注册一级建造师《建筑工程管理与实务》考前检测B卷 附答案.docx
《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》考前检测B卷 附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》考前检测B卷 附答案.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》考前检测B卷附答案
2019年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》考前检
测B卷附答案
考试须知：
1.考试时间：
180分钟，满分为160分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、天然大理石饰面板材不宜用于室内（）。
A、墙面
B、大堂地面
C、柱面
D、服务台面
2、关于等节奏流水施工的说法，错误的是（ ）。
A．各施工过程在各个施工段流水节拍相等
B．相邻施工过程的流水步距相等
C．专业工作队数等于施工过程数
D．各专业工作队在各施工段上不能连续作业
3、在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。
A.砂率
B.单位体积用水量
C.拌和方式
D.温度
4、关于花自石特性的说法，错误的是（）。
A.强度高
B.密度大
C.耐磨性能好
D.属碱性石材
5、跨度为8m混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到（）N/mm2时才能拆除底模。
A.28
B.30
C.32
D.34
6、下列水泥品种中，配制C60高强棍凝土宜优先选用（）。
A.矿渣水泥
B.硅酸盐水泥
C.火山水泥
D.复合水泥
7、施工项目管理规大纲划分为施工项目管理（）和施工项目管理实施规划。
A.规划大纲
B.管理目标
C.规划目标
D.组织构架
8、厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
9、对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成（）进行分析。
A、节点间的水平分布力
B、节点上的水平集中力
C、节点间的竖向分布力
D、节点上的竖向集中力
10、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（）验算。
A．承载力标准值
B．承载力设计值
C．承载力极限状态
D．承载力正常使用状态
11、场地高程测量中，已知后视点X的高程为48.126m，后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m，则前视点Y的高程为（）。
A．48.631m
B．47.621m
C．48.501m
D．48.531m
12、工程竣工验收合格之日起最多（）日内，建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A.7
B.15
C.30
D.90
13、受力钢筋代换应征得（）意。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.勘察单位
14、石膏是以（）为主要成分的气硬性胶凝材料。
A.硫酸钙
B.碳酸钙
C.硫酸铝
D.碳酸铝
15、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面垂直度度检测，同一户选取（）个墙面。
A．4
B.5
C．3
D．1
16、关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法,错误的是（）。
A.柱的震害重于梁
B.角柱的震害重于内柱
C.短柱的震害重于一般柱
D.柱底的震害重于柱顶
17、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是（）。
A、两端铰支
B、一端固定，一端铰支
C、两端固定
D、一端固定，一端自由
18、在混凝土配合比设计时,影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。
A.砂率
B.单位体积用水量
C.拌和方式
D.温度
19、下列塑料管材料类别中，最适合用作普通建筑雨水管道的是（）。
A.FVC-C
B.PP-R
C.FVC-U
D.PEX
20、气焊电石起火时，可以采用的灭火材料或器材是（）。
A．干砂
B．水
C．四氯化碳灭火器
D．泡沫灭火器
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。
A.二次振捣
B.二次表面抹压
C.控制混凝土内部温度的降温速率
D.尽快降低混凝土表面温度
E.保温保湿养护
2、关于钢结构高强度螺栓安装的说法，正确的有（）。
A．应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B．应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C．应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D．应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E．同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
3、无牯结预应力施工包含的工序有（）。
A.预应力箭下料
B.预留孔道
c.预应力筋张拉
D.孔道灌浆
E.锚头处理
4、墙墙面坡度.关于土钉墙设计及构造应符合的规定,说法正确的是（）。
A.士钉不宜大于1：
O.1
B.土钉的长度宜为开挖深度的0.5-1.2倍
C.士钉钢筋宜采用HRB400、HRB500级钢筋
D.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于20MPa
E.坡面上下段钢筋网搭接长度应大于200mm
5、宜采用成本加酬金合同的计价方式的建设工程项目有（）。
A.项目风险很大
B.工程内容、范围、数量不清楚或难以界定
C.新型工程
D.情况紧急，需要立即开工的
E.合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的
6、在现浇普通钢筋混凝土楼盖时，控制裂缝的主要施工措施有（）。
A.使用减水剂拌制混凝土，降低水灰比
B.模板及其支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性，拆模时混凝土强度符合要求
C.增加水泥用量，提高混凝土强度
D.在初凝前对混凝土进行二次振捣和抹压
E.及时对混凝土进行覆盖保湿养护
7、使用减水剂的技术效果是（ ）。
A.提高混凝土强度
B.提高耐久性
C.提高早期强度
D.节约水泥
E.改善和易性
8、民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，需要考虑放射性指标限量的材料是（）。
A.花岗石
B.胶合板
C.石膏板
D.复合地板
E.建筑陶瓷
9、下列荷载中，属于可变荷载的有（）。
A．雪荷载
B．结构自重
C．基础沉降
D．安装荷载
E．吊车荷载
10、建筑结构可靠性包括（）。
A.安全性
B.经济性
C.适用性
D.耐久性
E.合理性
三、案列分析题（共5题，每题24分）
1、某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下2层，地上16层，1～3层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构。
某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。
该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置：
（1）施工场内主干道的宽度不小于3m。
（2）为了降低成本，现场只设置一条3m宽的施工道路兼作消防通道。
现场平面呈长方形，在其针对角布置了两个临时消火栓，两者之间相距86m，其中一个距拟建建筑物3m，另一个距路边3m。
（3）为节约成本，施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路；
（4）为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一只灭火器；
（5）施工临时用电要编制施工组织设计。
（6）特别潮湿场所，电源电压不得大于12V。
为了迎接上级单位的检查，施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌”、“二图”，检查小组离开后，项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管，以备再查时用。
问题：
1.施工现场平面布置中，对运输道路布置的要求是什么？
2.该工程设置的消防通道和消防栓的布置是否合理?
请说明理由。
3.指出施工道路的处理的不妥之处，说明理由。
4.施工现场消防器材如何配备？
5.什么情况下应编制临时用电施工组织设计？
6.什么场所应使用安全特低电压照明器？
7.何谓“五牌”、“二图”？
该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理?
请说明理由。
2、某市新建科技馆工程，地下2层，地上24层，地上裙房4层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的A建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。
施工过程中发生如下事件：
事件一：
建设单位将该工程金属门窗工程指定分包，并与具备相应资质条件的B公司签订门窗施工合同。
事件二：
由于工期紧张，A公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的C公司，将装饰装修分包给具备相应资质的D公司。
事件三：
A公司在征得建设单位同意后，与E劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查E公司具备相应的劳务资质。
由于该工程工期压力较大，E公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的F劳务公司。
事件四：
由于D公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因A公司为项目总承包，于是就此事向A公司提出索赔要求。
A公司认为损失由D公司造成，且分包给D公司建设单位也同意，所以建设单位应向D公司提出索赔，A公司不应承担质量责任。
【问题】
1、事件一中，关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确？
并说明理由。
2、事件二中，C公司、D公司的分包是否合法？
分别说明理由。
3、事件三中，E公司、F公司的分包是否合法？
分别说明理由。
4、事件四中，建设单位向A单位索赔是否正确？
为什么？
A公司的说法是否正确？
3、某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。
施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁，丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。
后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。
乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1、本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？
请说明理由。
2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分？
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？
请说明理由。
4、某办公楼工程，地下二层，地上十层，总建筑面积27000㎡，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。
在合同履行过程中，发生了下列事件:
事件一:
施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如下图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。
事件二:
工作B（特种混凝土工程）进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。
设计变更后,施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如下表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
费用索赔申请一览表
事件三:
在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月;部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月，在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底拖后一个月。
施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。
事件四:
施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料。
经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下表所示。
各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表
【问题】
1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）？
2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?
分别说明理由。
3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总工期的影响。
分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的工期索赔是否成立?
4.事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称（A类材料）和次要管理材料名称（B类材料）。
5、某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。
由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。
乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。
工程施工过程中，发生下列事件：
事件1：
当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。
施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。
事件2：
在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
事件3：
在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：
一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、官网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。
【问题】
1、乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理？
请说明理由。
2、乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定？
3、对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理？
请说明理由。
试题答案
一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、B
2、D
3、【答案】B
4、【答案】D
5、［答案］B
6、【答案】B
7、A
8、【答案】B
9、B
10、C
11、A
12、［答案］B
13、答案：
C
14、A
15、A
16、D
17、D
18、B
19、【答案】C
20、A
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、【答案】ABCE
2、［答案］ACE
3、【答案】ACE
4、BCD
5、ABCD
6、ABDE
7、ABDE
8、ACE
9、［答案］ADE
10、答案：
ACD
三、案列分析题（共5题，每题24分）
1、1.施工现场平面布置中，对运输道路布置的要求：
主干道宽度单行道不小于3.5m，双车道不小于5.5～6m。
木材场两侧应有6m宽通道，端头处应有12m×12m回车场，消防车道的净宽度不应小于3.5m，载重车转弯半径不宜小于15m。
2．该工程设置的消防通道不合理。
因为根据规定消防通道不得小于3.5m。
该工程设置的临时消火栓不合理。
因为根据规定消防栓间距不大于120m，距拟建房屋不小于5m，不大于25m，距路边不大于2m。
3.不妥之处：
施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
理由：
施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。
4.消防器材的配备：
（1）临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。
（2）大型临时设施总面积超过1200m2，应配有消防用的积水桶（池）、黄沙池，且周围不得堆放物品。
（3）临时木工间、油漆间、木机具间等，每25m2配备一只灭火器。
油库、危险品库应配备数景与种类合适的灭火器。
（4）24m高度以上高层建筑的施工现场，设置高压水泵。
5.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。
6．下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
（1）隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；
（2）潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；
（3）特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
7.“五牌”、“二图”是指工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌，安全生产、文明施工牌；施工平面图、项目经理部组织构架及主要管理人员名单图。
该工程对现场“五牌”、“二图”的管理不合理。
因为根据规定应在现场入口处位置，公示“五牌”、“二图”。
2、1、事件一中，建设单位指定分包门窗工程的做法不正确；
理由：
指定分包，应该是与总承包单位签订施工合同，而不是由建设单位直接与B公司签订合同。
2、C公司分包不合法；
理由：
裙房结构同样属于主体结构，根据《建设工程质量管理条例》，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。
D公司分包合法；
理由：
D公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。
3、E公司劳务分包合法；
理由：
E公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。
F公司劳务分包不合法；
理由：
根据《建设工程质量管理条例》，分包不得再行分包，属违法分包。
4、建设单位做法正确；
理由：
建设单位只与总承包单位A公司有合同关系，故由于施工方原因造成的损失应向A公司提出索赔。
A公司做法不正确；
理由：
根据《建设工程质量管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，由此可见，A单位应对D公司的质量损害承担责任。
3、1、合同有效性判定如下：
甲与乙签订的总承包合同有效。
理由：
根据《合同法》和《建筑法》的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
乙与丙签订的分包合同有效。
理由：
根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
乙与丁签订的分包合同无效。
理由：
根据《合同法》和《建筑法》的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。
建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。
因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。
2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：
丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由：
甲与丙不存在合同关系，根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
4、1.①②③⑤⑧⑩
2.
（1）新增特种混凝土工程费列入索赔申请不妥。
理由是:
新增特种混凝土工程费属于设计变更引起的，应该按照变更处理，确定新综合单价后，提交变更估价申请。
（2）机械闲置费补偿按照台班费计算索赔费用不妥。
理由是:
如果是自由设备，台班费含有设备使用费应按照折旧费计算索赔费用。
如是租赁设备，按照实际租金和调进调出费用分摊计算。
（3）人工窝工费补偿按照人工工日单价计算索赔费用不妥。
理由是:
工期未延长，不能计取人工窝工费，可计算降效费用。
3.TFK=2;TFH=0;TFF=2。
拖延总工期1个月
K工期拖后提出的工期索赔，成立。
H工期拖后提出的工期索赔，不成立。
F工期拖后提出的工期索赔，不成立。
4.实木门扇、铝合金窗、细木工板、瓷砖为A类材料（≤80%）;实木地板为B类材料（≤90%）。
5、1、不合理。
理由：
因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。
2、工程变更价款的确定原则：
⑴合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；
⑵合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。
这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。
3、对两项索赔事件应做如下处理：
（1）对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。
（2）对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：
对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。
对后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。
索赔处理原则：
被冲坏的临时道路、官网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。
升级会员 