加工承揽合同15篇.docx
《加工承揽合同15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加工承揽合同15篇.docx(39页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
加工承揽合同15篇
加工承揽合同(15篇)
加工承揽合同(精选15篇)
随着人们法律意识的建立,合同的地位越来越不容无视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。
你所见过的合同是什么样的呢?
以下是我细心整理的加工承揽合同,欢送大家共享。
加工承揽合同1
认立合同双方:
承揽方:
定作方:
定作方托付承揽方加工长春——吉林高速大路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品编号名称规格单位数量
其次条加工成品质量要求:
第三条原材料的供应方法及规格、数量、质量:
用定作方原材料完成工作。
定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料。
承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验,不符合要求的,应马上通知作方调换或补齐。
承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换,对物品不得偷换。
1.原材料等物品交〔提〕日期计算,双方协商。
第四条技术资料、图纸由承揽方供应
承揽方在依据定作方的要求进展工作期间,觉察图纸或技术要求不合理,应当准时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改看法。
2.承揽方对于承揽的工作,假设定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方容许不得留存技术资料的复制品。
3.承揽方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。
第五条总价款为合同签订后,订作商付给承揽方元〔即总价款的%〕,在加工量到达%,定作方付给承揽方元〔即总价款的%〕,在加工量全部完成时,在定作方验收合格后支付给承揽方元〔即总价款的%〕,预留元作为质保金一年后付清。
〔价款或酬金,依据国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1.依据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以觉察质量缺陷的定作物或工程,应当由双方协商。
保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时,可由法定质量监视检验机构供应检验证明。
第七条交货的时间和地点交货地点为长吉高速长春东出口一公里处,时间为签订合同之日起计算30日。
交提定作物期限应当依据合同规定履行。
任何一方要求提前或延期交〔提〕定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
双方另有商定的,按商定的方法计算。
〕
第八条包装要求及费用负担
第九条运输方法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其它
〔如:
.依据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。
定金数额由双方协商确定。
定作方不履行合同的,无权恳求返还定金。
承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。
2.依据国家有关规定,经当事人双方商定,定作方可向承揽方给付预付款。
承揽方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预付款。
定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以恳求返还。
等等。
〕
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方照旧需要的,应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;少交、迟交局部定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并担当因此而支付的费用。
定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。
因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物〔包括返修、更换、补交等〕,应当向定作方偿付违约金__元;〔合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付局部的价款总额计算,向定作方偿付违约金〕以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的__%〔30-50%的幅度〕或酬金总额的__%〔30-50%幅度〕违约金。
八、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进展检验、或经检验觉察原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量担当责任。
十、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。
如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并担当逾期交付的责任。
十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的挂念工作和预备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。
定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时,定作方还应补偿缺乏局部;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位〔人〕,担当因此而多支出的费用。
第十四条xxx在合同规定的履行期限内,由于不行抗力致使定作物或原灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予担当违约责任,但应当实行主动措施,尽量削减损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任,在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的,定作方应当担当责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得任凭变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式__份,交__〔如经鉴证或公证,那么应送鉴证机关或公证机关〕各留存一份。
定作方:
〔盖章〕承揽方:
〔盖章〕
代表人:
〔盖章〕代表人:
〔盖章〕
地址:
地址:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
年月日订
承揽加工合同〔二〕
现有_________________单位将______________〔地点或加工件全称〕交予___________加工。
经双方友好协商,本着互惠互利、诚信、公正的原那么特制定以下条款,望双方遵守。
甲方:
________________________
乙方:
________________________
一、工程工程
1、工程名称_____________________________________________
2、工程地点_____________________________________________
3、工程范围_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共计_____天。
〔不行抗拒缘由顺延〕
二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方,以便乙方施工。
乙方在受到图纸后具体查看后交由甲方签字确认。
乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底,甲方应在一个工作日内答复。
不能答复的技术问题乙方有权停顿施工。
〔全部加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件,同样具备合同法律效应〕
三、质量要严格依据图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。
乙方不得擅自改动。
不合格加工件由乙方负责。
四、加工产品交付地点________________________________。
五、加工产品〔工程〕总价人民币____________________元整,大写〔________________________________元整〕。
〔此金额不含税金及其它费用。
如有要求另行协商。
〕
六、付款方式__________________
1、合同签订时甲方支付乙方总价定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时,乙方向甲方供应材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价_______________%。
3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________%。
4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________%。
5、验收合格后一次性支付加工件总额。
七、产品质量保修期
1、玻璃_________________
2、钢材_________________
3、铝材_________________
4、油漆_________________
5、喷塑_________________
八、平安生产乙方必需认真贯彻有关平安施工的规章制度,听从甲方安
全管理人员及监理人员的管理,严格遵守平安操作规程,施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。
九、验收:
甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收,七日内不组织验收,乙方可视工程全部合格,同时甲方履行合同后续责任,甲方不履行合同时乙方可对本合同工程任凭处理。
十、违约责任:
合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得任凭变
更或解除本合同。
如单方面解除合同,应向对方赔偿对方损失。
乙方必需依据合同规定的时间内依据合同质量要求完成施工任务。
逾期一天应赔偿甲方总价的5‰,提前依据同等嘉奖。
十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。
如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。
十二、本合同共___页,附件共____页,一式_____份,双方各持份
本合同双方签字之日起生效,至工程完毕、工程款付清后自行失效。
〔本合同全部来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力〕。
甲方:
〔章〕乙方:
〔章〕
电话:
电话:
电子邮箱:
电子邮箱:
开户行:
开户行:
________年______月_____日
加工承揽合同2
承揽方(甲方):
xx
定作方(乙方):
xx
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称:
xx
型号:
xx
规格:
xx
质量要求:
xx
计量单位:
xx
数量:
xx
加工费:
xx
单位总价:
xx
其次条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。
第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。
第四条、乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
材料名称:
xx
型号:
xx
规格:
xx
质量要求:
xx
计量单位:
xx
数量:
xx
单价:
xx
总价:
xx
图纸、技:
xx
术资料及:
xx
交付时间:
xx
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称:
xx
交付时间:
xx
交付地点:
xx
交付数量:
xx
包装要求:
xx
检验方法:
xx
运输方法:
xx
运费担当:
第六条加工费结算方法与时间xx。
第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。
乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。
甲方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预付款。
乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方照旧需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的xx‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx%的违约金。
6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点,应担当因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
(一)甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力气履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行
为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力气履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。
未经该商业隐秘的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。
但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。
保密期限为xx年。
一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不行抗力
本合同所称不行抗力是指不能预见、不能抑制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。
如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在xx天内,供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可承受xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。
以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:
xx。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起xx日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方担当由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第xx种方式解决:
(1)提交xx仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜,依据有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。
本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
有效期为xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
本合同正本一式xx份,双方各执xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承揽方(盖章):
xx定作方(盖章):
xx
法定代表人(签字):
xx法定代表人(签字):
xx
地址:
xx地址:
xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
签订地点:
xx签订地点:
xx
加工承揽合同3
承揽方:
____________________________________地址:
____________
邮码:
____________电话:
____________法定代表人:
____________职务:
____________
定作方:
____________________________________地址:
____________
邮码:
____________电话:
____________法定代表人:
____________职务:
____________
定作方托付承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品编号名称规格单位数量备注
其次条加工成品质量要求
第三条
原材料的供应方法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必需依据合同规定选用原材料,并承受定作方检验。
承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、削减价款或退货。
2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。
定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料,承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验,不符合要求的,应马上通知定作方调换或补齐。
承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条
技术资料、图纸供应方法1.承揽方在依据定作方的要求进展工作期间,觉察供应的图纸或技术要求不合理,应当准时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改看法。
承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停顿工作,并准时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作,假设定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方容许不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金价款或酬金,依据国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条
验收标准和方法1.依据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以觉察质量缺陷的定作物或工程,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。
保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时,可由法定质量监视检验机构供应检验证明。
第七条
交货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当依据合同规定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2.交(提)定作物日期计算:
承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;托付运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必需留给定作方以必要的途中时间;双方另有商定的,按商定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输方法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他商定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方照旧需要的,应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;少交、迟交局部定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并担当因此而支付的费用。
定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。
因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照
中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付局部的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),