护林路路面维修工程.docx

护林路路面维修工程.docx

《护林路路面维修工程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《护林路路面维修工程.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

护林路路面维修工程

护林路路面维修工程

交易文件

广州市黄埔区住房和建设局

广州市黄埔建设监理有限公司

2015年10月19日

目录

目录2

第一章、交易须知3

一、交易须知修改表3

第二章摇珠办法5

一、摇珠办法修改表5

第三章合同条款8

第四章技术条件（工程建设标准）9

第五章图纸及勘察资料11

第六章发包价及其工程量清单12

第一章、交易须知

一、交易须知修改表

声明：

本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：

）下载查阅。

条款号：

3.2修改类型：

修改

原文：

3.2承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：

交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。

交易保证金必须从其基本账户转出。

现文：

3.2承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳1万元（注：

交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。

交易保证金必须从其基本账户转出。

条款号：

9.2修改类型：

修改

原文：

9.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。

原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。

原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：

9.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市广州市城市道路养护维修类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。

原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。

原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：

10.2修改类型：

修改

原文：

10.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。

原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。

原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：

10.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市广州市城市道路养护维修类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。

原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。

原承包人有异议的，可以向人民法院起诉

注：

以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

第二章摇珠办法

一、摇珠办法修改表

声明：

本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：

）下载查阅。

条款号：

修改类型：

增加

现文：

条款号：

修改类型：

删除

原文：

条款号：

修改类型：

修改

原文：

现文：

注：

以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

附表一

摇珠序号确认表

工程名称：

序号

承包意向人名称

摇珠序号

承包意向人签名确认

建设单位代表：

招标代理机构代表：

日期：

附表二

摇珠结果确认表

工程名称：

摇珠结果

摇珠序号

对应的承包意向人名称

承包意向人签名确认

第一候选人

第二候选人

第三候选人

建设单位代表：

招标代理机构代表：

日期：

第三章合同条款

注：

按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）执行，另册。

第四章技术条件（工程建设标准）

施工组织设计方案（概要）

第一节编制要求

一、编制依据

1、本工程招标文件的有关要求。

2、国家、广东省、广州市有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。

3、施工图纸（详查图纸）及有关资料。

二、具体要求

1、“重合同，守信誉”。

按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，在投标承诺了工期内完成工程任务。

2、发挥技术优势，优化管理水平。

安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。

第二节施工要求

一、施工机构及现场管理要求

为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，要求委派一名项目负责人，一名技术负责人，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管理。

建立健全的施工组织管理机构。

二、施工要求

本工程施工要点如下：

1、采用先进的施工技术；

2、投入现代化的施工机械设备；

3、合理的施工方案和先进的施工组织。

4、施工过程要求

A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。

B、根据工程进度计划，编制材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应的计划。

三、项目施工目标

1、质量目标。

确保工程质量一次验收合格。

2、安全目标。

杜绝重大安全事故的发生，控制工伤、轻伤事故在千分之一内。

3、工期目标。

本工程工期目标为10日历天。

第三节主要技术组织要求

一、工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。

实行目标管理，明确总目标为合格。

（1）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。

（2）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。

（3）落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。

（4）制定自检，互检（交接检）末检制度。

（5）对工程实行质量预控，施工程序及工艺标准施工。

（6）特殊工种必须持证上岗。

注:

除应执行本施工组织设计方案（概要）外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。

第五章图纸及勘察资料

注：

本章由建设单位自行制定，另册。

第六章发包价及其工程量清单

注：

小额建设工程的发包价及其工程量清单应当在发出交易文件时发布。

发布的工程量清单应当包括下列内容：

一、工程总价

二、编制说明

三、工程概况

四、工程项目发包价汇总表

五、单项工程发包价汇总表

六、单位工程发包价汇总表

七、分部分项工程计价表

八、措施项目计价表

（一）

九、措施项目计价表

（二）

十、其他项目计价表

十一、规费和税金项目计算表

十二、人工、主要材料设备、机械台班价格表

（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，发包价及其工程量清单应由有资质的中介机构编制，财政资金项目应经财政评审部门审核）。