二建法规模拟二.docx

二建法规模拟二.docx

《二建法规模拟二.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二建法规模拟二.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

二建法规模拟二

2015二级建造师执业资格考试

《建设工程法规与相关知识》模拟题

（二）

主编：

杨琪

一、单选题（每题1分，共60题）

1、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（　）。

A.2013年4月2日

B.2013年4月12日

C.2013年10月5日

2、某施工单位法定代表人授权市场部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（　）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

3、当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人（　）。

A.排除妨碍

B.恢复原状

C.返还原物

D.赔偿损失

4、甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。

乙的现场办公用房着火，甲为防止火势蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费1000元，则以下叙述正确的是（　）。

A.甲、乙之间构成了不当得利之债

B.甲、乙之间构成了无因管理之债

C.甲、乙之间构成了合同之债

D.甲、乙之间没有形成债的关系

5、自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后（　）年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日。

A.10

B.20

C.40

D.50

6、根据《担保法》均规定，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，（　）。

A.保证合同无效

B.保证人应当对全部债务承担责任

C.保证人承担连带保证责任

D.保证人不承担保证责任

7、某建设工程于2013年9月1日开工，由于设计图样变更。

工程于9月18日中止施工。

根据规定，建设单位最迟应当于（　）前向施工许可证的发证机关报告。

A.2013年10月1日

B.2013年10月18日

C.2013年12月1日

D.2013年12月18日

8、按照《建筑企业资质等级标准》，二级企业注册资本金为（　）万元以上，企业净资产（　）万元以上。

A.2000、2500

B.2500、2000

C.700、600

D.600、700

9、按照《建筑业企业资质管理规划》，国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工总承包二级资质和三级资质的许可，由（　）负责。

A.国务院国有资产管理部门

B.国务院建设主管部门

C.省、自治区直辖市建设主管部门

D.该类企业工商注册所在地的建设主管部门

10、某建筑公司有3名工程师通过全国统考取得了二级建造师资格证书，并于当年在本建筑公司注册。

其中：

李某在注册后1年，更换了单位。

赵某因故未能在3年内申请注册，孙某在注册后的一年里，又考取了一项专业。

李某变更注册之后，其证书和印章有效期还剩（　）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

11、下列情形，可以进行邀请招标的是（　）。

A.施工单项合同价为100万元的建设工程项目

B.某项目由于技术复杂，只有4家施工企业具有承接工程的能力

C.在建工程追加附属小型工程的

D.某抢险救灾项目

12、根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列的招标程序进行排序正确的是（　）。

①定标、签发中标通知书；②开标；③评标；

A.①②③

B.③①②

C.②③①

D.③②①

13、某项目招标文件确定的提交投标文件截止时间为10月16日，则开标时间确定在（　）是符合有关法律规定的。

A.10月15日

B.10月16日

C.10月17日

D.10月18日

14、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

建设单位不得将（　）。

A.工程分包

B.工程肢解发包

C.工程转包其他建设单位

D.工程分解成若干部分

15、某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（　）。

A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标

B.乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级

C.若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同

D.丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

16、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。

对此，下列表述中正确的是（　）。

A.良好行为记录信息的公布期限为4年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得短于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

17、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（　）。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

18、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。

乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。

本例中法院对垫资利息的正确处理是（　）。

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，垫资不计息

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理

19、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。

因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。

承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。

此损失应由（　）承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

20、根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的（　）是有效的。

A.房屋买卖合同

B.融资租赁合同

C.接受赠与合同

D.借款合同

21、李某乘孙某危难之机提出不合理条件与孙某订立合同，随后李某将其合同债权转让给杨某，则（　）。

A.孙某仍可以撤销合同

B.李某构成不当得利，应向孙某返还其不当获得的利益

C.孙某、杨某可共同向李某请求赔偿损失

D.孙某只可以向李某请求赔偿因其向杨某履行而遭受的损失

22、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（　）起建立。

A.劳动合同实际签订之日

B.实际用工之日

C.应当签订劳动合同之日起

D.实际用工之日后一个月

23、张某与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，张某拟解除合同。

根据《劳动法》他应当提前（　）以书面形式通知用人单位。

A.10日

B.20日

C.15日

D.30日

24、某市安邦工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000元。

下列关于王某的经济补偿说法正确的是（　）。

A.安邦公司应当给予王某经济补偿12万元

B.安邦公司应当给予王某3万元经济补偿

C.安邦公司应当给予王某9万元经济补偿

D.安邦公司应当给予王某7.2万元经济补偿

25、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（　）。

A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同

B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同

C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

26、根据《劳动法》规定，符合对女职工特殊保护规定的有（　）。

A.不得安排女职工从事有毒有害作业

B.不得安排女职工从事低温、冷水作业

C.不得安排怀孕女职工延长工作时间和夜班劳动

D.不得安排女职工在怀孕期从事第三级体力劳动强度的劳动

27、买卖合同中如无特别约定，标的物的所有权自（　）时转移。

A.标的物交付

B.合同生效

C.支付货款

D.合同订立

28、甲、乙公司于2013年3月10日在广东某交易会上签订了一份水泥供货合同，约定卖方甲在一年内分两期向买方乙供应水泥600吨，约定第一期300吨水泥于4月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定；第二期300吨水泥的供货具体时间没有明确，两期都是货到付款。

合同履行过程中，对于第一批水泥的价格，双方通过协商也未达成一致，则应按照（　）的市场价格履行。

A.2013年3月10日广东

B.2013年4月20日广东

C.2013年3月10日北京

D.2013年4月20日北京

29、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（　）分贝，夜间（　）分贝。

A、70，55

B、65，55

C、75，55

D、85，禁止

30、某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中严重违反了民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销职业资格证书（　）内不予注册。

A、1年　　

B、2年　　

C、3年　　

D、5年

31、未经（　）签字，墙体材料、保温材料、门窗等和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A、监理工程师

B、项目经理

C、业主驻工地代表

D、施工单位技术负责人

32、在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在（　）日内提出处理意见。

A、5

B、6

C、7

D、10

33、安全生产许可证可以予以撤销，下列（　）不属于可撤销已颁发的安全生产许可证的情形。

A、企业安全管理制度有待优化时取得安全生成许可证的

B、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全许可证的

C、超越法定职权颁发安全许可证的

D、违反法定程序颁发安全生产许可证的

34、（　）是建设工程施工活动的主体，必须加强对施工安全生产的管理，落实施工安全生产的主体责任。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、政府主管部门

35、建筑施工特级资质总承包资质，一般情况下，需要配备的专职安全生产管理人员（　）。

A、不少于6人

B、不少于10人

C、不少于15人

D、不少于20人

36、2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，2011年6月22日导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。

根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起（　）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、8　　

B、7　　

C、6　

D、5

37、起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（　）。

A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B、需要编制专项施工方案，并附安全验算结果

C、专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D、由专职安全管理人员进行现场监督

38、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，意外伤害保险期限是（　）。

A、自受保危险作业开始之日起至此作业完成止

B、自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C、自工程中标之日起至竣工验收合格止

D、自工程开工之日起至工程交付投入使用止

39、施工单位的应急预案经评审后，由施工单位（　）签署公布。

A、主要负责人

B、专职安全员

C、项目经理

D、技术负责人

40、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当于（　）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A、1小时内

B、24小时内

C、作业人员救出后1小时内

D、作业人员救出后24小时内

41、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的安全责任不包括（　）。

A、提供安全生产费用

B、审查专项施工方案

C、对拆除工程进行备案

D、向施工单位提供有关资料

42、《工程建设标准强制性条文》对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。

工程建设强制性标准监督检查的内容不包括（　）。

A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C、工程项目采用的材料、设备是否符合企业标准的规定

D、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

43、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（　）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、建设单位或工程监理单位

B、施工项目技术负责人

C、施工企业质量管理人员

D、质量监督部门

44、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是（　）。

A、建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标

B、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要委托相应单位提出设计方案

C、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D、建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用

45、工程保修书应当由（　）出具。

A、施工单位

B、建设单位

C、设计单位

D、监理单位

46、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括（　）。

A、有完整的技术档案和施工管理资料

B、有工程使用的主要建筑材料。

建筑构配件和设备的进场试验报告

C、有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

D、有施工单位签署的工程保修书

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约600万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（　）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A、20

B、30

C、60

D、45

48、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（　）。

A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

49、下列有关缺陷责任期描述错误的是（　）。

A、缺陷责任期一般从工程通过竣工验收之日起计

B、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过验收之日起计

C、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告80天后，工程自动进入缺陷责任期

D、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

50、2011年10月，A建筑工程公司承包一项由B房地产开发公司开发，C建筑设计研究所设计的某住宅小区，经过1年的施工于2013年10月竣工验收合格交付使用。

在当年的使用工程中居民发现暖气不热，负责供热的D供热公司多次修理都没有解决问题。

D公司请求E供热设计院进行勘察鉴定，结果是供热管路设计不合理，回水不畅导致热水无法循环。

C研究所不同意这一结果，认为原设计并无不当，暖气不热是因为A公司没有按照设计图纸施工造成的。

A公司则坚持认为自己完全按照设计图纸施工。

则此案中维修责任（　）。

A、应由A公司承担

B、应由B公司承担

C、应由C公司承担

D、应先进行鉴定分清责任再具体确定承担者

51、关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是（　）。

A、与诉讼相比，仲裁的保密性更强

B、仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力

C、与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性

D、仲裁无需多审级收费，使得仲裁费往往低于诉讼费

52、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。

则李律师在诉讼中有权实施的行为是（　）。

A、提起反诉

B、提出和解

C、提出管辖权异议

D、部分变更诉讼请求

53、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（　）。

A、先予执行

B、查封

C、拍照

D、制作笔录

54、开庭审理的步骤正确的是（　）。

A、法庭辩论—法庭笔录—宣判—法庭调查

B、法庭辩论—法庭调查—法庭笔录—宣判

C、法庭调查—法庭辩论—法庭笔录—宣判

D、法庭辩论—法庭笔录—法庭调查—宣判

55、诉讼采用（　）。

A、一审终局制

B、两审终审制

C、复议终局制

D、重审终审制

56、甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（　）。

A、既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力

B、可以在15日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉

C、可以在15日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉

D、可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次

57、执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序，下列情况中，人民法院应当裁定中止执行的是（　）。

A、申请人撤销申请的

B、作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

C、作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

D、追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

58、以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（　）。

A、仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

B、由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C、仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D、仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成

59、下列关于和解的说法，理解不正确的是（　）。

A、和解不能发生在仲裁、诉讼程序之外

B、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可撤回仲裁申请

C、当事人达成和解协议的，撤回仲裁申请后反悔的，可根据仲裁协议申请仲裁

D、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

60、下列关于行政复议申请、受理的说法，不正确的是（　）。

A、当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起30日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过30日的除外

B、因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算

C、行政复议机关收到复议申请后，应当在法定期限内进行审查

D、对不符合法律规定的行政复议申请，决定不予受理，应书面告知申请人

二、多选题（每题2分，共20题）

1、《中华人民共和国立法法》规定：

地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照相应规定做出裁决，以下属于规定权限范围的有（　）。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决

B.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

C.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府提请全国人大常委会裁决

D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由地方政府提请当地人大常委会裁决

E.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见

2、用益物权包括的内容包括（　）。

A.土地承包经营权

B.建设用地使用权

C.建设用地所有权

D.宅基地所有权

E.地役权

3、应当由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门负责实施的建筑业企业的资质许可是（　）。

A.施工总承包序列三级资质（国资除外）

B.专业承包序列三级资质

C.劳务分包序列资质

D.燃气燃烧器具安装、维修企业资质

E.专业承包序列不分等级资质

4、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（　）行为不符合法律的规定。

A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告

B.乙是当地建委的下属部门

C.乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构

D.乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜

E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书

5、14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是（　）。

A.此合同属于有效合同

B.此合同属于无效合同

C.此合同属于效力待定合同

D.王某可催告张某父母确认

E.合同被追认前王某可撤销

6、关于违约金的赔偿，下列说法错误的是（　）。

A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求法院予以减少

D.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院予以适当增加

E.当事人既约定违约金、又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款

7、某施工企业的下列做法中，不符合《劳动合同法》规定的有（　）。

A.某女工因休产假时间过长，达5个月之久，单位因而将其除名

B.工人张某被怀疑参与一起恶性案件，单位随即解除了与他的劳动合同

C.因试用期考核未通过，单位通知郑某第二天就不要上班了

D.李某因患职业病而就医，不能继续工作，单位遂将其辞退

E.某职工因交通事故而受伤，不能胜任原岗位工作，将其调到传达室收发信件

8、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（　）。

A.应以口头方式订立

B.自然人之间的借款合同如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算

C.利率不得低于银行同类贷款利率

D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍

E.除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算

9、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括（　）。

A、承担连带责任　

B、负责向有关部门上报生产安全事故　　

C、自行完成建设工程主体结构的施工　　

D、接受安全生产教育培训的义务　

E、统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

10、根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（　）之前。

A、作业人员进入新的岗位

B、作业人员进入新的施工现场

C、企业采用新技术

D、企业采用新工艺

E、企业申请办理资质延续手续

11、施工单位应当在（　）设置明显的安全警示标志。

安全警示标志必须符合国家标准。

A、脚手架

B、楼梯口

C、孔洞口

D、施工企业入口处

E、基坑边沿

12、建设单位安全生产管理的相关安全责任包括（　）。

A、向施工单位提供真实、准确和完整的资料

B、建立健全群防群治制度

C、不得提出违法要求

D、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

E、申请施工许可证

13、强制性标准监督检查的内容包括（　）。

A、施工单位所有的工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D、工程项目是否可以保证安全、质量符合强制性标准规定所需资金

E、工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

14、关于工程质量检