监控系统工程合同.docx
《监控系统工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《监控系统工程合同.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
监控系统工程合同
监控系统工程合同
篇一:
视频监控工程合同..
******监控系统升级改造工程项目
甲方:
甲方公司乙方:
乙方公司
合同书
某电站监控系统升级改造工程项目
甲方公司(甲方)乙方公司(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合某电站监控系统升级改造工程项目的具体情况,经双方协商一致,达成如下合同,以资共同遵守。
第一条概况
1.工程名称:
某电站监控系统升级改造工程项目2.供货地点:
某电站现场3.工程内容:
(1)乙方按甲方提供的技术参数及仪表设备清单进行设计、生产或采购供货及安装。
供货清单详见:
《仪表设备供货清单》。
(2)将所供仪器设备完好地运送到甲方要求的供货地点。
(3)负责仪表设备的安装、调试、运行、培训。
(4)随货提供产品合格证和相关检测报告;并提供产品使用维护说明书和运行操作手册。
第二条合同总价
(一)本合同成交价为(人民币):
叁拾万元整(¥:
)。
(二)本价格含工程发票和设备包装、运输、安装、调试、培训等费用。
第三条供货期和付款方式
(一)供货期:
现货。
(二)付款方式:
合同签定支付合同额的30%作为定金;货到支付合同额的50%作
为到货款;安装调试完毕付清余款。
第四条质量负责的条件及期限
(一)乙方所提供的货物保证是全新的、从未使用过的,并完全符合合同规定的数量、质量、型号、规格和性能的要求。
(二)质量保证期:
仪器设备主体质保期为安装调试完毕后壹年或货到现场十五个月(以先到为准);易损件质保期为安装调试完毕后半年或货到现场九个月(以先到为准)。
在质保期内,凡属质量问题(除消耗品或非正常操作外)免费维修。
(三)乙方对所完成的工程和提供的设备长期提供技术支持和全方位的售后服务。
(四)乙方对甲方的投诉,保证2小时内答复,需要技术人员到现场的,保证在48小时内到现场(省外时间按实际计算)。
(五)质保期满后,乙方从事售后服务工作所发生的费用,由双方协商解决。
第五条安装调试及培训服务
(一)在甲方整体工程满足安装调试的前提下,通知乙方派出工程技术人员进场安装、调试及培训。
乙方应立即响应,并在三天内到达现场。
(二)安装、调试、培训时间:
三天。
(三)安装调试、培训完毕,即交付验收。
第六条双方责任事项
一、甲方责任:
(一)为乙方现场调试人员的工作和生活提供支持和方便;
(二)保证按时为设备调试提供可靠的工作环境;(三)协助乙方做好现场设备的保安工作;
(四)协助乙方解决现场发生的问题,及时组织工程签证和验收工作。
二、乙方责任:
(一)乙方进入现场的工作人员,必须服从甲方统一管理;
(二)乙方进入现场的工作人员必须文明施工、规范施工并接受甲方监督;(三)乙方必须按质、按量、按时完成设备供货、安装、调试及培训工作。
第七条争议解决办法
一、合同未尽事宜,由甲方、乙方双方根据实际情况另行协商解决。
二、若有争议,按《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装调试工程的有关条款经双方友好协商处理。
如协商未果,由相关经济仲裁机构或法庭裁决。
第八条合同生效
一、本合同须经双方法人代表或委托代理人签字,加盖公章后生效。
二、本合同一式二份,甲方和乙方各执一份,均具同等法律效力。
三、本合同有效期:
从合同生效之日起,至质保期满货款两清之日止。
附件一:
《仪表设备供货清单》
甲方:
甲方公司乙方:
乙方
公
地址:
地址:
电话:
电话:
传真:
传真:
法定代表人:
法定代表人:
签字代表人:
签字代表人:
税号:
税号:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
签字日期:
签字日期:
邮政编码:
邮政编码:
、
司
附件一《仪表设备供货清单》
5
篇二:
视频监控系统工程合同
监控
系统采购合同
签订地点:
签订日期:
项目名称:
甲方:
乙方:
年月日
根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着平等互利原则,现结合XX市监控系统项目的具体情况,经双方协商达成如下协议:
【第一条】项目概况
1.1项目名称:
项目实施范围:
1.2项目内容:
(1)按照实施方案中的功能提供视频监控系统软件平台和所有硬件设备供货,具体产品规格(见合同)与功能说明(详见附件)。
(2)对相关产品的安装和调试。
(3)提供相关产品操作使用手册。
(4)为乙方提供完善的技术支持和售后服务。
【第二条】甲方权利及责任
2.1将此次项目的基本情况告知乙方负责人。
2.2跟进本项目工程实施情况,并最终进行竣工验收。
2.3完成其它在乙方安装调试过程中属于甲方范围内的协助工作。
【第三条】乙方权利及责任
3.1负责与甲方负责人进行沟通,做好项目实施过程中的协调工作。
3.2按照甲、乙双方认可后的品牌、规格功能与时间要求提供品供货,包括相关硬件、软件、专线光纤设备的供货和安装调试工作。
3.3在产品质量保证期内,提供技术咨询和上门维护服务,如发生产品质量问题导致的故障,乙方将免费维修、更换(人为及不可抗力因素除外)。
3.4乙方负责免费将甲方现有的监控系统恢复(若需更换配件及材料等乙方将收取所更换材的成本费),乙方对恢复后的监控不提供质保,若有更换配件
乙方对所更换的配件提供质保。
3.5施工过程中,乙方做好成品保护工作,不得损坏本工程的其它设施和主体结构。
线路施工规范、美观。
施工现场做到工完场地清。
经双方友好协商最终综合包干价格为元(大写:
元整),此价格包含利润。
施工验收过程中不得收取其它任何费用。
付款方式
乙方设备到达甲方现场时,甲方将支付合同总额的50%工程款。
当乙方完成所有设备的安装调试,甲方验收合格后。
当乙方完成所有设备的安装调试,并经甲方验收合格后,甲方将支付给乙方合同总额47%的工程款。
余下合同总额3%的工程款为质保金,质保金于该工程经甲方验收合格之日起两年期满后支付(质保金不计利息)。
甲方每支付一笔工程款,乙方需提供同等金额发票。
公司户名:
公司账户:
开户银行:
【第五条】工程验收
设备到达甲方现场,甲方依据此合同对设备进行签收。
并在乙方安装
调试完毕后进行功能验收,并签署验收合格证。
甲方依据乙方出具的验收合格证向监督总站提交最终验收申请。
监督
总站在对甲方远程系统验收时乙方需在场配合验收工作,并保证乙方所实施工程达到市监督总站规范要求。
【第六条】施工工期
施工工期为:
年月日至年月日【第七条】保修服务
乙方所提供的所有设备保修期为二年(自该工程经甲方验收合格之日起算)。
在保修期内乙方对其产品产生的质量问题进行免费保修、更换服务(人为损坏及不可抗力因素不在保修范围之内)。
若因甲方原因或是不可抗力因素导致设备损坏或者系统无法正常运行,应甲方要求,乙方需提供必要的技术咨询或者收取适当的成本费用对其进行维修服务。
收费部分设备的保修时限为30天。
【第八条】违约责任及争议解决
8.1由于乙方提供的产品本身质量原因造成的系统无法满足技术要求的,乙方应及时更换相应的产品设备,以最终达到技术要求为止。
8.2合同一方欲中止或解除全部合同,应提前十天通知对方,经双方协商,达成一致意见后方可中止或解除合同。
甲乙双方因合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方均可向重庆市南岸区人民法院起诉。
【第九条】其它事项
9.1本合同自双方签字盖章之日起生效,其它与本合同有关的变更文件、备忘录及所有本合同附件与本合同具有同等法律效力。
9.2合同份数:
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
9.3本合同未尽事项,由双方签订补充协议,作为本合同的补充合同。
以下无正文。
甲方:
甲方代表签字:
盖章:
电话:
日期:
年月乙方:
乙方代表签字:
盖章:
电话:
日期:
年日
日月
篇三:
安防监控工程合同范本
监控系统工程合同书
甲方:
乙方:
甲方现委托(以下简称乙方)承担监控系统工程。
为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着平等互利、等价有偿的原则,经过认真协商达成本协议。
一、工程概况
1、工程名称:
监控系统
2、工程地点:
3、工程内容:
监控系统安装调试
4、合同签订地:
二、双方的责任和义务
1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库,以保证乙方能如期完成工程工期。
并承担以下义务:
1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。
○
2按时支付工程进度款。
○
2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进度的前提下,完成设备的集成和安装调试工作。
三、工程的时间和进度
1、工期为自开工之日起至验收完毕,共日。
2、如遇下列情况,乙方可顺延工期:
1施工现场电源未接通,或障碍物未清除,影响施工;○
2因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度;○
3甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度;○
4在安装调试中停电小时以上或连续间歇性停电天以上;○
5因甲方决策不及时而影响工程进度;○
6因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度;○
7因不可抗力而延误工期。
○
3、工程中甲方对监控点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单。
4、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。
四、人力不可抗拒因素
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗
拒因素,导致工期延误,则工期顺延。
在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。
五、工程及工程量的变更
1、由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。
如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。
如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。
六、工程验收
1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收。
2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配臵验收乙方提供的设备,整体工程验收遵从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。
3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。
在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。
4、甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收,视为验收合格。
5、有关验收的一切费用由甲方负担。
6、工程验收合格后,由双方人员签字,甲方方可使用。
七、工程质量与售后服务
1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。
2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训,帮助他们学会系统的操作和日常维护。
3、乙方对工程实行年保修,负责更换或/和修复有质量问题的设备,但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。
对保修期后的系统故障或损害,公司提供有偿维修服务,并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备,以减少甲方系统的停运时间。
4、乙方在全部工程完工后,向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。
八、工程造价
监控设备金额为:
元(人民币:
)
安装调试费金额为:
元(人民币:
)
工程总造价为:
元(人民币:
)
九、工程付款方式
1、本合同签订之日起日内,甲方支付乙方工程总造价30%的预付款,作为定金及购臵相关工具和设备。
2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后日内,甲方向乙方支付工程总造价%的工程进度款。
3、工程验收合格之日起日内,甲方向乙方付清剩余%的工程款项。
十、违约责任
1、甲乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
2、因乙方原因导致工期延误,由乙方偿付逾期违约金。
3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工,乙方不承担由此引起的工期延期责任。
甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。
4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。
5、工程中途停建、缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。
6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
十一、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。
如协商不能解决,可向合同签署地人民法院提出诉讼。
十二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同不可分割的一部分,同样具备法律效力。
十三、合同附则
1、本合同一式份,甲乙双方各执份。
2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格,结清全部工程款后终止。
3、本合同签订后,甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。
4、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下:
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
联系电话:
联系电话:
签订时间:
年月日签订时间:
年月日
篇四:
安防监控系统工程合同书-XX年标准模板
安防监控系统工程
合同书
合同编号:
甲方:
XXX公司
乙方:
YYY公司
时间:
年月日
安防监控系统工程合同书
甲方:
XXX公司
乙方:
YYY公司
甲乙双方本着平等互利的原则,依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方友好协商,达成合同条款如下:
1.工程概况
工程名称:
安防视频监控系统
工程地点:
工程内容:
乙方根据甲方要求,在甲方指定的工程现场,进行安防视频监控系统的线路敷设和设备、材料采买、安装和调试等。
该系统应具备数据采集、视频实时监控、存储和本地视频回放等;
乙方根据甲方的使用需求调整摄像机角度,以确保尽量达到甲方要求;
工程总价款为:
人民币¥__万元(大写:
元整)。
工程价格明细表:
见附件《安防视频监控系统价格明细表》
2.付款方式
本合同签订后3日内,甲方向乙方支付工程总造价的30%作为预付款,计人民币
¥__万元(大写:
_元整_),至此支付工程总造价的30%;
在工程现场交付本工程全部设备器材并验收合格,甲方收到乙方开具的全额增值
税专用发票后3日内,甲方向乙方支付工程总造价的30%,计人民币¥__万元(大写:
_元整元整_),至此支付工程总造价的60%;
工程施工安装调试完成,甲方进行工程验收,设备单机及联合调试验收合格后3
日内,甲方向乙方支付工程总造价的35%,计人民币¥__万元(大写:
_元整_),至此支付工程总造价的95%;
质保期为12个月,质保金为工程总造价的5%,计人民币¥__万元(大写:
_元整_),在质保期满后,双方无异议后10天之内一次性无息给付,至此支
付工程总造价的100%;
3.结算方式
结算以银行转帐及支票支付合同款;
4.甲方责任
按期支付合同款项,以便保障工程的顺利进行;
提供具体工程要求及其它乙方施工所必备资料;
派专人负责施工现场的协调,协助乙方与第三方项目单位的配合工作,为施工提
供便利条件;
如甲方要求对系统功能或系统设计进行改动,需书面通知乙方,并提供相关技术
资料;
监督、检查乙方的工程质量和工程进度,审查乙方施工原始记录、隐蔽工程记录、
施工图及报告;
甲方有权对乙方所提供的产品进行抽查,乙方应积极配合,不得以任何理由干涉
甲方的监督检查工作。
5.乙方责任
按照甲方提供的具体工程要求,向甲方提供工程整体设计及实施方案;
负责系统设计、施工图绘制、工程进度管理及施工记录;
负责设备、材料的运输、安装及调试,确保工程质量达到设计要求;
按施工安全规范采取预防事故措施,精心组织施工,确保施工安全。
整个项目施
工过程中,由乙方造成的现场施工人员安全问题由乙方负全责。
甲方提供必要的安全协助;
在系统验收后一年保修期内,免费维修、维护系统;
根据甲方的使用需求协商修改系统,以确保尽量达到甲方要求;
负责对甲方系统管理人员和操作人员进行技术培训,保证培训人员能独立操作及
排查故障;
乙方指定专人作为施工现场代表,负责本合同实施;
乙方负责向甲方提供:
硬件说明书、应用软件及说明书等技术资料;
6.工期
施工安装日期:
乙方收到甲方预付款后3日内进场施工;
施工完工日期:
进场施工__个工作日内完工。
如有下列情形者,经甲方代表确认后,工期按实际相应顺延:
甲方不能按合同规定在开工前交出施工场地,施工用电源未接通;
因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工;
因甲方原因停水、停电或电力、电压不能满足施工需要,影响连续达八小
时以上;
甲方未按合同第2条有关规定向乙方支付相应款项。
7.工程验收
乙方在系统竣工、具备验收条件后书面通知甲方并配合甲方进行工程验收;
甲方接到乙方验收通知后应及时对工程进行验收;
凡隐蔽工程,经乙方自检后,应在现场工程日记上及时填写确切的隐蔽记录(即
范围、数量、质量)并通知甲方检查,经检查符合设计要求,甲方签字认可后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后24小时内仍未到现场验收,则被视为乙方自检合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补办手续;
验收标准:
系统功能符合甲方要求,工程验收按照本合同相关条款。
验收中发现不符合有关规定或设计要求的,经质监部门鉴定是产品质量事故,若
甲方代表认为项目必须更改的,乙方应该无条件返工,并承担由此造成的返工费用及项目延误的责任。
8.培训及售后服务
系统验收前,乙方向甲方提供技术资料并负责培训甲方人员。
培训内容:
系统原
理与结构;应用系统软件安装、参数设定与操作;设备常见故障查、修;设备故障应急处理预案。
自系统工程验收合格之日起12个月内为免费保修期,在此期间内乙方负责系统
的免费维护、维修,48小时内排除故障。
自系统工程验收合格之日起12个月出现故障免费更换。
但因甲方人为损坏除外。
免费保修期满后,乙方负责对系统终身维护,期间乙方只收取设备材料和人工费。
乙方提供终身免费电话技术支持。
乙方对该系统管理软件进行版本升级时,甲方可享受免费升级服务。
(如果甲方
需要乙方进行软件使用培训,乙方只收取培训费用)
乙方有责任对该系统的扩展、升级提供相关技术支持。
9.违约责任
本协议经双方签署生效后,双方应遵守本协议所有条款。
未经双方同意,合同双
方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约;
违约金:
合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同,均属单方违约,违约方
除承担赔偿因此给对方造成的经济损失外,还须向对方支付合同总造价5%的违约金;
由于不可抗拒的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)导致合同
不能正常履行,双方均不承担违约责任,经济损失的划分按有关规定执行。
若乙方延误交货或逾期完工,超出日期,乙方每天按合同总额的‰向甲方支
付违约金。
若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的‰向乙方支付违约金。
因甲方不按合同约定履行自己的各项义务,致使乙方不能按照约定的期限交付工
程,由甲方承担相应责任。
除非双方协议将合同终止。
否则因一方违约使合同无法履行,违约方在承担上述
违约责任后,项目仍可继续实施。
10.争议和管辖
如因出现不可抗力因素造成无法履行协议,双方协商解决;
未尽事宜,由双方友好协商解决,若仍不能解决,按《合同法》办理;
若双方协商解决不成可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院提出起诉。
11.其他约定
为加强现场工程施工管理和协调,自乙方进场之日起,双方指定工程现场负责
人,每天共同签署工程日记。
未签署方以签署方记录为准。
本合同修改与补充需经双方协商一致后,以书面形式另行签订协议。
本合同附件为合同的不可分割的组成部分,与本合同具有同等效力。
本合同壹式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
篇五:
视频监控系统合同
视频监控系统工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程范围:
工程内容:
监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价:
详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额:
工程在本监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。
未经甲方同意,不得随意更改方案。
并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
1、布线标准:
乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
3、乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。
产