施工管理委托合同书范文.docx
《施工管理委托合同书范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工管理委托合同书范文.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
施工管理委托合同书范文
施工管理委托合同书范文
施工管理委托合同书范文一工程名称：
武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）委托方：
江苏禹王水利建设工程有限公司受托方：
2012年月日工程施工委托协议书委托方（以下简称甲方）：
江苏禹王水利建设工程有限公司受托方（以下简称乙方）：
江苏禹王水利建设工程有限公司（以下称称甲方）于2011年12月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）工程施工承包合同（以下简称主合同）。
现甲方委托（以下简称乙方）负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、委托施工内容：
江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）施王承包合同的全部内容。
二、甲方责任、权利和义务1、与业主签订合同（包括随后可能签订的补充合同）。
2、组建工程项目经理部。
项目经理部作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。
4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。
但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。
三、乙方责任、权利与义务1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。
包括（但不限于）施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。
若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。
施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。
若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。
4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。
乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。
每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。
以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。
乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。
5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险，保险发票及有关协议交甲方保管。
6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。
如有业主代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。
否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。
7、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
9、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。
四、有关费用事项：
乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作：
向甲方交纳合同履约担保金（如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保）、到劳动部门交纳农民工工资保障金。
1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。
2、施工期间及完工后一个月，甲方按以下标准向乙方收取。
（1）公司委派管理人员1名：
5000元/月·人。
广西区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。
来往公司总部（江苏）的交通费采取协商包干使用方法，按合同期内3次往返，每次4000元，合计12000无包干。
（2）根据实际需要，安排驻项曰部工地现场人员。
项目经理，工资按5000元/月·人发放;其余人员按4000元/月·人发放。
甲方派驻项目咳嗽钡慕煌ā⑼ㄑ斗鸭捌渌费用由乙方另行据实支付。
（3）甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。
4、每次支付工程款，乙方交完营业税，企业所得税及资源税后，甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。
农民工工资发放表、管理人员工资发放表）才能领取工程款。
五、特别约定为维护本公司在广西的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，导致业主或市级水利主管部门通报，通报一次罚乙方1万元。
导致水利厅通报，通报一次罚乙方2万元。
造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动，罚乙方5元。
由此造成的经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。
甲方：
江苏禹王水利建设工程有限公司乙方：
代表：
身份证号：
电话：
电话：
双方签订协议日期：
2011年月日
双方就具体事宜达成以下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：
2.工程地址：
3.承包范围：
居室面积：
居室间数：
4.工程内容（附工程设计图纸、工程预算报价书）二、承包方式：
1.工期：
天，自年月日开工，于年月日竣工。
2.工程承包价款：
a.工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算（附工程项目承包单价表）。
b.工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
3.承包信誉保证及质保条款：
a.根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。
甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。
b.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
c.工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金（即;________元）。
保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。
工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。
不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。
派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。
保修期满甲方退还质保金。
4.工程质量及管理约定：
a.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格（以客户签字认可工程竣工验收单为准）。
b.工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：
a.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。
b.乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。
结算时间为工程竣工验收后______天内。
6.双方其它约定：
a.________________________________________________________________________________________________________________________;b.________________________________________________________________________________________________________________________;c.________________________________________________________________________________________________________________________。
三、工程质量要求：
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。
若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
四、甲方的责任及义务1.提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
2.开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。
3.派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
4.严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
五、乙方的责任及义务1.严格遵守公司制定的各项规章制度。
2.在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。
验收单必须有客户签字。
3.严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。
4.必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。
5.必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
6.甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。
7.乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。
凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。
六、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。
七、附则1.本合同甲、乙双方各执一份。
2.本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后（除有关保修条款仍生效外）自动终止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
单位地址：
邮政编码：
电话：
电话：
年月日年月日
第十二条其他约定事项：
_________。
第十三条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人（盖章）：
_________受托人（盖章）：
_________法定代表人（签字）：
_________法定代表人（签字）：
_________甲方：
?
?
?
?
?
?
?
?
乙方：
资咨询有限公司?
甲、乙双方经友好协商达成协议。
一、甲方委托乙方处理?
?
?
?
?
?
项目的?
?
?
?
事项。
二、甲方应提供相关的文件和资料，并对其真实性负责，否则由此而造成的损失由?
?
甲方承担。
三、甲方委托乙方的事项如下：
1、2、3、4、四、甲方委托乙方完成工作的期限：
?
?
?
?
?
五、甲方向乙方支付委托项目咨询费为?
?
?
?
?
六、乙方先收取甲方?
?
?
?
?
的预约金。
当合约到期后，若项目成功，则从咨询费用中扣除;若项目不成功，则扣除相关开支后给予退还。
七、若甲方中途放弃委托事项，则预约金不还，若乙方中途无故不提供咨询服务则预约金全额退还。
八、委托项目完成后十日内甲方向乙方支付全部咨询费，否则延期一天，收取滞纳金为应支付款项的1%。
九、协议若有争议，双方协商解决，协商不成可向法院诉讼。
十、协议在乙方收到全部咨询费后自动结束。
十一、本书一式四份，各持二份。
十二、协议经双方签定后生效。
甲方（签名）乙方（盖章）：
年月日年月日
升级会员 