亮化工程施工合同7篇.docx
《亮化工程施工合同7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《亮化工程施工合同7篇.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
亮化工程施工合同7篇
亮化工程施工合同
发包方:
承包方:
承包下述亮化工程,为明确责任,加强配合,保证施工任务顺利完成,经协商签定本合同,双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
详见施工图
三、工程内容:
详见施工图
四、工程安装价:
LED数码管____元/条,LED点光源____元/个
五、合同工期:
本合同签定生效之日起____天完成。
若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。
六、价款支付和结算:
合同生效后,甲方预付工程款即人民币____元给乙方作为工程备料款,工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方,保留____%的保质金,三个月内付给乙方。
七、双方责任范围:
1、甲方:
提供施工用电电源及材料存放并承担费用,按时支付工程价款,组织工程竣工验收,提供广告位用电电线,每栋楼主电线配电箱提供到位,所有辅材提供。
2、乙方:
负责做好材料保管,按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质量,按时完工和交付使用,办理结算,参加竣工验收。
八、其它事项:
1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全,如发生安全事故,由乙方全部承担责任。
乙方在施工过程中应遵守安全操作规程,采取安全措施,防止事故发生。
乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验,发生工伤事故由乙方负责,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。
如有事故发生,乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。
2、如一方要求变更工程内容,改变装修范围及条件,应征得对方同意,并办理书面签证(为合同附件)。
3、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的质量及其它问题,由甲方负责。
4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页,乙方须严格按方案之指定材质购料,施工。
5、乙方自行设置施工安全措施,并严格全面接受甲方有关人员监督,乙方对施工人员安全负责。
6、甲方委派专人对本工程整个过程负责,主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。
7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内,乙方对整工程均作____%保质金,但是因不可抗拒之原因(如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当,盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列)
8、在执行合同中发生争议,如协商无效,可提交市有关仲裁机构仲裁。
9、本协议一式两份,双方各执一份,经双方协定签名后生效。
10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页,同具法律效力。
11、本合同双方代表签章后生效,至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。
甲方盖章:
__________乙方盖章:
__________
甲方代表签字:
乙方代表签字:
签定日期:
____年____月____日
亮化工程施工合同
(二)
建设单位(简称甲方):
施工单位(简称乙方):
遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包条例》,以明确甲乙双方在施工过程中的责任、权利和义务,密切双方的合同,共同确保工程施工任务按时顺利的按质完成,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
真朴村朴弄组靓化工程;
2、解决十户住房靓化问题。
二、工程性质:
本工程属单包工,抹灰___元/m²、刮白____元/m²、滚涂料___元/m²。
三、双方职责:
1、甲方安排技术人员负责工程质量监督。
2、施工过程中涉及对当地群众得各种损坏赔偿均由乙方自行协调解决,如存在不能自行解决的,请示当地乡党委政府及村民委员会协调解决,以保证施工不受各种因素的影响。
3、乙方应服从甲方技术人员的监督和管理,严格按照有关规程、规范和设计要求进行施工,加强施工质量和施工安全管理,如出现验收不合格需返工和发生人员伤亡事故均由乙方负责。
四、本工程施工费用
1、付款方式:
待工程完工并通过验收合格后以结算价款扣出____%质保金(保质期为一年,保质期内如出现质量问题均由乙方负责返工费用,待保质期满后一次性返还乙方)后一次性付款。
2、施工期间乙方如需预支工程款,按工程进度合格工程量____%的工程款给予预付。
待工程完工并通过验收合格后以合同价结算,结算总价款扣除____%税金及预付款后一次性付款。
3、工程量:
按验收测量结果为准。
五、本工程工期要求:
本工程计划定于____年____月____日开工,至____年____月____日完工,如遇到较大自然灾害等特殊情况,工期可以适当顺延。
六、未尽事宜双方另行协商解决。
此合同一式三份,甲乙双方及财政所各持一份,经双方负责人签订字后生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
亮化工程施工合同(三)
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律,法规的规定,甲、乙双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就乙方为甲方的楼宇亮化制作安装工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议。
一.工程概况:
1.工程地点:
广东省揭阳市榕城区进贤门大道与榕华大道交界处广东环宇大厦
2.工程总报价:
经甲、乙双方协商,此工程总造价金额(人民币)为:
大写:
(本报价不含税)
二.此工程项目现场施工负责人:
甲方(____)乙方(____)
三.工程变更:
在施工期间对合同约定的工程内容如需要变更,双方应当协商一致,由合同双方签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。
四.工程监理及验收方式方法
1.双方进行竣工验收前,甲方应为工程提供物料存放室,切实保护工程物料的全部安全.
2.工程自验收合格后,双方现场施工负责人均签字为证。
五.工程款支付方式:
____款;合计人民币元(¥)
2.合计人民币元(¥)
3.验收合格后,甲方在两日内应一次性向乙方支付剩余的元(¥)工程款;
____本工程质量保证期为一年。
六.对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:
1.工程量变化或设计变更;(变动后工程项目所增加的成本由甲方承担)
2.不可抗力;
3.甲方同意工期顺延的其它情况;
4.甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
5.甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
6.因甲方责任造成工期延误的其它情况。
七.违约责任与违约金额:
1.甲、乙双方必需共同遵守并认真履行合同中的各项条款,任何一方不得随意违反合同规定,否则,因违约方所造成的损失,均由违约方承担一切损失及费用;
____本合同违约金:
人民币伍千元整(____元)
八.争议解决方式:
本合同发生的争议,双方应当友好协商,若协商或者调解解决不成时,可向甲,乙双方任何一方所在地法院提出诉讼。
九.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效,具有同等法律效应。
甲方(公章):
__________乙方(公章):
__________
经办人:
__________经办人:
__________
日期:
__________日期:
__________
亮化工程施工合同(四)
合同编号:
发包方:
以下简称甲方
承包方:
以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》,甲方将五岭电信大楼夜景亮化工程承包给乙方施工,在平等、自愿的原则下,经双方友好协商,签订本合同:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:
包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料
四、工程内容:
夜景灯光亮化项目
五、工程造价:
(元),以上造价为含税价,工程预算见附表1(夜景亮化工程预算表)。
六、质量要求:
1.乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
2.乙方负责工程的整体施工及系统工程,包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;
3.乙方承包甲方施工的夜景亮化工程,必须按照郴州市规划局(函)郴规函【____】____号《关于郴州电信办公楼夜景照明方案的批复》文件的设计方案要求、夜景亮化效果、灯具布臵图等要求施工,保证达到质量、效果要求;
七、甲、乙双方责任:
甲方责任:
对工程进度和质量进行监督,及时组织工程验收,按期支付工程价款。
积极配合乙方施工,做好施工现场协调、协助工作。
乙方责任:
1、施工前编制组织设计,严格按规定施工,保证施工质量,按合同规定如期完工和交付,办理工程竣工验收和结算。
工程竣工后,在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理,因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
2、乙方负责将五岭电信大楼原亮化设施拆除,并将拆除的电源线等物品交甲方。
八、安全责任:
1.在使用甲方设施时应注意安全措施,保持院内的整洁,如有损坏,乙方应无偿修复、赔偿;
2.晚上加班时不得大声喧哗,及时清运垃圾,在甲方指定地点堆放并外运;
3.严格按照安全规范操作,确保安全施工,否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责,甲方不负任何责任,安全承包合同书见附件2.
九、验收及保修:
1、乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请;
2、甲方接到乙方竣工验收申请后,应于七天内组织规划局、城管局等相关部门共同验收,验收不合格的,乙方应无条件返工至合格。
3、本工程保修二年,第三年免人工费只收取材料费,接到甲方维修通知____小时内到达现场进行维修;
十、施工期限:
____年____月____日完成,因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。
十一、工程费结算与付款:
工程竣工后,经规划局、城管局等相关部门验收合格后,甲方一个月内一次性付工程款的____%(元),工程余款____%(5)作为工程质量保证金,保修期二年,保修期一年后付质量保证金____%(元),保修期二年后付清质量保证金余款。
十二、违约责任:
未尽事宜双方友好协商,如协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字盖章生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):
授权代表:
乙方(公章)授权代表:
____年____月____日
亮化工程施工合同(五)
合同号:
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜,达成如下协议,以期共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:
2.地点:
3.工程内容:
二、乙方所购产品要求:
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管。
价格、数量、型号详见附表:
2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场,运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、乙方将产品运到甲方指定的工地后,由甲方组织管理及相关人员,按国家标准或行业标准抽检验收,若产品质量经检验验收不合格的,乙方应及时调换合格的产品,保证在合同规定的期限内完成施工,若给甲方造成损失的,乙方承担违约赔偿责任。
5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。
合同工期
1.开工日期。
2.合同工期总日历天数。
三、工程质量与验收
1.工程质量标准为合格。
质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。
双方对工程质量有争议时,由双方同意的质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
2.甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收,验收通过后,甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的,应由乙方进行整改,整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1.工程总价款为大写:
__________小写:
____元(此价格不含税票)。
2.签定合同后三日之内甲方预付乙方%的工程总价款,即人民币大写:
__________小写:
____元;发货时甲方支付乙方工程总价款的____%,即人民币大写:
__________小写:
____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币:
大写:
__________小写:
____元;余款即人民币:
大写:
__________小写:
____元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
亮化工程施工合同(六)
建设单位(简称甲方):
施工单位(简称乙方):
遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包条例》,以明确甲乙双方在施工过程中的责任、权利和义务,密切双方的合同,共同确保工程施工任务按时顺利的按质完成,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、解决亮化问题。
二、工程性质:
本工程属包工包料工程,采用50____37____220V真六段彩色内控护栏管___元/m²。
三、双方职责:
1、甲方安排技术人员负责工程质量监督。
2、施工过程中如遇楼房住户的阻拦干涉,甲方应协调处理,以保证施工不受各种因素的影响。
3、乙方应服从甲方技术人员的监督和管理,严格按照有关规程、规范和设计要求进行施工,加强施工质量和施工安全管理,如发生人员伤亡事故均由乙方负责。
四、本工程施工费用
1、付款方式:
工程施工合同签订后甲方预付____%的材料预付款,待工程完工并通过验收合格后结清余款。
2、工程量:
按验收测量结果为准。
五、本工程工期要求:
本工程计划定于____年____月____日开工,至____年____月____日完工,如遇到较大自然灾害等特殊情况,工期可以适当顺延。
六、未尽事宜双方另行协商解决。
此合同一式二份,甲乙双方各持一份,经双方负责人签字后生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
亮化工程施工合同(七)
合同号:
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜,达成如下协议,以期共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:
LED亮化工程
2.地点:
3.工程内容:
LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字)
4、合同工期
(1)开工日期
(2).合同工期总日历天数。
二、施工要求:
1、甲方提供LED数码管,乙方按照国家产品的标准验收,若产品质量经检验验收不合格的,乙方应及时通知甲方调换合格的产品,保证在合同规定的期限内完成施工,若给甲方造成损失的,乙方承担违约赔偿责任;
2、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。
三、工程质量与验收
1、工程质量标准为合格。
质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。
双方对工程质量有争议时,由双方同意的质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;
2、甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收,验收通过后,甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的,应由乙方进行整改,整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1、合同签字生效后,甲方应在三日内一次性向乙方预付工程总额的预付款;
2、安装调试完及验收合格后,甲方在两日内应一次性向乙方支付剩余的工程款;
3、本工程质量保证期为年。
五、甲方权利和义务
1、甲方指派电话作为其工程负责人,代表甲方对工程负责;
2、对施工质量行使检验权,监督权;
3、对工程进度的检查,以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权;
4、按照合同约定的期限和方式履行,对工程价款的支付义务。
六、乙方权利与义务
1、乙方指派电话作为项目负责人;
2、乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序;
3、工程施工验收合格后,保修期为年;
4、在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修。
七、工期延误
因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延:
1、设计变化和工程量增加;
2、一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过____小时;
3、不可抗力;
4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。