视频监控项目合同书.docx
《视频监控项目合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《视频监控项目合同书.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
视频监控项目合同书
视频监控项目合同书
篇一:
甲方:
沭阳县桑墟益群房地产开发有限公司
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,同意根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等中国其它相关法律、法规以及本合同的规定,经双方友好协商,达成合同条款如下:
一、工程内容、价格
1、乙方根据甲方要求,在甲方梦溪商业街项目安装视频监控系统;
2、该系统包括:
(见附件);
3、工程报价:
(见附件);
4、工程总价款为:
人民币。
二、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按附件1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。
未经甲方同意,不得随意更改方案。
并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、布线标准:
乙方监控系统布线施工,严格遵照《民用闭路监控电视系统技术规范》的标准。
三、付款方式
1、本合同签订后3日内,甲方向乙方支付工程总造价的10%作为预付款,计人民币;
2、工程施工安装完成,甲方进行工程验收即向乙方支付工程总造价的50%,计人民币;
3、系统稳定运行30天,甲方确认工程无问题后,甲方向乙方支付工程总造价的30%,计人民币;
4、余款作为售后维修保证金,待保修期结束后一次性付给乙方。
四、甲方责任
1、按期支付合同款项,以便保障工程的顺利进行;
2、提供具体工程要求及其它乙方施工所必备资料;
3、派专人负责施工现场的协调,协助乙方工作,为施工提供便利条件;
4、如甲方要求对系统功能或系统设计进行改动,需书面通知乙方,并提供相关技术资料;
5、监督、检查乙方的工程质量和工程进度,审查乙方施工原始记录、隐蔽工程记录、施工图及报告;
6、甲方有权对乙方所提供的产品进行抽查,乙方应积极配合,不得以任何理由干涉甲方的监督检查工作。
五、乙方责任
1、按照甲方提供的具体工程要求,向甲方提供工程整体设计及实施方案;
2、负责系统设计、施工图绘制、工程进度管理及施工记录;
3、负责设备、材料的运输、安装及调试,确保工程质量达到设计要求;
4、按施工安全规范采取预防事故措施,精心组织施工,确保施工安全。
整个项目施工过程中,由乙方造成的现场施工人员安全问题由乙方负全责。
5、在系统验收后一年保修期内,免费维修、维护系统;
6、根据甲方的使用需求协商修改系统,以确保尽量达到甲方要求;
7、负责对甲方系统管理人员和操作人员进行技术培训,保证培训人员能独立操作及排查故障;
8、乙方指定为施工现场代表,负责本合同实施;
9、乙方负责向甲方提供:
硬件说明书、应用软件及说明书等技术资料;
六、工期
1、施工完工日期:
进场施工____个工作日内完工。
2、如有下列情形者,经甲方代表确认后,工期按实际相应顺延:
⑴甲方不能按合同规定在开工前交出施工场地,施工用电源未接通;
⑵因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工;
⑶因甲方原因停水、停电或电力、电压不能满足施工需要,影响连续达八小时以上;
⑷甲方未按合同有关规定向乙方支付相应款项。
七、工程验收
1、乙方在系统竣工、具备验收条件后书面通知甲方并配合甲方进行工程验收;
2、甲方接到乙方验收通知后应及时对工程进行验收;
3、凡隐蔽工程,经乙方自检后,应在现场工程日记上及时填写确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)并通知甲方检查,经检查符合设计要求,甲方签字认可后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后24小时内仍未到现场验收,则被视为乙方自检合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补办手续;
4、验收中发现不符合有关规定或设计要求的,经质监部门鉴定是产品质量事故,若甲方代表认为项目必须更改的,乙方应该无条件返工,并承担由此造成的返工费用及项目延误的责任。
八、培训及售后服务
1、系统验收前,乙方向甲方提供技术资料并负责培训甲方人员。
培训内容:
系统原理与结构;应用系统软件安装、参数设定与操作;设备常见故障查、修;设备故障应急处理预案。
2、自系统工程验收合格之日起12个月内为免费保修期,在此期间内乙方负责系统的免费维护、维修,24小时内排除故障。
若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用,否则甲方有权扣除维修保证金。
3、自系统工程验收合格之日起12个月出现故障免费更换。
但因甲方人为损坏除外。
4、免费保修期满后,乙方负责对系统终身维护,期间乙方只收取设备材料费。
5、乙方提供终身免费电话技术支持。
6、乙方对该系统管理软件进行版本升级时,甲方可享受免费升级服务。
7、乙方有责任对该系统的扩展、升级提供相关技术支持。
九、违约责任
1、本协议经双方签署生效后,双方应遵守本协议所有条款。
未经双方同意,合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约;
2、违约金:
合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同,均属单方违约,违约方除承担赔偿因此给对方造成的经济损失外,还须向对方支付合同总造价5%的违约金;
3、由于不可抗拒的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)导致合同不能正常履行,双方均不承担违约责任。
4、若乙方延误交货或逾期完工,超出日期,乙方每天按合同总额的‰向甲方支付违约金。
5、若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的‰向乙方支付违约金。
十、争议和管辖
1、如因出现不可抗力因素造成无法履行协议,双方协商解决;
2、未尽事宜,由双方友好协商解决;
3、若双方协商解决不成可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院提出起诉。
十一、其他约定
1、为加强现场工程施工管理和协调,自乙方进场之日起,双方指定工程现场负责人,每天共同签署工程日记。
未签署方以签署方记录为准。
2、本合同修改与补充需经双方协商一致后,以书面形式另行签订协议。
3、本合同附件为合同的不可分割的组成部分,与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式二份,双方各执一份,效力同等。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
签订人:
签订人:
联系方式:
联系方式:
签订日期:
签订日期:
篇二:
视频监控工程合同..
******监控系统升级改造工程项目
甲方:
甲方公司乙方:
乙方公司
合同书
某电站监控系统升级改造工程项目
甲方公司(甲方)乙方公司(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合某电站监控系统升级改造工程项目的具体情况,经双方协商一致,达成如下合同,以资共同遵守。
第一条概况
1.工程名称:
某电站监控系统升级改造工程项目2.供货地点:
某电站现场3.工程内容:
(1)乙方按甲方提供的技术参数及仪表设备清单进行设计、生产或采购供货及安装。
供货清单详见:
《仪表设备供货清单》。
(2)将所供仪器设备完好地运送到甲方要求的供货地点。
(3)负责仪表设备的安装、调试、运行、培训。
(4)随货提供产品合格证和相关检测报告;并提供产品使用维护说明书和运行操作手册。
第二条合同总价
(一)本合同成交价为(人民币):
叁拾万元整(¥:
)。
(二)本价格含工程发票和设备包装、运输、安装、调试、培训等费用。
第三条供货期和付款方式
(一)供货期:
现货。
(二)付款方式:
合同签定支付合同额的30%作为定金;货到支付合同额的50%作
为到货款;安装调试完毕付清余款。
第四条质量负责的条件及期限
(一)乙方所提供的货物保证是全新的、从未使用过的,并完全符合合同规定的数量、质量、型号、规格和性能的要求。
(二)质量保证期:
仪器设备主体质保期为安装调试完毕后壹年或货到现场十五个月(以先到为准);易损件质保期为安装调试完毕后半年或货到现场九个月(以先到为准)。
在质保期内,凡属质量问题(除消耗品或非正常操作外)免费维修。
(三)乙方对所完成的工程和提供的设备长期提供技术支持和全方位的售后服务。
(四)乙方对甲方的投诉,保证2小时内答复,需要技术人员到现场的,保证在48小时内到现场(省外时间按实际计算)。
(五)质保期满后,乙方从事售后服务工作所发生的费用,由双方协商解决。
第五条安装调试及培训服务
(一)在甲方整体工程满足安装调试的前提下,通知乙方派出工程技术人员进场安装、调试及培训。
乙方应立即响应,并在三天内到达现场。
(二)安装、调试、培训时间:
三天。
(三)安装调试、培训完毕,即交付验收。
第六条双方责任事项
一、甲方责任:
(一)为乙方现场调试人员的工作和生活提供支持和方便;
(二)保证按时为设备调试提供可靠的工作环境;(三)协助乙方做好现场设备的保安工作;
(四)协助乙方解决现场发生的问题,及时组织工程签证和验收工作。
二、乙方责任:
(一)乙方进入现场的工作人员,必须服从甲方统一管理;
(二)乙方进入现场的工作人员必须文明施工、规范施工并接受甲方监督;(三)乙方必须按质、按量、按时完成设备供货、安装、调试及培训工作。
第七条争议解决办法
一、合同未尽事宜,由甲方、乙方双方根据实际情况另行协商解决。
二、若有争议,按《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装调试工程的有关条款经双方友好协商处理。
如协商未果,由相关经济仲裁机构或法庭裁决。
第八条合同生效
一、本合同须经双方法人代表或委托代理人签字,加盖公章后生效。
二、本合同一式二份,甲方和乙方各执一份,均具同等法律效力。
三、本合同有效期:
从合同生效之日起,至质保期满货款两清之日止。
附件一:
《仪表设备供货清单》
甲方:
甲方公司乙方:
乙方
公
地址:
地址:
电话:
电话:
传真:
传真:
法定代表人:
法定代表人:
签字代表人:
签字代表人:
税号:
税号:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
签字日期:
签字日期:
邮政编码:
邮政编码:
、
司
附件一《仪表设备供货清单》
5
篇三:
视频监控工程合同书
视频监控工程
合
同
书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚信的原则,就视频监控系统改造项目事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
1.工程名称:
视频监控系统改造
工程
2.工程地址:
3.工程概况:
监控系统包括:
厂区及车间新增监控设备供应、安
装、综合布线、原有监控设备改造、系统调试等
4.工程工期:
自年月日-月日,共天。
二、甲乙双方的责任和义务
1.甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、
楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库,以保证乙方能如期完工。
并承担以下义务:
●施工过程中,甲方出一负责人与各部门主管沟通,保证施工如期完工。
●按时对工程、施工及工程进度实施监督和查验。
●按时支付工程进度款。
2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料;在保
证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
●施工布线
●所有设备的安装调试
三、工程时间和进度
1、自年月日开工之日起,甲方安排本项目相关工
作负责人进驻现场,完成后甲方通知乙方技术施工人员入场。
2、施工过程中乙方完全按图纸施工布线安装,工程中甲方对监控
点进行增减或安装位置的变动,则由甲方向乙方出具工程联系单。
3、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。
四、工程及工程量的变更
1、由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工
程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。
如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出
的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。
如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。
五、工程验收
1.采用完工总验收的方式。
2.工程验收标准。
图象清晰,符合国家规范要求,终端合格率为100%;各监控点测试均达到设计要求。
3、双方人员进行验收,由双方人员签字,验收合格报告作为付款
依据。
4、工程完工,则应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图
纸。
六、系统保证及工程维护
乙方提供质量保证。
在工程验收合格后壹年内,因设备质量问题发生故障,由乙方免费更换或维修。
如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供设备配件。
七、合同总价款
本合同总价款为¥(大写:
),(是否含税)竣工验收后据实结算。
本合同各款项以人民币计价,往来金额以人民币支付。
买方需求变更、现场签证及设计变更均并入决算并作为本合同最终的结算依据。
八、付款方式
1.合同签订后乙方入场施工前,甲方向乙方支付合同总价款的30%
作为工程预付款,乙方两日内进场施工。
2.工程完成一半后,甲方向乙方再支付合同总价款的30%作为工
程预付款。
3.工程验收完毕后两个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的35%
的款项。
4.自工程验收合格之日起,剩余合同价款的5%作为工程质保金。
系统运行六个月后,甲方向乙方支付清剩余款项。
4.合同执行过程中工程量的增减,则根据工程联系单,对材料和
工作量的增减进行核算,其增减的费用在付款条件4中结清。
九、设备标准、货运方式及验收
乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。
甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。
十、工程保修期
自工程验收合格之日起,免费质保期为一年,一年后按成本维护,售后服务响应时间为24小时,2个工作日内排除故障。
十一、人力不可抗拒因素
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。
在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。
十二、违约责任
1.甲、乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同
法有关条款对另一方进行赔偿。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙双方中一方废除合同,需向
另一方支付工程总金额25%的违约金。
3.如项目由于乙方原因导致延期,乙方应偿付逾期违约金,按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿。
4.如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款,甲
方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的
篇四:
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,同意根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等中国其它相关法律、法规及本合同的规定,经双方友好协商,达成合同条款如下:
一、工程内容、价格
1、乙方根据甲方要求,在甲方项目安装视频监控系统;
2、该系统包括:
(见附件);
3、工程报价:
(见附件);
4、工程总价为人民币
二、产品质量及安装调试要求:
1、乙方需按附件1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。
未经甲方同意,不得随意更改方案。
并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、布线标准:
乙方监控系统布线施工,严格遵照《民用闭路监控电视系统技术规范》的标准。
三、付款方式
1、本合同签订后3日内甲方向乙方支付工程总造价的10%作为预付款,计人民币;
2、工程施工安装完成,甲方进行工程验收即向乙方支付工程总造价的50%,计人民币;
3、系统稳定运行30天,甲方确认工程无问题后,甲方向乙方支付工程总造价的30%,计人民币;
4、余款作为售后维修保证金,待保修期结束后一次性付给乙方。
四、甲方责任
1、按期支付合同款项,以便保障工程的顺利进行;
2、提供具体工程要求及其它乙方施工所必备资料;
3、派专人负责施工现场的协调,协助乙方工作,为施工提供便利条件;
4、如甲方要求对系统功能或系统设计进行改动,需书面通知乙方,并提供相关技术资料;
5、监督、检查乙方的工程质量和工程进度,审查乙方施工原始记录、隐蔽工程记录、施工图及报告;
6、甲方有权对乙方所提供的产品进行抽查,乙方应积极配合,不得以任何理由干涉甲方的监督检查工作。
五、乙方责任
1、按照甲方提供的具体工程要求,向甲方提供工程整体设计及实施方案;
2、负责系统设计、施工图绘制、工程进度管理及施工记录;
3、负责设备、材料的运输、安装及调试,确保工程质量达到设计要求;
4、按施工安全规范采取预防事故措施,精心组织施工,确保施工安全。
整个项目施工过程中,由乙方造成的现场施工人员安全问题由乙方负全责。
5、在系统验收后一年保修期内,免费维修、维护系统;
6、根据甲方的使用需求协商修改系统,以确保尽量达到甲方要求;
7、负责对甲方系统管理人员和操作人员进行技术培训,保证培训人员能独立操作及排查故障;
8、乙方指定为施工现场代表,负责本合同实施;
9、乙方负责向甲方提供:
硬件说明书、应用软件及说明书等技术资料;
六、工期
1、施工完工日期:
进场施工____个工作日内完工。
2、如有下列情形者,经甲方代表确认后,工期按实际相应顺延:
⑴甲方不能按合同规定在开工前交出施工场地,施工用电源未接通;⑵因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工;
⑶因甲方原因停水、停电或电力、电压不能满足施工需要,影响连续达八
小时以上;
⑷甲方未按合同有关规定向乙方支付相应款项。
七、工程验收
1、乙方在系统竣工、具备验收条件后书面通知甲方并配合甲方进行工程验收;
2、甲方接到乙方验收通知后应及时对工程进行验收;
3、凡隐蔽工程,经乙方自检后,应在现场工程日记上及时填写确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)并通知甲方检查,经检查符合设计要求,甲方签字认可后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后24小时内仍未到现场验收,则被视为乙方自检合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补办手续;
4、验收中发现不符合有关规定或设计要求的,经质监部门鉴定是产品质量事故,若甲方代表认为项目必须更改的,乙方应该无条件返工,并承担由此造成的返工费用及项目延误的责任。
八、培训及售后服务
1、系统验收前,乙方向甲方提供技术资料并负责培训甲方人员。
培训内容:
系统原理与结构;应用系统软件安装、参数设定与操作;设备常见故障查、修;设备故障应急处理预案。
2、自系统工程验收合格之日起12个月内为免费保修期,在此期间内乙方负责系统的免费维护、维修,24小时内排除故障。
若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用,否则甲方有权扣除维修保证金。
3、自系统工程验收合格之日起12个月出现故障免费更换。
但因甲方人为损坏除外。
4、免费保修期满后,乙方负责对系统终身维护,期间乙方只收取设备材料费。
5、乙方提供终身免费电话技术支持。
6、乙方对该系统管理软件进行版本升级时,甲方可享受免费升级服务。
7、乙方有责任对该系统的扩展、升级提供相关技术支持。
九、违约责任
1、本协议经双方签署生效后,双方应遵守本协议所有条款。
未经双方同意,合同
双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约;
2、违约金:
合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同,均属单方违约,违约方除承担赔偿因此给对方造成的经济损失外,还须向对方支付合同总造价5%的违约金;
3、由于不可抗拒的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)导致合同不能正常履行,双方均不承担违约责任。
4、若乙方延误交货或逾期完工,超出日期,乙方每天按合同总额的‰向甲方支付违约金。
5、若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的‰向乙方支付违约金。
十、争议和管辖
1、如因出现不可抗力因素造成无法履行协议,双方协商解决;
2、未尽事宜,由双方友好协商解决;
3、若双方协商解决不成可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院提出起诉。
十一、其他约定
1、为加强现场工程施工管理和协调,自乙方进场之日起,双方指定工程现场负责人,每天共同签署工程日记。
未签署方以签署方记录为准。
2、本合同修改与补充需经双方协商一致后,以书面形式另行签订协议。
3、本合同附件为合同的不可分割的组成部分,与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式二份,双方各执一份,效力同等。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
签订人:
签订人:
联系方式:
联系方式:
签订日期:
签订日期:
篇五:
视频监控系统合同
视频监控系统工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程范围:
工程内容:
监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价:
详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额:
工程在本监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。
未经甲方同意,不得随意更改方案。
并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
1、布线标准:
乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控