在以后的付款中再按有关规定进行调整。

　权重的调整由于按第款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。

　其它的调价因素除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外其余因素的物价波动均不另行调价。

　工期延误后的价格调整由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工则对原定完工日期后施工的工程在按第款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。

若按第款规定延长了完工日期但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工则对延期期满后施工的工程其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。

　法规更改引起的价格调整在投标截止日前的天后国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第条规定以外的增减时应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。

十七、变更　变更　变更的范围和内容（）在履行合同过程中监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。

没有监理人的指示承包人不得擅自变更。

①增加或减少合同中任何一项工作内容②增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比③取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）④改变合同中任何一项工作的标准或性质⑤改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序⑦追加为完成工程所需的任何额外工作。

（）第款（）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时不予调整该项目的单价。

　变更的处理原则（）变更需要延长工期时应按第和第款的规定办理若变更使合同工作量减少监理人认为应予提前变更项目的工期时由监理人和承包人协商确定。

（）变更需要调整合同价格时按以下原则确定其单价或合价①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时应采用该项目的单价或合价。

②《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价。

③《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考则应由监理人与发包人的和承包人协商确定新的单价或合价。

　变更指示（）监理人应在发包人授权范围内按第款的规定及时向承包人发出变更指示。

变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量和有关文件图纸以及监理人按第款规定指明的变更处理原则。

（）监理人在向承包人发出任何图纸和文件前应仔细检查其中是否存在第款所述的变更。

若存在变更监理人应按本款（）项的规定发出变更指示。

（）承包人收到监理人发出的图纸和文件后经检查后认为其中存在第款所述的变更而监理人未按本款（）项规定发出变更指示则应在收到上述图纸和文件后天内或在开始执行前（以日期早者为准）通知监理人并提供必要的依据。

监理人应在收到承包人通知后天内答复承包人：

若同意作为变更应按本款（）项规定补发变更指示若不同意作为变更亦应上述时限内答复承包人。

若监理人未在天内答复承包人则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。

　变更的报价（）承包人收到监理人发出的变更指示后天内向监理人提交一份变更报价书其中内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。

监理单位认为必要时可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。

（）承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时可在收到变更指示后天内通知监理人监理人则应在收到通知后天内答复承包人。

　变更决定（）监理人应在收到承包人变更报价书后天内对变更报价书进行审核后作出变更决定并通知承包人。

（）发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期并应将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人此时承包人应遵照执行。

对已实施的变更监理人可将其暂定的变更费用列入第款的规定月进度付款中。

但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的天内要求按第款的规定提请争议调解组解决若在此时限内双方均未提出上述要求则监理人的变更决定即为最终决定。

（）在紧急情况下监理人向承包人发出的变更指示可要求立即进行变更工作。

承包人收到监理人的变更指示后应先按指示执行再按第款的规定向监理人提交变更报价书监理人则仍应按本款（）、（）项的规定补发变更决定通知。

　变更影响本项目和其它项目的单价或合价按第款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动以致影响本项目和其它项目的单价或合价时发包人和承包人均有权要求调整本项目和其它项目的单价或合价监理人应与发包人和承包人协商确定。

　合同价格增减超过％完工结算时若出现由于第条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额以及实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额（不包括备用金和第、条规定的价格调整）的总和超过合同价格（不包括备用金）的％时在除了按第款确定的变更工作的增减金额外若还需对合同价格进行调整时其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。

若协商后未达成一致意见则应由监理人在进一步调查工程实际情况后予以确定并将确定结果通知承包方同时抄送发包人。

上述调整金额仅考虑变更和实际工程与《工程量清单》中估算工程量的差值引起的增减总金额超过合同价格（不包括备用金）的％的部分。

　承包人原因引起的变更（）若承包人根据工程施工的需要要求监理人对合同的任一项和任一项工作作出变更则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。

未经监理人批准承包人不得擅自变更。

（）承包人要求的变更属合理化建议的性质时应按第条的规定办理否则由于变更增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

（）承包人违约或其他由于承包人的原因引起的变更增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　计日工（）监理人认为有必要时可以通知承包人以计日工的方式进行任何一项变更工作。

其金额应按承包人在投标书中提出并经发包人确认后列入合同文件的计日工项目及其单价进行计算。

（）采用计日工的任何一项变更工作应列入备用金中支付承包人应在该项变更实施过程中每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

①项目名称、工作内容和工作数量②投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时③投入该项目的材料数量和种类④投入该项目的设备型号、台数和耗用工时⑤监理人要求提交的其它资料和凭证。

（）计日工项目由承包人按月汇总后按第款的规定列入月进度付款申请单中由监理单位复核签证后按月支付给承包人直至该项目全部完工为止。

　备用金　备用金的定义“备用金”指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。

　备用金的使用监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作并根据第条规定的变更办理。

该项金额应按监理人的指示并经发包人批准后才能动用。

承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。

监理人应与发包人协商后将根据本款作出的决定通知承包人。

　提供凭证除了按投标书中规定的单价或合价计算的项目外承包人应提交监理人要求的属于备用金专项内开支的有关凭证。

十八、违约和索赔　承包人违约　承包人违约在履行合同过程中承包人发生下述行为之一者属承包人违约：

（）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备造成工期延误。

（）承包人违反第和条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人或私自将工程或工程的一部分分包出去。

（）未经监理人批准承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地。

（）承包人违反第款的规定使用不合格的材料和工程设备或拒绝按第款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。

（）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程而又未按第款规定采取有效措施赶上进度造成工期延误。

（）承包人在保修期内拒绝按第条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。

（）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务或由于法律、财务等原因导致承包方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

　对承包人违约发出警告承包人发生第款的违约行为时监理人应及时向承包人发出书面警告限令其在收到书面警告后的天内予以改正。

承包人应立即采取有效措施认真改正并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。

由于承包人采取改正措施所增加的费用应由承包人承担。

　责令承包人停工整顿承包人在收到书面警告后的天内仍不采取有效措施改正其违约行为继续延误工期或严重影响工程质量危及工程安全监理人可暂停支付工程价款并按第款的规定暂停其工程或部分工程施工责令其停工整顿并限令承包人在天内提交整改报告报送监理人。

由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　承包人违约解除合同监理人发出停工整顿通知天后承包人继续无视监理人的指示仍不提交整改报告亦不采取整改措施则发包人可通知承包单位解除合同并抄送监理人并在发出通知天后派员进驻工地直接监管工程使用承包人设备、临时工程和材料另行组织人员或委托其他承包人施工但发包人的这一行动并不免除承包人按合同规定应负的责任。

　解除合同后的估价因承包人违约解除合同后监理人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定并证明：

（）在解除合同时承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额（）未用或已经部分使用的材料、承包人设备和临时工程等的估算金额。

　解除合同后的付款（）若因承包人违约解除合同则发包人应暂停对承包人的一切付款并应在解除合同后发包人认为合适的时间委托监理人查清以下付款金额并出具付款证书报送发包人审批后支付。

①承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额②承包人已获得发包人的各项付款金额③承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其它应付金额④由于解除合同承包人应合理赔偿发包人损失的金额。

（）监理人出具上述付款证书前发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。

此后承包人有权得到按本款（）项①减去②、③和④的余额若上述②、③和④相加的金额超过①的金额时则承包人应将超出部分付还给发包人。

　协议利益的转让若因承包人违约解除合同则发包人为保证工程延续施工有权要求承包人将其为实施本合同而签术的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人并在解除合同后的天内通过法律程序办理这种转让。

　紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或修期内发生危及工程安全的事件当监理人通知承包人进行抢救时承包人声明无能力执行或不愿立即执行则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。

若此类工作按合同规定应由承包人负责由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

　发包人违约　发包人违约在履行合同过程中发包人发生下述行为之一者属发包人违约：

（）发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件（）发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸（）发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款或拖延、拒绝批准任何支付凭证导致付款延误（）由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

　承包人有权暂停施工（）若发生第款（）、（）项的违约时承包人应及时向发包人和监理人发出通知要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸并有权要求延长工期和补偿额外费用。

监理单位收到承包人通知后应立即与发包人和承包人共同协商补救办法由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的天内仍未采取措施改正上述违约行为则承包人有权暂停施工并通知发包人和监理人由此增加的费用和工期责任由发包人承担。

（）若发生第款（）项的违约时发包人应按第款的规定加逾期付款违约金逾期天仍不支付则承包人有权暂停施工并通知发包人和监理人由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。

　发包人违约解除合同若发生第款（）、（）项的违约时承包人已按第款的规定发出通知并采取了暂停施工的行动后发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为承包人有权向发包人提出解除合同的要求并抄送监理人。

发包人在收到承包人书面要求后的天内仍不答复承包人则承包人有权立即采取行动解除合同。

　解除合同后的付款若因发包人违约解除合同则发包人应在解除合同后天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用（应减去已支付给承包人的金额）。

（）即将支付承包人的或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用发包人一经支付此项费用该材料、工程设备和其它物品即成为发包人的财产。

（）已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付过的费用。

（）承包人设备运回承包人其他或合同另行规定地点的合理费用。

（）承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其它合理费用。

（）由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。

（）在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其它费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其它金额。

本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定监理人应将确定的结果通知承包人并抄送发包人。

　索赔　索赔的提出承包人有权根据本合同条件的任何条款及其它有关规定向发包人索取追加付款但应在索赔事件发生后天内将索赔意向书提交发包人和监理人。

在上述意向书发出后的天内再向监理人提交索赔申请报告详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据并应附必要的当时记录和证明材料。

如果索赔事件继续产生影响承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告并在索赔事件影响结束后的天内向监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告并抄送发包人。

　索赔的处理（）监理人收到承包人提交的索赔意向书应及时核查承包人的当时记录并可指示承包人继续作好延续记录以备核查监理人可要求承包人提交全部记录的副本。

（）监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的天内应立即进行审核并与发包人和承包人充分协商后作出决定在上述时限内将索赔处理决定通知承包人。

（）发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后天内将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。

若双方均接受监理人的决定则监理人应在收到上述通知后的天内将确定的索赔金额列入第、或条规定的付款证书中支付若双方或其中任何一方不接受监理单位的决定则对方均可按第款的规定提请争议调解组评审。

（）若承包人未遵守本条各项索赔规定则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

　提出索赔的期限（）承包人按第款的规定提交了完工付款申请单后应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

（）承包人按第款规定提交的最终付款申请单中只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。

提交最终付款申请单的时间是终止提出索赔的期限。

十九、争议的解决　争议调解　争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议任一方均可以书面形式提请争议调解组解决并抄送另一方。

在争议尚未按第款的规定获得解决之前承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

　争议调解组发包人和承包人应在开工后的天内按本款规定共同协商成立争议调解组并由双方与争议调解组签订协议。

争议调解组由（或名）名有合同管理和工程实践经验的专家组成专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定亦可请政府主管部门推荐或通过行业经济合同争议调解机构聘请并经双方认同。

评审组成员应与合同双方均无利害关系。

争议调解组的各项费用由发包人和承包方平均分担。

　争议的评审（）合同双方的争议应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告并附有必要的文件图纸和证明材料主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

（）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的天内亦应向争议调解组提交一份申辩报告并附有必要的文件图纸和证明材料。

被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

（）争议调解组收到双方报告后天内邀请双方全权代表和有关人员举行听证会向双方调查和质询争议细节若需要时争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料并邀请监理人代表参加听证会。

（）在听证会结束后的天内争议调解组应在不受任何干扰的情况下进