单体跨度施工合同.docx
《单体跨度施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单体跨度施工合同.docx（42页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
单体跨度施工合同
单体跨度施工合同
篇一：
篇一：
金山电厂2#机主体施工合同单体跨度
合同编号：
（）
建设工程合同
工程名称：
金山热电工程2×300mw工程2#机组
建筑a标段主厂房施工工程
发包方：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
承包方：
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司
签约时间及地点：
20XX年呼和浩特
内蒙古金山发电有限责任公司
2×300mw机组工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
金山热电工程2×300mw机组工程
2、工程地点：
内蒙古呼市金山开发区大阳高村
3、资金：
内蒙古电力（集团）有限责任公司资本金、银行贷款。
二、工程承包范围和交叉接口工程的界限划分原则
1、工程承包范围：
金山热电工程2×300mw机组工程a标段主厂房跨度为32米建筑工程。
2、交叉接口工程界限划分原则为：
本范围与其他标段范围有连接或划分界限不清,在施工范围划分时,以项目法人或施工监理单位按施工图纸上划分为准，各施工单位中标后按此执行。
交叉接口工程结算原则在专用条款中约定。
三、合同工期：
机组投产工期为20XX年投7月12日1＃机组投产，20XX年8月30日2＃机组投产，阶段工期执行一、二级络进度。
四、工程质量标准：
达标投产、达到省（部）优、争创国优。
五、合同价款
本合同采用可调总价合同承包方式，暂定合同价为：
万元（壹亿玖仟叁佰壹拾叁万伍仟元）六、组成合同的文件：
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.本合同专用条款
4.本合同通用条款
5.招标文件
6.投标书及其附件
7.标准、规范及有关技术文件
8.图纸
9.工程量清单
10.工程报价及预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
20XX年月日
合同订立地点：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
本合同双方约定：
由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
发包人（公章）：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
住所：
内蒙古呼市金山开发区大阳高村
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
日期：
承包人（公章）：
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
010010日期：
篇二：
单体方案及施工图设计合同
20XX年12月7日律师对法律条款的修改征求意见稿
gf—20XX--0209
建设工程设计合同
（一）
【民用建设工程设计合同】
错误！
未指定书签。
工程名称:
///ss地块单体方案及施工图设计工程地点：
合同编号：
（由设计人编填）
设计证书等级：
甲级发包人：
******置业有限公司设计人：
签订日期：
年月日
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
************置业有限公司
设计人：
发包人委托设计人承担******ss地块单体方案及施工图设计工作，经双方协商一致，于合同签订日在city市（下称合同签订地）签订本合同，以资共同信守。
第一条合同签订依据
《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计内容及范围
设计内容及范围为///ss地块单体方案及施工图设计，详细要求见附件：
【设计任务书】。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计成果及时间要求详见附件【设计任务书】，设计任务书作为本合同附件一。
第五条设计费及支付方式费用结算
设计面积为暂定面积，结算时根据设计单价按实调整，面积以设计委托范围内规划许可证面积进行结算。
ss地块设计费用估算为人民币万元，设计费内包括面积不高于平米售楼处的免费设计，具体包括售楼处建筑、结构、并负责免费协调园林、市政等设计。
方案及施工图
设计总和单价为人民币元/平方米。
具体分解详见下表：
（注：
每项设计单价费用包括设计全过程的一切费用，系设计人完成本合同约定之全部设计工作并经发包人及政府主管部门验收合格后，发包人应向设计人支付的全部费用，包括不限于设计代表的驻场服务费用、提供的设计文件费用、施工服务变更设计的费用（包括发包人审查文件、咨询等费用）、差旅费、食宿费、利润等。
本合同未单独列明的费用均已包含在设计单价中。
设计单价由设计人包干使用，在无重大设计变更并经发包人书面盖公章同意的前提下，不增调设计单价。
）
依据ss地块设计服务情况，同等条件下，发包人将优先考虑将c2、d、e地块的单体方案及施工图设计交由设计人设计，设计人予以同意，价格延续ss地块单体设计收费，不因业态的变化等任何原因而增调设计费。
达到付款条件后，发包人付款前，设计人应向发包人提交付款申请及与发包人应付款等额的合格税务发票，经发包人审核无误后付款。
否则，发包人有权暂停付款，设计人不得以发包人暂停付款为由拒绝或顺延履行本合同项下的任何义务及责任。
第六条双方责任发包人责任：
发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人应书面催促，经催促后仍未提交的，按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人提出由设计人承担其工作范围以外的工作，或减少本合同规定的设计人工作范围，即视为合同变更，双方应协商签订变更协议。
双方应协商对设计期限做出相应的调整。
涉及费用的，依据本合同设计单价执行。
设计人责任：
设计人应按国家及山东省、city市技术规范、标准、规程及发包人设计任务书合格的设计资料，并对其真实性、合法性、适用性及其质量负责。
设计人应确保其设计资料不侵犯任何第三方知识产权及其他权益，否则，由此产生的全部责任概由设计人自行承担。
设计人采用的主要技术标准是：
国家及山东省、city市现行设计规范。
设计合理使用年限为50年。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容在本合同约定的期限内做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
设计人在向发包人提供最终设计成果的同时退还发包人，设计人应严格保管上述资料，不得向任何第三方透露上述资料信息或作为其他用途。
如发生以上情况并给发包人造成直接经济损失，发包人有权向设计人索赔，但赔偿上限不超过已收设计费总额。
设计人应根据发包人提供的有关文件进行各阶段设计；设计人在收到发包人上阶段设计费后进行下阶段的设计工作，否则，对于未经发包人书面确认的工作成果，发包人有权不予认可，亦无须支付任何设计费用。
设计人不得对已批准的设计擅自作出任何重大增减或修改，如必须修改时，应迅速通知发包人，并征得发包人书面同意。
设计人应派专人负责与发包人的所有业务往来。
设计人的所有要求，均应以书面形式通知发包人。
设计人指定为该项目负责人，设计人应确保该负责人与发包人保持通讯联络畅通。
本项目设计团队名单详见合同附件二。
本合同履行过程中，若设计人所提供的设计人员无法胜任本合同项下设计工作，或不符合发包人设计任务书要求的，则发包人有权书面要
求设计人进行更换；设计人应在接到发包人书面通知后5日内无条件予以更换同等技能的人员。
设计人应保证该替代人员在其前任离岗同时到岗，且本合同的履行不会因上述人员的变更而受得影响。
设计人应派主创人员参加政府主管部门组织的或发包人要求的本合同项目设计评审会，设计人承担赴现场工作人员的差旅、食宿费用等。
篇三：
总承包合同模板建设工程施工合同
编号：
（）第号
工程名称：
工程地点：
建设单位：
地点：
施工单位：
地点：
签订日期：
汇通太古城3#地1#、3-5#楼
及部分地下车库、部分室外总体工程
西安市
汇通国基房地产开发有限责任公司西安分公司西安市
江苏翔远建设集团有限公司
20XX年月日
西安市工商行政管理局
监制
西安市城乡建设委员会
汇通太古城3#地1#、3-5#楼及部分地下车库、部分室外
总体
建设工程施工合同
发包人（全称）：
汇通国基房地产开发有限责任公司西安分公司（以下简称甲方）承包人（全称）：
江苏翔远建设集团有限公司（以下简称乙方）
兹因甲方将“汇通太古城3#地1#、3-5#楼及部分地下车库、部分室外总体”工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议。
第1条工程概况：
工程名称：
汇通太古城3#地1#、3-5#楼及部分地下车库、部分室外总体工程地点：
西安市结构形式：
工程承包范围及方式：
承包范围：
①由甲方提供的“汇通太古城3#地1#、3-5#楼及部分地下车库”设计图纸范围内的所有土建工程，安装工程。
（除甲方分包工程以外）②由甲方提供的“汇通太古城3#地室外总体”设计图纸范围内的所有土建工程，安装工程。
③上述工程由于甲方设计变更引起的增减工程；甲方指令增加的与本合同工程有关的附加工程。
室内的有线电视，电话，络，可视对讲等弱电工程乙方负责预埋线管，并负责线管通畅。
安装桥架及金属线槽。
消防工程乙方负责预埋线管，并负责线管通畅。
甲方分包项目：
土方开挖、回填，地下车库顶板覆土回填，边坡支护，地基处理及桩基工程；单元门；塑钢门窗、百叶、栏杆采购安装；配电室内高低压设备、换热站、战时人防通风设备及附件采购及安装；裙楼幕墙及钢结构雨篷；电梯设备采购及安装；消防报警、喷淋、消火栓工程的材料设备采购安装调试；除弱电预埋及弱电桥架弱电线槽外的弱电工程材料设备采购及安装；天然气工程、景观绿化工程中所用材料设备采购及施工。
设备采购和安装的划分原则如下：
主楼地下室内且使用功能为单体楼内服务的：
由乙方采购供设备，由乙方负责安装。
使用功能为小区公共服务的：
由甲方采购供设备，由乙方安装，安装费另计，（注:
甲方有权另选择安装队伍）承包方式：
工程暂定价总承包，按实结算
除本合同特别约定外，承包人应严格按设计图纸和发包人指令施工、包工、包料、包质量、包安全、包工期。
第2条：
工期：
开工日期：
竣工日期：
20XX年9月30日。
总工期：
501日历天（自项目开工之日起至本合同项下总承包工程整体通过竣工验收备案止，已考虑公休日、法定节假日及恶劣天气等因素）
乙方应在合同总工期内执行并完成本合同承包范围内所有施工总包及总包管理配合服务。
乙方的工程节点进度需满足甲方现场要求。
施工过程中，甲方对某些工程节点做出具体要求时，乙方须按甲方要求积极配合，确保节点进度达到要求。
乙方应于约定的竣工时间完成全部施工项目，工程资料达到备案要求并向甲方提供完整资料三份竣工图纸三套，并通过正式竣工验收，未通过正式竣工验收按乙方违约处理。
第3条：
工程质量等级
本工程要求质量等级为：
一次验收合格。
工程质量标准：
一次验收合格，一次分户验收合格率必须达到95%以上。
乙方向甲方承诺严格按照合同约定、设计图纸及相关的国家地方质量规范标准等进行施工直至项目竣工，并至少在确定的正式竣工备案日期之前一个月完成由甲方组织的分户验收，分户验收要求按照政府规定执行，以及向甲方移交所有本合同项下工程施工及竣工资料直至通过建设档案的档案验收，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第4条：
合同暂定价款及工程结算办法：
合同暂定总价：
（此价款中不含室外总体工程）小写：
￥元
大写：
壹亿壹仟肆佰叁拾贰万壹仟捌佰壹拾陆元伍角（人民币）合同暂定价款计算办法：
本合同单体楼及±以上裙楼工程的暂定单方平米单价为1650元/每建筑面积平方米（大写：
壹仟陆佰伍拾元每平方米）。
单体楼及±以上裙楼工程的暂定总价=平方米*1650元/平方米=85837026元单体楼及±以上裙楼的暂定单方平米单价含①单体楼及±以上裙楼的土建与安装工程②防火门、人防门、入户门采购及安装。
本合同地下车库工程的暂定单方平米单价为1650元/每建筑面积平方米（大写：
壹仟陆佰伍拾元每平方米）。
地下车库工程的暂定总价=平方米*1650元/平方米=元地下车库的暂定单方平米单价含①地下车库的土建与安装工程②防火门、人防门、防火卷帘采购及安装。
本合同暂定单方平米单价：
包括并不限于该工程所需的人工、材料、管理费、利润、风险金、税费、规费、有关文件规定的调价、现行取费中的有关费用、材料及人工的差价、施工安全文明、技术措施、保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用。
还包括但不限于如下费用内容：
（1）超高费、垂直封闭、依附斜道搭设、商品砼费用及人工入模振捣费用、各种配合费、因承包人原因引起的各种降效费、因承包人原因引起的其它超定额费用、防护费、排污费、各种措施费（但不包括暖棚搭设费用，暖棚搭设须经甲方审批）等。
（2）因承包人原因引起材料代换的量差价差，以及价格变化结算时不予调整的费用。
（3）现场各种降水、排水费用。
（4）施工现场范围内自行解决水电所需管线、电缆接线等接通水、电全部费用。
（5）考虑为完成本工程所涉及的当地政府主管部门或政府授权管理单位的协调、登记、审批、检查、测试、验收、扰民和民扰、降噪等有关问题及手续、工作和因此而引起的工期影响等而发生的费用，甲乙方双方负担各自应缴纳费用。
（6）材料各种损耗、采购保管费、手续费、包装费、装卸费、配合费、运输费。
（7）夜间施工增加费、文明施工增加费、材料二次搬运费、异地施工增加费、临时设施费、大型机械设备安拆费及进出场费和调迁费、大型机械设备基础费用等。
合同中单体楼及±以上裙楼、地下车库与室外总体工程价款结算办法：
①依据设计图纸、有关图集及规范，按
篇二：
金山电厂2#机主体施工合同单体跨度
合同编号：
（）
建设工程合同
工程名称：
金山热电工程2×300MW工程2#机组
建筑A标段主厂房施工工程
发包方：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
承包方：
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司
签约时间及地点：
20XX年呼和浩特
内蒙古金山发电有限责任公司
2×300MW机组工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
承包人（全称）：
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
金山热电工程2×300MW机组工程
2、工程地点：
内蒙古呼市金山开发区大阳高村
3、资金：
内蒙古电力（集团）有限责任公司资本金、银行贷款。
二、工程承包范围和交叉接口工程的界限划分原则
1、工程承包范围：
金山热电工程2×300MW机组工程A标段主厂房跨度为32米建筑工程。
2、交叉接口工程界限划分原则为：
本范围与其他标段范围有连接或划分界限不清,在施工范围划分时,以项目法人或施工监理单位按施工图纸上划分为准，各施工单位中标后按此执行。
交叉接口工程结算原则在专用条款中约定。
三、合同工期：
机组投产工期为20XX年投7月12日1＃机组投产，20XX年8月30日2＃机组投产，阶段工期执行一、二级络进度。
四、工程质量标准：
达标投产、达到省（部）优、争创国优。
五、合同价款
本合同采用可调总价合同承包方式，暂定合同价为：
万元（壹亿玖仟叁佰壹拾叁万伍仟元）
六、组成合同的文件：
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.本合同专用条款
4.本合同通用条款
5.招标文件
6.投标书及其附件
7.标准、规范及有关技术文件
8.图纸
9.工程量清单
10.工程报价及预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
20XX年月日
合同订立地点：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
本合同双方约定：
由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
发包人（公章）：
内蒙古金山热电厂有限责任公司
住所：
内蒙古呼市金山开发区大阳高村
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
日期：
承包人（公章）：
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
010010日期：
篇三：
大棚建设施工合同
篇一：
大棚建设工程合同书
大棚建设工程合同书
甲方：
乙方：
一、工程名称：
土棚（钢架结构），承包方式：
乙方包工包料
二、施工地点：
xx省xx县白泥井乡保修期：
一年
三、工程造价：
约计240万元（税后造价）
四、大棚承包价格：
育苗棚8个（长100米，宽12米）按82元/平方结算。
示范棚20个（长100米，宽9米）按77元/平方结算，计算方法：
按棚内面积算。
五、施工标准：
工程使用的材料规格以施工图纸为准，施工质量按《榆林市大棚建设施工标准》施工。
六、甲方权利及义务：
1、在施工过程中，甲方有权监管工程质量，材料标准及工程进度。
2、保证水电路三通，拼提供无偿使用，施工地段场地平整。
3、负责棚区内的社会关系及治安安全，确保施工人员的安全。
4、按合同拔付工程款，保证工程进度不受款项影响。
5、所发生的所有税、管理费等由甲方负责。
6、因场地水多无法施工时，甲方负责排水。
7、分步分项验收，以免完工后发生质量纠纷。
七、乙方权利及义务：
1、必须按规定的材料规格、施工标准进行施工。
2、乙方对工程质量、进度负责。
3、在正常情况下不能按期交工，给甲方造成的损失由乙方负责。
4、如出现工程款拖付及拒付，乙方有权停工，并追回由此造成的乙方损失。
5、一年内如出现质量问题，乙方负责维修，注：
天灾、大风、暴雪、洪水、侵泡，不可抗力等因素除外，甲方使用和维护大棚不当出现问题除外。
八、付款方式：
1、乙方工程机械运费：
甲方代付。
2、机械进入场地，甲方付工程款总造价的30%。
3、买大棚材料前付20%。
4、挖完棚体时付25%。
5、卷帘机安装前付16%，验收后付清5%。
7、完工后扣4%作为维修费，一年内无质量问题时，甲方一次付清。
九、竣工日期：
开工之日起65天主体完成，注：
阴雨天气、停水、停电、大风等工期延期。
十、棚头小屋、场地排水等工程甲方负责，不在乙方工程量内，本合同签订后，即受法律保护，双方出现争议时协商解决，协商不成时由xx市人民法院仲裁。
十一、本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日生效。
甲方：
乙方：
年月日
敬爱的党组织：
经过一段时期的初级党校学习，我的心境自然澎湃而又亢奋。
其实，无论是谁，这种难得的熏陶刚过，思想上和认识上都会大有一吐为快的强烈之欲望。
这对深刻理解中国***始终是一个最先进的党、最伟大的党，始终是实践“三个代表”重要思想的楷模，也始终是勤奋学习、善于思考、解放思想、与时俱进、勇于实践、锐意创新的模范等等，以及正确选择一个人的
人生观、价值观和世界观，都具有非常积极的意义。
以下是我的心得体会：
首先，通过学习，我对我们的党有了更加深入的理解：
中国***是中国工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国事业的领导核心。
中国***有它的阶级性，人民性，先进性。
中国工人阶级是中国***的阶级基础，工人阶级政党是工人阶级的先锋队，工人阶级的先进性决定了党的先进性。
而工人阶级之所以具有先进性是因为它代表了先进生产力和生产关系，具有高度组织性、纪律性，赋予革命的坚定性、彻底性。
知识分子是工人阶级的重要组成部分，随着社会的发展，信息技术等越来越发达，因此工人阶级政党的先进性必须随着时代的发展不断具有新的内涵、新的标准和新的特征，做到与时俱进。
党的先进性还体现在将“三个代表”写入了新的党章。
“三个代表”重要思想对党的先进性作了富有时代特征的界定，具体地、明确地揭示出党的先进性的实质和内涵，深化了我们对党的先进性的认识和理解。
其次，通过学习我进一步端正了自己的入党动机。
入党动机是指一个人要求入党的内在原因和真实目的，是推动人们争取入党的一种精神力量。
真正正确的入党动机应该是能始终将人民的利益放在首位，为了最终实现****而奋斗终生。
我要在自己的工作和生活中不断地实践，不断地确立正确的入党动机。
一个人在组织上的入党一生只有一次，而思想上的入党是一生一世的，所以，在今后的人生道路上，必须坚定信念，用理论知识来武装自己，不断地深化自己的行动。
再次，我懂得了入党的过程是一个漫长而艰辛的过程，是一个充满考验的过程，不是你随便想怎么样就怎么样，要时时刻刻用党员的标准来规范自己。
听了几位优秀学生党员的入党经历，学到了我们不仅要在组织上积极要求入党。
把党和人民放在第一位，用自己的行动来展现一位入党积极分子的作风，时时刻刻，用党的标准提醒自己，什么要积极主动的去做，什么要积极同违背党标准的做斗争。
入党的过程，便是不断完善自己的过程，便是升华自己的过程。
当然，我也进一步树立正确的社会主义荣辱观。
通过学习，我深刻地体会到社会主义荣辱观是构建社会主义和谐社会一个带有根本性的问题，体现了在科学发展观的指导下，将依法治国与以德治国有机结合起来，将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设融为一体的我国社会主义现代化
升级会员 