工程装修合同范文模板.docx
《工程装修合同范文模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程装修合同范文模板.docx（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程装修合同范文模板
工程装修合同范本
（文中蓝色字体下载后有风险提示）
合同编号：
_______________
______年___月___日
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
风险提示：
发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地
规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、
中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施
工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）
延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程造价：
4、工程承包，采取下列第____种方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
（3）乙方包工。
5、工程日期：
开工日期：
______年___月___日；
风险提示：
关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，
并在工程接
收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告
42天内完
成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为
实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日
期。
竣工日期：
______年___月___日。
二、工程价款
1、合同暂定包干总价款：
￥____________元。
2、本工程采用工程清单项目价款包干方式。
3、工程结算时若工程项目没增加或减少则包干总价不变，若有工
程项目增加或减少则按实际增减项目价款计入总价。
4、工程项目变更后的计价
（1）工程中增加或减少工程项目按合同清单计价相同或类似的综合单价执行。
（2）因甲方原因造成的返工、拆除等签证项目、甲乙双方现场认价后计入总价。
详见本合同附件《装饰工程预算表》。
三、工程设计
1、乙方负责提供的设计图纸标准为：
a、平面图纸一张；
b、相关施工黑白图纸一套；
c、不另提供剖面和效果图；
d、如果甲方需要效果图，不需要乙方施工该工程，乙方将另行收
费，标准为：
880元/A3纸、680元/A4纸；
2、施工图纸条件和时间：
a、合同签字后，甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可，甲方
对图纸未能确认签字，乙方则缓期开工，工期须延。
b、施工期间，甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时，双方须另行签定补充合同，并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后，乙方则安排施工，工期相应须延。
c、图纸一经双方确认，如需要修改和变更，须征得双方同意，凡
因修改，变更图纸导致工程项目费用增加的，由甲方承担，工期相应须
延。
风险提示：
对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理
期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求
的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致
交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
四、材料供应
1、本工程所有装饰面材必须为优等品或一等品，经过甲方确认并封样后由乙方自行采购，乙方必须严格按甲方所列的材料品牌、规格、编号购买。
2、凡由乙方采购的材料（详见乙方提供装饰装修材料明细表），
材料进场时提交材料报审表并通知甲方现场验收，得到甲方指定人员签字认可才可以用于本工程。
五、工程款支付方式
1、本合同生效后，乙方进场并进行施工，甲方向乙方支付合同暂定总价的30%作为预付款。
预付款在支付进度款时抵扣。
2、乙方进场后按施工进度付款。
3、合同范围全部工程竣工并经过甲方验收合格且书面签认后，乙
方提交结算资料、结算书和《工程验收报告》后，甲乙双方办理结算。
双方在办理完毕结算并对结算金额无异议，出具经甲乙双方签字的《结
算报告》7天以内，甲方向乙方以转账方式支付扣除质保金后的结算工
程款，即支付至结算总价的95%，结算总价的5%作为质保金由甲方留
存。
4、本工程质保金为工程结算造价的5％，1年质保期满再支付，质
保金不计利息。
乙方有义务在质保期内对甲方因质量问题引起的损坏进行免费维修及更换。
六、工程工期
合同工期总日历天数：
_______天。
乙方应确保该工期的实现，且
该工期是乙方在充分考虑：
可能出现的自然灾害（如下雨、大风、高低温天气）、8小时以内停水、8小时以内停电、节假日因素对工期的影
响后保证能实现的工期，乙方不得以前述理由要求甲方顺延工期，不
可抗力因素除外（如地震泥石流国家政策等）。
另若因甲方未按
合同约定支付工程款，设计变更，工程项目增加等乙方有权要求工期顺
延。
七、工程质量及验收
风险提示：
工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）
延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质
量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修
期__________。
2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内
组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。
八、安全生产和防火
1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发
生安全或火灾事故，甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发
生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失。
九、其他事项
1、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作，并承担
相应费用。
2、乙方严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境
保护规定，严格按照图纸或说明进行施工，并做好各项质量检查；乙方
根据施工现场如需对图纸进行改动，在未影响整体效果的情况下，乙方
可以不向甲方汇报，否则乙方需征得甲方同意后改变施工方案。
风险提示：
保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用
合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。
在工程保修期内，承包人应当根据有关法
律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
十、维修责任
本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期_______年的保修（凭
签发的工程保修单为准），保修范围：
乙方所装修项目应有的质量保证。
属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十一、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损
失的，由甲方负责。
3、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，
办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应的经济损失。
4、由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方付甲方100元/
天。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方因补偿乙方因停
工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方100元/天，
甲方未按合同约定付款的。
每逾期一天，按逾期款的2%支付违约金。
风险提示：
明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
十二、纠纷的解决
1、因工程质量双方发生争议时，凭合同文本可向市行政主管部门
或消费者协会投诉。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，
可按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
十三、合同变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方须变更
合同内容应经协商一致后重新签订补充协议，如要终止合同，提出终止
合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办
理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提了终止合同，须向另一方以书面形式提
出，经双方同意办理手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）：
委托代理人：
联系电话：
_______年____月____日
乙方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
_______年____月____日
附件：
1、施工图纸共_____张
2、装修预算书（经甲乙方共同签字确认）共_____页
3、甲方提供装饰装修材料明细表
4、乙方提供装饰装修材料明细表
5、其他：
本合同共_____页
（附件）
____________________________工程装修预算书
序号项目单位数量合计材料及共计说
名称明（包括备注）
1
2
3
4
5
6
发包方（签字）____________
________年____月____日
承包方（签字）____________
________年____月____日
（附件）
____________方提供装饰装修材料明细表
金额单位：
________元
材料名
单品
规数单
金
供应
供应至的地
称
位种
格量
价额
时间
点
发包方（签字）____________
________年____月____日
承包方（签字）____________
________年____月____日
升级会员 