土木工程《工程招标投标与合同管理》复习材料.docx
《土木工程《工程招标投标与合同管理》复习材料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土木工程《工程招标投标与合同管理》复习材料.docx（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
土木工程《工程招标投标与合同管理》复习材料
《工程招标投标与合同管理》复习材料
2013.1.1610级土木工程
一、单选题
1、《招标投标法》规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于评标委员会成员总数的（B）。
A.3/4B.2/3C.1/2D.1/3
2、《招标投标法》规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
A.10天B.15天C.20天D.30天
3、合同纠纷发生后，在第三人的参加和主持下，对双方当事人进行说服、协调和疏导工作，使双方当事人互相谅解，这种合同纠纷的处理方式称为（D）
A.仲裁B.裁决C.和解D.调解
4、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书
5、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基
础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处
理表述正确的是（D）。
A.费用由工程师承担，工期由承包方承担
B.费用由承包方承担，工期由发包方承担
C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D.费用和工期均由承包方承担
6、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、
机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。
此种
方法称为：
（A）
A.工料单价法B.综合单价法C.清单计价法D.其他方法
7、合同的（D）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律
认为合同已经客观存在。
A.订立B.质压C.定金D.成立
8、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。
全费用单价综合
计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。
工程量清单计价法的
单价主要采用此种方法，被称为：
（B）。
A.工料单价法B.综合单价法C.定额法D.其他方法
9、（B）就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为
依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
在执行过程中，除非发包人要求变更
原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A.计量估价合同B.固定总价合同C.单价合同D.成本加酬金
10、在设备购置评标中，采用技术规格简单的初级商品，由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予（C）的投标者。
A.报价适中B.报价合理C.报价最低D.报价最高
11、关于评标，下列不正确的说法是（B）。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当
保密
B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数
C.评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等
专业水平
D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
12、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请（D）的、具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。
A.特定B.全国范围内C.专业D.不特定
13、采用邀请招标方式的，招标人应当向（A）家以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
A.3B.4C.5D.7
14、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）投标机会。
A.自由竞争B.平等竞争C.展示企业业绩D表现企业实力.
15、应当招标的工程项目，根据招标人是否具有（D）,可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
A.招标资质B.招标许可C.评标专家D.招标的条件与能力
16、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众案例的基础设施项目的是（A）。
A.商品住宅，包括经济适用房B.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等项目
C.生态环境保护项目D.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目
17、投标保证金一般不得超过投标总价的（B），但最高不得超过（B）万元人民币。
A.1%，80B.2%，80C.1%，100D.2%，100
18、一般招标项目评标专家的产生可以采（）方式，特殊招标项目可以（B）
A.招标人直接确定，随机抽取B.随机抽取，招标人直接确定
C.招标人直接确定，不需专家评审D.随即抽取，不需专家评审
19、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.20B.30C.45D.60
20、国际工程通常是指（C）
A.由世界银行出资的工程B.由国外企业投资建设的工程
C.面向国际进行招标的工程D.发包人是国外企业的工程
21、在国际上通过公开的的广泛征集投标人，引起投标人这间的充分竞争，从而便宜招标人能以较低的价格和较高的质量获得项目的的实施，这种招标方式叫做（A）。
A.国际竞争性招标B.有限国际竞争性招标
C.询价采购D.直接订购
22、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的一部工作，由一个承包商负责组织实施。
这个承包商可以将若干专业性工作交给不同的专业承包商去完成，并统一协调和监督他们的工作。
在一般情况下，建设单位（业主）仅与这个承包商发生直接关系，而不与各专业承包商发生直接关系，该承包方式称为（B）
A.分承包B.总承包C.阶段承包D.专项承包
23、（D）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本（直接费）加上商寶企业管理费（间接费）、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详（如采用设计—施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件）的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.成本加酬金合同
24、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（B）的组成部分。
A.投标文件B.招标文件C.评标报告D.投档文件和招标文件
25、采用单项评议法评标，要求投标人“能够满足招标文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
”这里的成本，是指（A）。
A.投标人的个别成本B.社会平均成本
C.招标人测算的成本D.行业平均成本
26、一个工程编制的标底（A）.
A.只能一个B.两个C.3个D.允许多个
27、工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。
A.建设单位B.设计单位 C.施工单位 D.国家
28、在设备采购评标中，采购标准规格的产品， 由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予（ C ）的投标人。
A.报价适中B.报价合理C.报价最低D.报价最高
29、踏勘现场的目的是让投标人了解工程现场场地和（A）情况等，以便投标人编制施工组织设计或施工方案，以及获取计算各种措施费用时必要的信息。
A.周围环境B.自然条件C.施工条件D.现场
30、投标人在（B）可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效期终止之前
31、投标人投标，可以是（D）
A.投标人之间先进行内部议从、内定中标人然后再参加投标
B.投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标
C.投标人以低于成本价报价竞标
D.联合体投标且附有联合体各方共同投标协议
32、任何一个项目的投标都是一个系统工程，必须遵循一定的程序。
在研究招标文件后，接下来要（A）。
A.调查招标环境B.确定投票策略C.办理资格审查D.进行投标计算
33、工程量清单是招标人按国家颁布的统一工程项目划分、统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标人作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A.工程量清单B.实际工程量C.承包方保送的工程量D.合同中的工程量
34、若业主拟定的合同条件过于苛刻为了使业主修改合，可准备“两个报价”，并进行阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，便倘若合同做某引起修改时，则投标报价为加一数值，即此前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标方件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价法称为（B）。
A.低报价法B.突然降价法C.多方案报价法D.不平衡报价法
35、当一个项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报介，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（D）。
A.多方案报价法B.根据中标报价的不同特点采用不同报价
C.先亏后赢报价法D.不平衡报价法
36、招标过程中，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等等（A）进行谈判。
A.实质性内容B.非实质性内容C.材料价格D.施工计划
37、合同谈判阶段结束，此时（A）应及时准备和递交履约保函，准备正式签暑承包合同。
A.投标人B.招标人C.招标人和投标D.担保人
38、下列行为中，不符合暂停施工规定的是（C）。
A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后方可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
39、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应由（B）。
A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用，工期给予顺延D.发包人承担费用，工期给予顺延
40、依据施工合同示范文本的规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求的，则应由（A）。
A.发包人承担修改设计、拆除及主新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延
B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延
C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期不予顺延
D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延
41、施工中承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施时，应由（C）。
A.发包人办理申报手续，发包人承担相关费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
C.承包人办理申报手续，承包人承担相关费用
D.承担人办理申报手续，发包人承担相关费用
42、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工时，（C）后推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师B.发包人以书面形式通知承包人
C.工程师以书面形式通知承包人D.工程师征得承包人同意
43、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（B）。
A.送达竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收日
C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日
44、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划进度不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷时，应由（B）承担责任。
A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和工程师
45、工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的（B）。
A.范围和内容应按国家规定B.范围按国家规定，内容由当事人约定
C.范围和内容应由当事人约定D.范围由当事人约定，内容按国家规定
46、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人全钢窗安装完毕后，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，此质量事故（B）。
A.所需费用和延误工期由承包人负责
B.所需费用和延误工期由发包人负责
C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
D.延误工期应予顺延，费用由承包人负责
47、按照施工合同的规定，（C）属于发包人的主要工作。
A.提供统计报表
B.保证施工噪声符合环保规定
C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D.做好施工现场地下管线的保护
48、施工合同示范文本规定，国承包人采购的材料设备在使用前需要进行的工作由（D）。
A.发包人负责，费用由承包人负责
C.承包人负责，费用由发包人负责D.承包人负责，费用由承包人负责
49、以下文件均构成施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（C）是错误的。
A.合同协议书、中标通知书B.投标书、工程量清单
C.施工合同通用条件、专用条件D.标准及有关技术文件、图纸
50、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基
础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处
理表述正确的是（D）。
A.费用由工程师承担，工期由承包方承担
B.费用由承包方承担，工期由发包方承担
C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D.费用和工期均由承包方承担
二、多选题
1、招标投标活动具有的特点有（ACDE）。
A.规范性B.公正性C.公开性
D.竞争性E.公平性
2、招投标按照承包范围的不同，可分为（CDE）。
A.国际招标B.国内招标C.单项招标
D.专项招标E.全过程招标
3、招投标按照工程建设程序的不同，可分为（ABCDE）。
A.工程设计招标B.材料采购招标C.工程勘察招标
D.工程施工招标E.设备采购招标
4、招投标按照招标采购对象的不同，可分为（ADE）。
A.工程招标B.设计招标C.监理招标
D.货物招标E.服务招标
5、国际上招投标按照招标方式的不同，可分为（ABCDE）。
A.公开招标B.两阶段招标C.议标
D.邀请招标E.联合招标
6、招投标与一般的交易活动的区别有（ADE）。
A.交易过程上的不同B.交易对象上的不同C.交易范围上的不同
D.交易方式上的不同E.交易地位上的不同
7、因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：
（BCDE）。
A.承包人未能按合同约定质量标准施工
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D.设计变更和工程量增加
E.一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
8、有下列（ABCD）情况，标书可判为无效标书.
A.投标人未按时参加开标会
B.投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估
C.标书情况汇总表与标书相关内容不符
D.标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
E.数据和文字清晰
9、评审资格预审文件时，评审内容主要包括：
（ABCDE）
A.法人资格B.企业信誉C.财务能力
D.技术能力E.施工经验
10、编制工程施工招标标底的主要依据包括：
（ABDE）
A.招标文件B.市场价格信息C.投标文件
D.工程施工图纸E.现场踏勘
11、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括
（ABCDE）
A.具有项目法人资格（或者法人资格）
B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
C.有从事同类工程建设项目招标的经验
D.设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
12、在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：
（CDE）三种方式。
A.全过程承包B.专项承包C.包工不包料
D.包工部分包料E.包工包料
13、工程施工任务必须发包给持有（AB）的施工企业。
A.营业执照B.相应资质等级证书C.投标文件
D.招标文件E.施工组织设计
14、施工合同订立应具备的条件是：
（BCDE）
A.竣工结算文件已编制完成
B.工程项目已经列入年度建设计划
C.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料
D.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实
E.招标工程中标通知书已经下达
15、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：
（ABCD）。
A.本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B.工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C.本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D.本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E.本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
16、建设工程施工招标的条件有：
（ABCDE）。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有相应资金或资金来源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
17、建设工程施工合同的组成包括（ABD）等。
A.协议书B.通用条款C.结算报告
D.专用条款E.预算书
18、按照建设工程施工合同规定，在施工中由于（ADE）造成工期延误，经发包人代
表确认，竣工日期可以顺延。
A.工程量变化和设计变更B.乙方未能及时调配施工机械
C.雨季天数增多几天D.发生不可抗力
E.一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
19、依据施工合同示范文本的规定，在合同的履行过程中，发包人应完成的工作包括（ACE）。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B提供和维护非夜间施工使用的照明
C.开通施工场地与城乡公共道路的通道
D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
E.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
20、依据施工合同示范文本的规定，当发包人供应材料设备时，（ACE）。
A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B.清点后承包人承担材料质量和保管责任
C.材料保管费应由发包人承担
D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
21、依据施工合同示范文本的规定，在合同的履行过程中，有关隐蔽验收和重新栓的提法和做法错误的有（CDE）。
A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D.发包人可不承认工程师未能按时参加、承包人单独进行的试车记录
E.由于工程师没有参加验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
22、依据施工合同示范文本的规定，关于设计变更管理的?
正确的有（BDE）
A.工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令
B.发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人
C.施工中承包人有权从施工方便出发，要求对原设计进行变更
D.承包人提出的设计变更须经工程师同意
E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求
23、依据施工合同示范文本的规定，（ABDE）造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。
A.工程量增加B.设计变更C.合同内约定应由承包人承担的风险
D.发包人不能按专用条款约定提供开工条件
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
24、依据施工合同示范文本的规定，不可抗力事件发生后，承包人应承担的风险范围包括（BD）。
A.运至施工现场待安装设备的损坏B.承包人机械设备的损坏
D.施工人员的伤亡费用E.工程所需的修复费用
C.停工期间，承包人应工程师要求留守工地的必要管理人员的费用
25、依据施工合同示范文本的规定，工程试车内容与承包人安装范围相一致，其中（AB）是错误的。
A.联动无负荷试车时，由承包人组织试车
B.单机无负荷试车时，由工程师组织试车
C.由于设计原因试车达不到验收要求时，工期相应顺延
D.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
E.发包人采购的设备由于制造原因试车达不到验收要求时，工期相应顺延
三、名词解释
1、公开招标
公开招标亦称为无限竞争性招标。
采用这种招标方式时，招标人在国内外主要报纸、有关刊物、电视、广播等新闻媒体上发布招标广告，说明招标项目的名称、性质、规模等要求事项，公开邀请不特定的法人或其他组织来参加投标竞争。
2、邀请招标
邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，是指招标人不公开发布公告，而是根据项目要求和所掌握的承包商的资料等信息，以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
3、招标投标法
招标投标法是调整市场竞争中因招标投标活动而产生的社会关系的法律规范的总称。
狭义的招标投标法指《中华人民共和国招标投标法》。
广义的招标投标法是指所有调整招标投标活动的法律规范。
4、评标
评标是指依据招标文件的要求和规定，对投标文件进行审查、评审和比较，从中选出最佳投标人的过程。
5、国际工程招标
国际工程招标是指发包方通过国内和国际的新闻媒体发布招标信息，所有有兴趣的投标人均可参与投标竞争，通过评标比较优选确定中标人。
6、固定总价合同
固定总价合同是指通过投标竞争，业主以总承包价发包给承包商，合同价固定不变。
它适用于在招标签约前，已完成基本工作（大约80%~100%），工程量和工作范围比较明确，工期短（一般不超过1年），变更较少的工程。
7、可调总价合同
可调总价合同是指在报价及签订合同时，以工程图纸和投标报价时的现价为基础计算总价。
但在合同中规定，在执行合同过程中如发生通货膨胀使工料成本增加时，合同总价可以相应调整。
这种合同一般适用于工期较长（1年以上）的国际工程项目。
8、流标
流标是指在招投标活动中，由于对招标文件实质性响应的投标人不足三家或有效投标人不足三家，而不得不重新组织招标或采取其他方式进行采购的现象。
9、围标
围标也称为串通招标投标，它是指招标人与投标人之间或者投标人与投标人之间采用不正当手段，对招标投标事项进行串通，以排挤竞争对手或者损害招标人利益的行为。
10、单项评议法
又称单因素评议法、最低投标价中标法。
它是一种只对投标人的投标报价进行评议，从而确定中标人的评标方法。
11、综合评议法
综合评议法，即对价格、施工方案（或施工组织设计）、项目经理的资历与业绩、质量、工期、企业信誉和业绩等因素进行综合评价以确定中标人的评标方法。
12、风险标
风险标是指承包商明知工程承包难度大、风险大，且技术、设备和资金上都有未解决的问题，但由于队伍窝
升级会员 