建纬观点固定总价模式下关于工程量清单错漏责任的问题分析Word格式.docx
《建纬观点固定总价模式下关于工程量清单错漏责任的问题分析Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建纬观点固定总价模式下关于工程量清单错漏责任的问题分析Word格式.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
例如：
1、工程图纸的设计深度和广度难以到达实际施工的要求，发包人提供的施工图纸需要进一步深化设计，甚至发包人提供的招标图纸仅为初步设计图纸或仅为方案图、效果图，这就会导致编制工程量清单的工作者遗漏施工容。
2、编写工程量清单的人员不熟悉图纸。
由于工作人员的精力问题、经历问题或招投标时间紧等原因，难以在一项工程中非常详细地把握工程图纸上所有的事项。
3、工程图纸的不规，或者图纸印制的不清晰，由此导致报价偏差的现象发生。
4、清单编制人员没能深入了解一项工程的施工工艺与技术规和流程，致使一些施工容被遗漏，等等。
二、关于固定总价对应的工程量包干围关于固定总价包干合同对应的工程量计量根底通常有两种情况，一是以工程量清单中所列的工程量为包干对象，二是以施工图中的施工容为包干对象。
发生工程量清单漏项或计算错误等问题，法院处理时首先会看合同约定固定总价包干围，然后判断承包人实际施工工程量与固定总价包干工程量之间量差的围。
同时，这里不得不提下施工图纸与工程量清单之间的关系，在工程量清单计价实施之前，工程围的表述形式一般只有图纸。
工程量清单实际就是对图纸和技术标准要求所显示工程容的另外一种表现形式，相对于图纸而言，招标清单更具有可读性，更方便投标人进展报价。
鉴于清单是对图纸和技术规的翻译，也就注定了图纸，技术规与工程量清单之间的因果关系，并由此进一步决定了，无论单价合同还是总价合同，图纸及技术规的合同地位应高于工程量清单。
〔GF—2013—0201〕?
建立工程施工合同〔示文本〕?
用条款局部关于合同文件的优先顺序约定也正是上述观点的表达。
综上，笔者认为，发、承包人对于固定总价包干对应的施工容在合同中作出相应明确约定十分重要，建议以施工图中的施工容为固定总价包干对象，工程量清单作为参考。
这样更符合清单与图纸之间的关系。
三、关于工程量清单错漏责任的承当既约定采用清单计价方式又约定固定合同总价的情况，因工程量清单量差产生的纠纷较多，且处理起来涉及的事由也相对复杂。
笔者主要就常见的:
〔一〕招标人招标未提供明确施工图纸；
〔二〕招标人通过招标文件或合同约定将工程量清单错漏风险转移给投标人。
上述两种典型情形下，结合司法判例，对工程量清单错漏责任承当问题的观点研究整理如下。
〔一〕工程固定总价招标仅提供初步设计，其与之后通过审批的施工图存在重大差异，那么工程量清单量错漏责任如何认定？
差异局部如何结算？
根据〔1〕?
〔GF—2013—0201〕第12.1条，总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进展合同价格计算、调整和确认的建立工程施工合同，在约定的围合同总价不作调整。
〔2〕?
建立工程工程量清单计价规?
（GB50500-2013）2.0.12条，总价合同指发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进展合同价款计算、调整和确认的建立工程施工合同。
7.1.3建立规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建立工程可采用总价合同。
综上文件精神，笔者认为，适合采用固定总价招标的前提是其相应设计施工图已经出具完成。
但是鉴于建筑工程产品的特殊性，实践中许多发包人为尽快推进招标程序及后续施工许可证的办理工作，会在施工图尚未出具的情况下编制工程量清单，并进展工程招标。
对此司法裁判通常有以下两种观点：
观点一：
工程招标仅提供初步设计，与之后的施工图存在重大差异，应认定属于工程变更，承包人已实际完成施工但工程量清单未包含的差异局部应纳入工程造价。
参考案例案例名称：
泗洪中泰热电与省工业设备安装建立工程施工合同纠纷二审；
审理法院及案号：
省高级人民法院；
〔2014〕民终字第0073号；
裁判观点：
法院认为，因招投标时涉案工程的施工图纸尚未确定，中泰公司招标时提供的初步设计工程量清单中不包含厂区热网管道的工程量，并且初步设计图纸中不含厂区管网的图纸，中泰公司在施工过程中提供的施工图与初步设计存在重大差异，该差异并非安装公司投标时漏报所致，故该差异应视为变更工程，计入鉴定造价之中。
观点二：
工程招标未提供施工图，清单所列工程量与实际工程量差异局部属于漏项、计算错误导致，发包人应承当主要责任，承包人也应承当局部报价的风险。
市中建大康建筑工程与省电力建立第一工程公司建立工程施工合同纠纷；
省市中级人民法院;
（2014）鄂中民商初字第00961号；
本院认为，当工程工程只有初步设计，没有明确施工图时，清单所列工程量会因漏项、计算错误而与实际工程量出现较大差距，合同约定总价包干，并包含所有风险，其约定的计价方式缺乏科学性，存在较大缺陷，也有违合同法的公平诚信原那么，是导致原、被告双方产生结算纠纷的根本原因。
承包人明知合同约定的价格条款具有较大风险，仍然签订合同，主观上亦有过错。
对清单工程量差异及漏项所形成的增加工程量对应的工程价款，本院根据合同法的公平原那么，酌定由被告承当80%的付款义务，其余20%作为报价风险由原告自行承当。
笔者倾向同意第一种裁判观点，如上述，〔1〕发包人仅提供初步设计进展招标，未提供施工图纸，即使承包人有复核的义务,但承包人仅承当初步设计文件中可以准确界定工程量的复核责任，对于初步设计与施工图纸之间的差距，没有施工图的承包人再仔细复核，也无法准确复核。
故发包人未提供施工图纸进展招标，是导致清单工程量纠纷的根本原因，相应责任应该由发包人承当，差异应按实调整。
〔2〕对于承包人明知初步设计文件无法准确反映工程量而承受工程清单固定总价报价，是否应承当清单工程量差的责任？
笔者认为要从过错与结果之间的因果关系来考虑，承包人承受这样合同条件行为，虽然对合同争议的产生有一定责任，但这个责任本身与初步设计文件与施工图纸之间的工程量差没有关系，该量差是客观存在的，不应视为发包人的损失。
故，承包人不应对此承当责任。
〔3〕另外，参照?
（GB50500-2013）2.0.16对于工程变更定义，根据该文件规性指导精神，招标时初步设计图纸与施工图纸重大差异局部推定归为工程变更畴。
许多司法裁判案例中，法院会将其作为变更工程予以定义，将变更局部纳入工程造价按实结算。
假设发包人未提供施工图纸已完成招投标，那么笔者建议，发包人在施工图纸通过审批后，针对差异局部在工程量清单中进展相应调整，投标人复核后进展重新报价，双方对固定总价进展再次确认，从而防止将来结算发生争议。
〔二〕假设招标文件约定由投标人负责参照施工图对清单工程量进展核对，投标人在合同签订前未提出工程量异议，出现工程量清单错漏责任如何认定？
量差局部如何结算？
发包人在招标文件或合同常会约定，工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规及图纸等文件结合起来查阅与理解，承包人必须按设计图纸进展施工，假设承包人认为发包人提供工程量清单存在漏项或工程数量有误，应在合同签订前X日向发包人提出，否那么缺项或少计局部不予计价等类似条款。
我们认为，通过该类条款的约定，发包人将工程量清单准确性与完整性的核对责任转嫁给承包人承当。
承包人在合同签订前未对工程量清单提出异议，出现工程量清单量差纠纷责任如何认定？
鉴于?
将工程量清单准确性与完整性的责任归于招标人，那么结合司法裁判案例，笔者认为：
首先，应明确该清单招标的工程发承包人计价活动是否受?
中强制性条款的约束。
建筑工程施工发包与承包计价管理方法?
〔住房和城乡建立部令第16号〕全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；
非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。
（GB50500-2013）1.0.2本规适用于建立工程发承包及实施阶段的计价活动。
3.1.1使用国有资金投资的建立工程发承包，必须采用工程量清单计价。
3.1.2非国有资金投资的建立工程，宜采用工程量清单计价。
司法判例中，争议工程为国有投资工程,许多法院裁判才会引用?
中相应规定。
另外，关于非国有资金投资工程计价活动是否一定受?
条款约束，笔者并未找到类似案例明确，但是目前越来越多司法裁判案例认为，非必须招标的工程进展招标不必然受?
中华人民国招标投标法?
强制性规定约束，同此类推，非国有资金投资工程非必须采用工程量清单计价而采用工程量清单计价，计价活动不一定受?
强制性规定约束。
综上，笔者认为，〔1〕国有资金投资工程必须采用工程量清单计价，从而计价活动应受?
强制性规定约束；
〔2〕非国有资金投资工程非必须采用工程量清单计价而采用工程量清单计价，计价活动不一定受?
强制性规定约束，除非发承包人书面意思自治表示清单是依据该规编制并愿意受其规约束的类似条款。
在上述分析根底上，对于发包人通过招标文件或合同约定由承包人核对工程量清单，将清单工程量差的风险转嫁给承包人，承包人参与投标报价，且并未对工程量清单提出异议，之后出现工程量清单错漏导致纠纷的责任如何认定，目前司法裁判主要观点如下：
1、非国有投资工程，招标文件约定了投标人对清单工程量核对义务，投标人对招投标文件中存在错漏等风险应有专业的判断且指出工程量清单中的漏项漏量情况，在合理期限未对工程量清单提出异议，说明投标人认可招标人提供的工程量清单和施工图纸之间的工程量差异，在完工后再主增加工程量，法院不予支持。
市住宅建筑工程与经济特区珠江实业开展总公司分公司、经济特区珠江实业开展总公司建立工程施工合同纠纷二审；
市中级人民法院；
〔2015〕中中法民一终字第153号；
住宅公司作为投标人，应当具备承当招标工程的能力，对招投标文件中存在错漏等风险应有专业的判断，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
但其在规定的答疑时间没有提出疑问。
按照我国现行招标投标法的规定，住宅公司甚至可以在提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
现住宅公司在投标前无及时行使上述权利，投标后亦无与发包人以签证等往来文件的形式就工程量的变更达成一致确认意见，在完工后再主增加工程量于法无据，对其该工程量偏差款及利息支付的诉求，法院不予支持。
2、国有投资工程，招标文件约定了投标人对清单工程量核对义务，对于工程量清单错漏导致的工程量差纠纷，〔1〕投标人应审慎核实招标人编制的工程量清单，及时指出工程量清单中的漏项漏量情况，合理期限未提出异议情况下，投标人存在过错；
〔2〕根据?
工程量清单计价规?
，招标人将负责工程量清单准确性和完整性的责任通过合同约定推卸给投标人不符合行业规，也有违诚信原那么，同样存在过错。
〔3〕综上，从公平合理的原那么考虑，对于投标人已实际施工完成的工程量清单错漏局部，法院酌情判定结算支付金额。
参考案例案件名称：
市第筑工程与黄冈中学学校建立工程施工合同纠纷二审；
〔2015〕粤高法民终字第12号；
〔1〕承包人作为专业的建筑公司，亦应审慎核实招标人编制的工程量清单，及时指出工程量清单中的漏项漏量情况，如果对于超过合理围之外的漏项漏量未能发现和指出，与其专业建筑公司的能力水平不符，存在过错。
规定，采取工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成局部，其准确性和完整性由招标人负责，招标人将工程量清单准确性和完整性的责任通过合同约定推卸给投标人不符合行业规，也有违诚信原那么，存在过错。
〔3〕因此从公平合理的原那么考虑，并结合双方对造成漏量漏项差异造价的责任和过错，法院酌情确定…。
综上，笔者认为，工程招标文件中约定了投标人对清单工程量核对义务，投标人响应招标文件投标，便承当了对工程量清单的复核义务，对于工程量清单错漏应承当主要责任。
但是从公平原那么的角度考虑，投标人将已报价工程量清单提交给发包人，发包人不能完全免除样对承包人提交的工程量清单复核义务，对于工程量清单错漏也应承当局部责任。
另外，再区分工程是否属于国有投资，如上述分析后，综合判定对于工程量清单错漏，发承包人各自应承当的责任大小及具体如何结算。
四、结语及建议参照?
建立工程价款结算暂行方法?
、?
（GB50500-2013）等文件中关于固定总价合同适用围的规精神，固定总价合同更适用于工程量小、造价低、工期短、工程构造和技术简单、施工图纸完整清楚的工程之中。
故笔者认为：
1、某些复杂的大型工程，发承包人以工程量清单计价又签订固定总价合同，已经背离了我们推行工程量清单计价的初衷。
对此，笔者建议，在建立工程工程中需严格适用固定总价的条件及围，对于前期设计、地勘不到位，施工图纸不完善详细，技术方案复杂的工程，应不宜采用固定总价合同。
2、同时，发包人也应转变固定总价合同即不能调整合同价款、合同履行过程所有风险都能转嫁给承包人、预算低且风险一定可控等观点，对于某些大型复杂的工程工程，采用单价合同模式更为适合。
发包人应根据自身的实际情况，判断选择更为适合自己的合同价格模式。
3、对于工程量清单错漏的风险，笔者认为是客观存在不能完全防止，建议发承包人可在合同中明确清单工程量与实际施工图纸不符导致合同总价允许调整的围，约定在合理差异围，合同价格不予调整，超过该围局部双方确认后予以结算。
以合理分担风险，减少纠纷。
精彩回忆◎【建纬观点】关于协助执行程序的根本问题简介——施工企业协助执行系列问题〔一〕◎【建纬观点】从高院判决看工程量清单计价规强制性条文与合同效力的关系◎【建纬观点】新规解读|?
市建立工程招标投标管理方法?
的这些规定应当引起重视◎【建纬观点】工程定额的法律地位以及指导市场计价的操作性◎【建纬观点】案例解析|挂靠人能一并起诉发包人与被挂靠单位么？
升级会员 