新版浙江省商品房买卖合同示范文本.docx
《新版浙江省商品房买卖合同示范文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版浙江省商品房买卖合同示范文本.docx（32页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
新版浙江省商品房买卖合同示范文本
合同编号：
编号：
浙F1-2008-1
浙江省商品房买卖合同
浙江省建设厅
浙江省工商行政管理局
商品房买卖合同说明
1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。
签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、对合同文本【 】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。
【 】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打X，以示删除。
6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
7、本合同条款由浙江省建设厅和浙江省工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同
（合同编号：
）
合同双方当事人：
出卖人：
象山县万象房屋开发有限公司
注册地址：
象山县丹西街道新丰路276号
法定代表人：
王正国联系电话：
65728968
营业执照注册号：
33
企业资质证书号：
浙房开1116号
委托代理人：
× 地址：
×
邮政编码 ：
× 联系电话：
×
委托代理机构：
×
注册地址：
×
法定代表人：
× 联系电话：
×
营业执照注册号：
×
企业资质证书号：
×
邮政编码：
×
买受人：
【本人】【法定代表人】姓名：
国籍
身份证种类号码
地址：
联系电话：
【委托代理人】【 】姓名：
×国籍：
×
地址：
×
邮政编码：
× 电话：
×
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
出卖人以出让方式取得位于象山丹西街道丹南路与环城西路交叉口东南、编号为25-001-131-0001的地块的建设用地使用权。
载明该建设用地使用权来源的批准文件或合同是象国用2008第80289号。
该地块总土地面积为27326.35m2。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】万华康庭。
建设工程规划许可证号为建字第号，施工许可证号为3390101。
第一条协议补充条款
。
第二条 商品房销售的依据
买受人购买的商品房为【预售】商品房。
预售商品房批准机关为象山县建设局，预售许可证号为。
第三条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一），为本合同第一条规定的项目中的：
第幢单元号房。
建筑层数地上层，地下层，该商品房位于第层。
该商品房土地使用权年限自商业用地为2008年6月16日至2048年1月4日，住宅用地为2008年6月16日至2078年1月4日。
该商品房的设计用途为中高层住宅，属框架结构，层高2.9米。
该商品房有阳台个，其建筑样式（封闭式、非封闭式或其他）为封闭式。
该商品房相关节能措施、保温工程保修期等信息说明：
外墙采用聚苯颗粒保温砂浆、屋面采用挤塑聚苯乙烯泡沫保温板、窗户采用双层中空玻璃塑钢窗。
外墙、屋面保温保修期五年。
该商品房【合同约定】建筑面积共平方米。
其中，套内建筑面积平方米，应分摊的共有建筑面积平方米（有关应分摊的共有建筑名称及建筑面积说明见本合同附件二）。
除上述商品房买卖外，有出售（或赠送、出租等）车位、车库、绿地或其他物业的，有关该物业买卖、赠与、租赁合同事项，双方另行约定于本合同附件三。
第三条协议补充条款
1、买受人在购买上述房屋的同时，认购位于地下一层□地面□地下二层□（编号：
，具体详见附件一附图）的停车位。
2、买受人在购买上述房屋的同时，认购位于幢楼内（编号：
，具体详见附件一附图）的自行车库；该自行车库建筑面积为：
㎡。
第四条 建筑区划内相关物业归属的约定
在该商品房所在的建筑区划内，出卖人建设物业服务用房633.69平方米，坐落9#1单元102室和202室及2号商铺北侧（具体物业服务用房以实测面积为准，位置以施工图及房屋交付后相关部门确认为准 ），其中物业管理用房297.68m2，物业经营用房336.01m2，属于业主共有。
下列物业属于出卖人所有，出卖人可以另行出售、附赠或者出租，其他道路、绿地、场所、设施、房屋，属于业主共有。
1、汽车位。
2、除法律规定外，其余小区设施、设备、自行车库和其他配套建筑、设备设施（不包括在合同标的物范围内），小区内的会所（不包括按比例配置的物业管理、经营用房）。
城镇公共道路、城镇公共绿地，及依照有关规定、合同约定需要移交政府相关单位管理的物业，不属前款约定范围。
第五条计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第1种方式，计算该商品房价款（货币单位人民币）：
1、按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米元，总价款元。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米×元，总价款×元。
3、按套（单元）计算，该商品房总价款为×元。
4、×。
按照物业管理有关法规、规章规定，需要交纳新建物业专项维修资金的，首期交纳标准为
×元/平方米（以相关部门确定并经当地政府批准后公布的标准为准）。
该款项未包含在本条约定的总价款中，由出卖人统一代交，在物业交付时向买受人收取。
第五条协议补充条款
1、本套房同时所购停车位金额为（人民币）大写：
元/个；
2、本套房同时所购买的自行车库金额（人民币）为大写：
元整；
3、合计合同总价款为（人民币）大写：
元整。
第六条 面积确认及面积差异处理
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记为准。
1、当事人选择【建筑面积】（本条款中均简称面积）作为计价方式时，商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异， 双方同意按以下方式处理：
①面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款。
②面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付款退还给买受人，并按银行同期利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。
产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
面积误差比=
产权登记面积－合同约定面积
合同约定面积
×100%
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
2、当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
3、双方自行约定
。
第七条付款方式及期限
买受人按下列第种方式按期付款：
1、一次性付款在年月日前付清100%房价款，即买受人实际付款额为（人民币）大写：
元整。
2、分期付款。
3、其他方式本合同总价款为（人民币）￥元（大写：
元整）。
买受人选择银行按揭贷款，在签订合同的同时付清首付约%，即房款（人民币）￥元（大写：
元整），余款（人民币）￥元（大写：
元整）即日起办理银行按揭，并根据相关规定办理银行按揭手续。
第八条买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第1、2种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。
① 逾期不超过30日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之3的违约金，合同继续履行；
②逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的5%向出卖人支付违约金；出卖人愿意继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之5（该比率应不小于第①项中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2、按揭问题处理
（1）若办理银行按揭，买受人必须在合同签订之日起20个工作日内提供完整的按揭资料给出卖人，逾期不提供的或买受人未按出卖人通知在规定期限内去银行办理按揭手续的，视同买受人逾期付款处理。
（2）如果国家调整按揭政策或因买受人原因导致按揭贷款不能获得批准或者不能足额获得批准的，买受人应在收到银行发出的通知之日起10日内自行向出卖人付清所有未付余款，否则视为买受人付款违约。
（3）上述买受人被视为付款违约处理方式按第八条第一种方式处理。
第九条交付期限及条件
出卖人应当在2010年4月30日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用：
1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；
2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；
3、用水、用电、用气、道路，具备商品房正常开通使用的基本条件；
4、×。
但如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的。
2、因政府有关部门依法作出的行为（但出卖人违法违章原因除外）。
第十条出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。
（1）逾期不超过30日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之3的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过30日后，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的5%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之5（该比率应不小于第①项中的比率）的违约金。
2、。
第十一条规划设计变更的约定
经规划设计单位同意、规划行政主管部门批准的规划设计变更，导致下列情形（一般为影响到买受人所购商品房质量或使用功能等）之一的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化。
2、。
买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复，未按期作出书面答复的，视同接受变更。
出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人须在合同解除之日起 30 天内将买受人已付款还给买受人，并按中国人民银行同期利率（不低于买受人购房贷款利率）付给利息；买受人不退房的，双方应当在通知到达之日起30日内另行签订补充协议。
。
第十二条交接
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。
在签署房屋交接单前，出卖人不得拒绝买受人查验房屋。
所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
商品房交付使用时，买受人对房屋及装修质量，公共设施、设备质量提出异议的，出卖人应当给予解释和说明，仍不能达成一致意见的，双方委托县级以上质量检测监督管理部门 进行质量检测。
双方对检测费用垫付和结算约定为买受人垫付检测费，费用结算以委托监测项目结果结算，检测项目合格的，费用由买受人承担；不合格的，费用由出卖人承担 。
检测结果为合格的，出卖人书面通知的交付日期视为交付；检测单位提出返修意见的，出卖人应当按要求返修，并承担返修费用。
由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
1、买受人应按出卖人交房书面通知所确定的交房时间内办理交房手续，若无正当理由逾期办理该商品房的验收交接手续，则该房屋毁损、灭失的风险责任自交房通知确定的交付使用之日起，由买受人承担，相应的物业管理费也由买受人承担。
经出卖人再次书面催告三个月后买受人无正当理由仍不办理交付手续的，出卖人有权解除合同或要求继续履行合同；解除合同的，买受人应该向出卖人支付房屋总价款2%的违约金，继续履行合同的，参照本合同第八条违约责任处理。
2、买受人保证所提供的联系方式准确，买受人联系方式变更时买受人有义务及时书面告知出卖人，否则因此引起的一切后果由买受人承担，并视为出卖人的所有通知均已送达。
第十三条抵押与相关债权债务
与本合同商品房有关的土地使用权及在建工程存在抵押情形的，出卖人将相关情况（登记机关、抵押当事人、债务人、被担保的主债权的数额、登记时间等）告知如下：
双方约定本合同商品房在销售后买受人同意抵押，出卖人承诺在办理权属登记前解除相关抵押。
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。
因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
并且按房屋总价款的2%支付违约金。
第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
双方将该商品房的装饰、设备标准约定于本合同附件四，如为精装修房，双方应当约定装修使用的主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容。
出卖人交付的商品房，应当符合约定的装饰、设备标准。
达不到约定标准的，出卖人补偿装饰、设备差价，并承担违约责任如下：
出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
第十五条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的除第九条已经约定为交付条件外的下列基础设施、公共配套建筑，按以下日期达到使用条件：
1、供电在该房屋交付之日开通。
2、供水在该房屋交付之日开通。
3、小区道路在该房屋交付之日投入使用。
4、电梯在该房屋交付之日投入使用。
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1、参照本合同第十条处理。
第十六条 关于产权登记的约定
购买商品房，当事人可以申请预告登记。
就该商品房预告登记有关事项，当事人约定于附件五。
出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。
出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。
出卖人承诺于2010年7月31日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。
买受人【自行】【委托出卖人】办理该商品房转移登记。
如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第1、2项处理：
①买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的1.5%赔偿买受人损失。
②买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。
3、
①、在出卖人通知买受人办理产权证登记30个工作日内，买受人未提供相关办证资料或未办理的，出卖人不承担逾期办理产权证的责任；超过60日的，出卖人有权参照本合同第八条违约责任处理。
②、如遇商品房提前交付使用，出卖人在办理商品房权属登记备案日期按照本合同第九条之约定的商品房交付日期后90日内执行。
建筑区划内依法或依照约定属于全体业主共有的公共场所、共用设施和物业服务用房等房屋，由出卖人在申请房屋所有权初始登记时一并申请登记。
商品房交付时，出卖人应当将登记相关信息书面告知买受人。
第十七条 《消费者权益保护法》实施办法规定的退房情形
凡符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十八条第一款退房条件要求退房的,买受人可以选择按该《办法》第二十八条第三款或本合同约定的办法进行处理。
第十八条保修责任
商品房实行保修制度。
有关该商品房主要的保修范围、保修期限和保修责任，双方约定于本合同附件六。
买受人购买的商品房为住宅的，出卖人自商品房交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
《住宅质量保证书》应当包含本合同附件六约定的主要内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。
出卖人不及时履行保修义务的，买受人可以自行维修，费用由出卖人承担。
因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。
约定住宅保修责任，应当符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十九条的有关规定。
第十九条 商品房相关事项约定
双方可以就下列事项约定：
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权
目前归该幢全体业主所有，法律法规有明确规定的，从其规定；
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权
目前归该幢全体业主所有，法律法规有明确规定的，从其规定；
3、该商品房所在楼宇的命名权
由房地产开发企业向所在地的地名办申请；
4、该商品房所在小区的命名权
由房地产开发企业向所在地的地名办申请；
5、除法律规定之外，其余小区设施（如汽车位、单独自行车库等）在未出售之前归出卖人所有。
第二十条 房屋交付使用后相关权利义务约定
买受人的房屋仅作中高层住宅使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。
除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第二十一条前期物业管理
出卖人已经选聘宁波永成物业管理有限公司从事该商品房所在的物业管理区域的前期物业管理。
买受人同意本合同附件七的《业主临时管理规约》《前期物业服务合同》主要内容。
第二十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第 2种方式解决：
1、提交宁波仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十三条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件八）。
第二十四条合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十五条 本合同连同附件共页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人份，买受人份，银行按揭份，份。
第二十六条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十七条 商品房预售的，自本合同签订之日起30天内，由出卖人向象山县建设局申请登记备案。
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
【法定代表人】：
【法定代表人】：
【委托代理人】：
【委托代理人】：
（签章） （签章）
年 月 日 年 月 日
签于 签于
附件一：
房屋平面图
附件二：
应分摊的共有建筑说明
参照国家标准《房屋测量范围》计算房屋建筑面积，标准未细化部分结合省浙建房等相关文件。
附件三:
其他物业买卖、赠与、租赁协议书
（该物业的名称、面积或尺寸、物业及占用土地的权属状况、价款与结算、交付、违约责任等）
附件四：
装饰、设备标准
1、外墙：
1～2层：
花岗岩3～8层：
面砖
9～10层：
涂料
2、内墙：
侯梯厅：
内墙涂料
其他房间：
混合砂浆墙面
3、顶棚：
单元入口门厅、楼梯间：
乳胶漆顶棚
地下室、电梯机房：
水泥砂浆顶棚，
其他顶棚：
白水泥满批
4、地面：
侯梯厅、门厅：
抛光砖楼地面
其他房间：
细石混凝土楼地面
5、门窗：
塑钢门窗
进户门：
乙级钢质防火门
6、厨房：
水泥砂浆楼面
7、卫生间：
水泥砂浆楼面
8、阳台：
水泥砂浆楼面
9、电梯：
西子奥的斯
10、其他：
×
附件五：
有关购买该商品房预告登记的约定
根据《房屋登记办法》有关规定，预购商品房或购买商品房现房，当事人可以申请预告登记。
就乙方购买该商品房有关预告登记事项，双方约定如下：
一、本商品房为【预售】【现售】商品房，由【出卖人与买受人】【买受人】向当地房屋登记机构申请预告登记。
二、由出卖人与买受人共同申请预告登记的，双方约定于【商品房买卖合同（预售）备案】【商品房买卖合同（现售）签订】之日起日内申请登记。
出卖人未按约定申请预告登记的，买受人可以单方申请预告登记。
三、申请预购商品房预告登记时，由出卖人提交下列资料中的第
项，买受人提交下列资料中的第项。
1、登记申请书；
2、申请人的身份证明；
3、已登记备案的商品房预售合同；
4、当事人关于预告登记的约定；
5、其他必要材料。
四、购买商品房现房，申请房屋所有权预告登记时，由出卖人提交下列资料中的第项，买受人提交下列资料中的第项。
1、登记申请书；
2、申请人的身份证明；
3、房屋所有权转让合同；
4、转让方的房屋所有权证书或者房地产权证书；
5、当事人关于预告登记的约定；
6、其他必要材料
五、其他有关事项约定如下：
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
年 月 日
附件六：
保修责任主要条款
按国家相关法律法规执行。
附件七：
《业主临时管理规约》、《前期物业服务合同》的主要内容
业主临时管理规约
第一章总则
第一条根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，建设单位在销售物业之前，制定本业主临时管理规约（以下简称本规约），对有关物业的使用、维护、管理，业主的共同利益，业主应当履行的义务，违反本规约应当承担的责任等事项依法作出约定。
第二条建设单位应当在物业销售
升级会员 