变压器安装施工合同.docx
《变压器安装施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变压器安装施工合同.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
变压器安装施工合同
变压器安装施工合同
变压器安装施工合同
甲方:
仙桃市农鑫水产专业合作社
乙方:
仙桃市电力工程有限公司
根据《中华人民共合国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:
安装630KVA变压器
二、工程地点:
仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。
三、合同价款与付款方式
合同总价款:
220万元(含630KVA变压器的价款)。
付款方式:
合同签定后付款30%,工程竣工验收合格后15日内付款60%,
余款90天后付清。
四、合同期限:
xx年8月20日至xx年10月30日。
五、质量要求:
符合电力局验收标准。
六、甲方责任:
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任:
1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任:
1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。
3、甲方逾期支付工程款的,应按日支付3‰的滞纳金。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本合同一式三份,双方各持一份,主管机关一份。
甲方:
仙桃市农鑫水产专业合作社乙方:
仙桃市电力工程有限公司法人代表:
法人代表:
年月日
电力安装工程
甲方(发包方):
:
施工合同
xx-3-26_变压器安装施工合同。
乙方(承包方)
电力安装工程施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民__合同法》及其他相关法律、行政法规之规定,结合本工程具体情况,甲乙双方在遵循平等、自愿及诚实信用的原则下,经协商一致,甲方同意由乙方承担“美芦水郡小区三期工程(2#、4#、6#、8#楼)”项目配电安装工程施工,为明确双方权利义务,特签定本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称:
美芦水郡三期2#、4#、6#、8#楼500KVA箱式变压器安装工程工程地点:
萍乡市芦溪县袁河西大道
第二条承包范围
新装500kVA箱式变压器一台,完成项目的设备采购、安装、调试及后期用电手续办理工作。
第三条承包方式
本工程实行总价包干。
按国家、地方、电力行业现行专业技术和电力生产安全管理规定及设计图纸施工,设备及材料由乙方按照设计图纸组织采购、安装。
采购的设备、材料必须符合设计图纸、GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准,安装后必须组织电力部门工作人员进行验收并安全送电。
第四条合同工期
1、自xx年月日开工至xx年月日配电工程安装调试完达到验收合格标准,具备设备带电运行条件结束,总历工期为30日完成全部施工任务。
2、如遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更或甲方建筑工程不具备开工
条件,乙方可向甲方提出工期顺延。
第五条工程总价和付款方式
一、工程总价:
经双方协商,本工程合同总价定为:
。
二、付款比例:
1、合同签订后,乙方将材料运至施工现场并经甲方验收合格的条件下,三个工作日内甲方支付乙方20万(贰拾万元整)工程款;
2、变压器及主电缆安装完毕后,甲方支付给乙方6万(陆万元整)工程款;
3、2#楼完成通电并通过电力部门验收合格,三个工作日内甲方支付给乙方12万(拾贰万元整)工程款;
4、当4#、6#、8#楼完成通电并通过电力部门验收合格,三个工作日内支付15万(壹拾伍万元整)工程款;
5、工程全部完工并通过电力部门验收合格,并移交给供电局之后个工作日内甲方将剩余工程款一次性付清给乙方;
6、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条甲方权利义务
一、对乙方所购买的材料及安装程序进行验收,如乙方不按设计图纸进行施工,甲方有权终止合同。
二、甲方为乙方在办理相关手续时提供相关支持。
三、按合同约定支付工程款。
第七条乙方权利义务
一、必须严格按照设计图纸及国家现行规范、电力行业规定采购设备材料及工程施工,并负责办理与供电部门的相关手续。
二、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
三、乙方必须按规章制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无
条件的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,服从相关职能部门的管理,因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担全部责任。
四、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准。
乙方必须严格按照设计图纸施工,如检验质量不合格,由乙方返工至符合要求为止,并承担一切费用。
五、本合同签订后由乙方积极组织施工,保证工程在合同期内完成,若有延期,每延期一天向甲方缴纳违约金元。
六、工程竣工验收合格投入正常运行后日内,乙方向甲方办理移交手续并提供竣工资料及其他资料。
第八条违约责任
任何一方未按合同约定履行责任,须向对方承担损失费用,根据实际发生的情况计算损失费用。
第九条争议解决
本合同在履行过程中发生争议协商解决,若协商不成,任何一方可向甲方所在地__提起诉讼。
第十条协议生效
本协议壹式肆份,甲乙双方各执贰份,自签字盖章后生效,具有同等法律效力。
附件:
1、设计图纸一份
甲方(发包方):
(公章)乙方(承包方):
(公章)
委托代理人:
委托代理人:
签订日期:
签订日期:
编号:
***********
变压器安装协议书_变压器安装施工合同。
***********************
年月日
甲方:
乙方:
日期:
“普罗旺斯”项目部制作
发包方:
****************************(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)为明确甲乙双方在淮阳县“普罗旺斯”住宅小区施工用电之变压器及其配套设备安装施工过程中的权利和义务,促进双方的合作与配合,按时保质保量的完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本协议,以便共同遵守。
一、工程名称:
“普罗旺斯”住宅小区变压器安装工程二、工程地点:
新民路东侧“普罗旺斯”小区围墙院内三、承包内容:
变压器及以上设备、材料等采购与安装,通电调试并通过验收、送电等。
四、工程价款:
¥:
550000元(大写:
伍萬伍仟圆整)五、工期:
签订合同之日起个工作日。
如遇不可抗力或因甲方提出变更等原因,工期顺延。
五、双方职责:
1、2、
甲方应向乙方提供安装具体位置及地下管线等情况。
乙方在开工前应组织实施由自身施工界区内的用水、用电;
安排施工进度计划、材料设备加工采购等,做好一切施工准备。
3、
乙方严格按照合同及国家标准、规范组织施工,自觉接受
甲方代表在施工过程中的监督。
4、_变压器安装施工合同。
乙方安装的变压器等设备应能满足正常施工(乙方负责通
电)。
六、材料、设备供应:
变压器、低压配电柜及所需材料均由乙方负责采购并安装调试。
七、工程款支付:
工程完工验收合格后,甲方将全部工程款一次性支付给乙方,乙方承诺保修期为壹年。
八、质量要求:
为保证工程质量,乙方在施工时必须按照电力安装施工验收规范标准施工,所采购的设备材料均应符合国标要求,工程质量达到合格标准九、竣工验收:
乙方在工程全部完工并调试合格经有关部门验收后,向甲方提供调试及准用合格证明文件。
十、安全1、
乙方有责任对工人进行安全教育,严格执行操作规范,持
证上岗。
2、
在施工中所发生的一切安全问题及因乙方管理不善造成的
损失,均有乙方自行承担。
十一、本协议一式三份,甲乙双方各执一份。
本协议自签订之日起生
效,工程验收合格、双方结清账款并完善所有财务手续后自动
失效。
十三、未尽事宜
未尽事宜双方根据具体情况协商解决。
甲方(盖章)
法人(委托代理人)
经办人:
日期年月日(盖章)法人(委托代理人)经办人:
日期年月日乙方:
xxx县xxx酒店250kVA变压器安装工程
施工合作协议书
甲方:
xxxxxx工程有限公司
乙方:
xxxx
鉴于甲方需要进行xxxx县xxxx酒店250kVA变压器安装工程施工;鉴于乙方具有本工程的施工能力和资质;鉴于甲方愿意将本合同授予给乙方和乙方愿意按照本合同的条件和条款承接本工程,本着公平、公正、平等和自愿的原则,根据《中华人民__合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,为明确责任和相互协作配合,经双方协商,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称及内容:
1、工程名称:
xxx县xxxx酒店250kVA变压器安装工程
2、工程发(承)包范围:
(1)本标段工程走廊范围内的青苗赔偿工作由建设单位负责完成。
(2)本工程线路部分所用的金具、铁件、砼杆、导线、绝缘子、设备等施工材料由建设单位统一采购供应。
(3)除
(1)—
(2)款确定的由建设单位完成的工作外,本工程施工图中其他所有本体工程施工、安装、调试、保修等均为承包商的承包范围。
(4)工程内容:
1、安装变压器xxx台,型号为S11-250kVA;新增高压计量xxx台;安装真空断路器xxx台;安装跌落式断路器xx组;安装隔离开关组;2、新建公里,采用YJV22-10kV-3×50高压电缆敷设;组立10米电杆xxx根。
(5)竣工资料的。
3、工程地点:
xxx县xxx镇
二、工期要求:
本工程工期由乙方进场(进场时间由甲方提前两天通知)算起天内完成。
除不可抗拒因素外,乙方应在规定的工期内按照合同和行业规范的质量要求完成各项施工作业。
三、工程质量和检查验收
1、乙方必须在工地常驻施工安全、技术和质量的技术负责人,并对工程的施工和质量负责,开工前必须将有关技术负责人的名单送给甲方备案。
2、由业主方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程,监理方有权随时检查。
3、由业主方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证书方可用于工程。
对材料改变或代用必须经原设计单位发正式书面通知同意并经业主方派代表签证后,方可用于工程。
4、隐蔽工程必须经监理方派驻代表检查、由乙方填写隐蔽工程验收单后并经监理方派驻代表验收签章后,方可进行下一道工序,但__增加总包价款的依据。
5、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量结果送甲方。
单位工程完工时,应会同甲方、业主方和监理方进行单位工程中间验收。
6、乙方对乙方所施工的工程质量负全责。
乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方工地管理代表。
一般质量事故的处理结果应送甲方和业主方备案;重大质量事故的处理方案,应经甲方、业主方、设计单位、监理方等单位共同研究,并经设计单位、监理方代表签证后实施。
7、业主方和监理方有权制止乙方违章施工或不符合设计要求、或不满足施工工艺要求的行为,有权下达停工令。
乙方在接到监理方或业主方停工令时必须立即停工,停工令以业主方或监理方驻工地代表签署的书面文件为准。
8、乙方对监理方或业主方下达的停工令必须按时限执行。
拒不执行造成的损失与返工费用由乙方承担。
停工后,经监理方和业主方驻工地代表确认具备复工条件时及时下达复工令,复工令为书面形式。
9、施工工地各作业点必须在醒目位置挂有安全质量警示牌。
10、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起1年。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。
11、工程竣工后,由甲方组织有关人员检查验收。
如果在验收中发现质量问题,乙方应在甲方要求的时间内完成整改,使工程达到合同要求的验收标准。
四、安全管理与责任
1、甲方负责对乙方编写的施工组织措施和安全措施进行审查,并督促各项措施的落实。
2、乙方对各个部位各级人员的安全措施必须明确具体,重要工序或部位必须指定专人负责安全,现场各施工点必须在醒目位置装设安全警示牌。
3、乙方在承包期间,所有管理、技术、施工工人(含临时工)的人身安全责任均由乙方负责。
4、施工所用炸药、雷管的购买、运输、保管、使用必须按照国家有关规定严格管理,指定专人负责;实行爆破作业必须具有特殊工种资格证的专业人员方
可操作。
5、乙方全权负责施工期间各阶段各部位的安全防范工作,编制切实可行的安全防范措施,并指定专人负责落实,因措施不力造成的设施、临时及永久建筑物损坏、人身伤亡或其他方损失的责任由乙方承包并负责赔偿。
6、乙方必须为所有高空等危险作业人员购买意外伤害险,才得进场施工,甲方有权对此项保险购买情况进行检查。
五、环保、文明施工
1、乙方必须按南网有关环保、文明施工的规定实行文明施工。
2、乙方如果在施工中违反有关文明施工条款,甲方工地代表按有关文明施工条款对乙方进行处罚。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方指派一名工地代表负责工程质量及工程进度的监督检查及验收。
2、甲方为乙方协调施工和材料存放的场地。
3、甲方按有关安全、质量、工期、文明施工条款对乙方工作进行监督检查及考核。
4、甲方为乙方的施工作业提供必要的配合,如甲方需要变更施工方案或任何与施工有关的事项,应以书面通知乙方,如甲方的变更造成施工费用的增加,在进行合同结算时一起支付。
5、甲方按时支付乙方的工程进度款。
(二)乙方责任
乙方必须按照行业规范和监理的要求进行施工作业,确保工程质量和工期,按照合同要求完成本工程。
1、在施工过程中乙方不得擅自变更施工方案,如在施工过程中发现施工方案存在问题,确实需要变更,乙方应事先向甲方申请,在甲方批准后方可进行变更后的施工作业。
2、乙方应对工程质量承担责任,施工过程中出现的任何由乙方施工不当引起的质量问题均由乙方负责,甲方不对此承担任何责任或费用。
对在质量保证期出现的任何质量问题,乙方应负责进行维修或更换。
3、材料采购和供应:
本工程所有的设备和材料由建设单位采购提供,乙方负责编制施工材料领用计划,并负责保管好所领用的材料,如有材料损失或丢失由乙方负责。
4、乙方应文明施工,施工中要妥善处理与业主方的关系,不得损坏、侵害建设单位的财产和其他任何权益,由此引发的一切纠纷由乙方自行解决,如果给甲方造成损失,还应赔偿甲方的损失。
5、乙方负责施工安全。
乙方应采取一切有效措施,预防安全事故的发生,
否则,由此而发生的一切与乙方施工有关安全事故均由乙方负责。
6、正式交工前,应做到工完料净场地清。
7、拆除材料(包括导线、铁件)的回收,乙方必须认真地做好记录,集中堆放保管,如发现材料丢失或被盗,将追究乙方负责人的责任,并按相等金额罚款。
七、合同价格及付款方式
本工程的总价为14255元整(安装隔离开关1组、真空断路器及高压计量/套,安装跌落式熔断器、隔离开关及变压器/套;开挖电缆沟35元/米;敷设电缆30元/米;制作电缆头350元/套)最终价格以竣工验收后的工程量来结算,多还少补。
合同价格是甲方对乙方履行本合同规定的全部责任和义务的全部补偿,包括了应支付给乙方的直接费用、间接费用、利润、安措费、风险费、等全部费用。
付款方式,以工程进度来付款,进场开工甲方先付总施工费的30%;乙方完成所有工程,并经过甲方验收合格后,甲方再支付总施工费的50%;余款在甲方办理工程结算后,七个工作日内一次性付清。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,工程竣工验收移交,合同价款结清,工程保修期满后自动失效。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商修订补充。
3、本合同在执行过程中,如双方发生争议,应尽力友好协商解决。
如协商不能达到一致,任何一方均可向签约地主管机关申请仲裁。
4、本合同书一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章);乙方(盖章):
代表(签字):
代表(签字):
签字时间:
年月日签字时间:
年月日
乙方:
按照《中华人民__合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,双方经协商达成如下协议:
2.工程地点:
洛阳***金铅冶炼有限公司工地。
4.工程造价:
8000元(含税金及验收费用)。
大写:
捌仟圆整。
5、工程款支付方式:
工程竣工决算验收合格后15日内工程款全部结清,结算时,乙方必须向甲方提供正式税务发票。
6.工程开工日期:
xx年12月9日
7.工程竣工日期:
xx年12月16日
8.工程质量要求:
工程质量要达到电业局验收标准.
9.甲方主要责任:
(1)负责现场的质量监督和管理,对不符合要求的地方可以要求乙方无条件整改、返工。
(2)甲方应提供施工所需所有材料。
10.乙方主要责任:
(1)乙方自行组织施工所用工具。
(2)乙方应严格按照国家有关规范施工。
(3)对原供电设施由乙方原因造成的损坏或丢失,由乙方负责修复和赔偿。
(4)乙方应加强现场施工安全管理,严禁违章作业及违章指挥,随时进行作业现场安全检查,消除隐患后方可作业。
(5)乙方应采取严格的安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
11.违约责任:
(1)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按100元缴纳违约金。
(2)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
(3)质量违约返工至合格,如是乙方责任,费用由乙方承担。
如乙方无法在规定期限内完成返工,工程款不予结算。
12.保修责任:
所有工程保修期限为一年,如在此期间因工程质量出现问题导致无法正常使用,乙方负责无条件维修。
甲方(章):
乙方(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
鉴(公)证机关(章)
帐号:
帐号:
经办人:
邮政编码:
邮政编码:
年月日
签订时间:
签订时间:
甲方:
太康县凯悦置业有限公司
乙方:
李前进
甲方在太康县支农路西段建凯旋花园住宅小区,因小区变压器安装工程现承包给乙方,经双方协商同意,特制订一下几条望共同遵守。
一、工程地点:
太康县支农路西段
二、工程名称:
凯旋花园住宅小区
三、承包范围:
S11-500/10KVA欧式箱变及箱变的基础工程和市政高压线至箱变位置段的高压地埋电缆敷设。
(穿线管采用Φ168PE管。
五、主要材料要求:
1、成品箱变房(产地新郑)
2、高、低、压及补偿所用的电器采用正泰、东方电器。
(用量及型号见清单)
3、变压器选用厂家为新郑变压器厂,
4、高压地埋电缆线厂家为郑州第二电缆厂,带钢皮3×1502铝芯线。
六、承包方式:
包工包料
七、双方责任:
1、甲方负责协调各项工作的配合。
2、乙方负责施
工,保证施工质量及安全。
八、质量标准:
按照有关施工验收规范标准施工(合格工程)。
不合
格的材料严禁使用。
基础施工按照提供的施工图纸施工,
九、付款办法:
安装完毕调试合格使用后付150000。
00元,剩余90000
元3个月内无质量问题全部付完。
(结算时必须开具税票)
十、保质期限:
自调试合格使用后一年,(常年维修)
十一、现场管理:
乙方必须指派一名专职人员与甲方接头交接。
在
施工中必需服从甲方的同意安排。
不准与甲方施工员顶撞。
十二、工期:
自xx年5月28日-----xx年6月10日。
如无按
期完工者每超一天罚款500元。
十三、安全:
在施工过程中,不论发生大小事故均有乙方负责。
十四、违约:
入单方违约者按工程总款3%的违约金赔尝对方
十五、其它:
安装完毕调试合格使用后,有乙方负责代替甲方与电
业局签订用电协议等相关手续,电价按居民用电标准收取,无用电押金。
十六、此协议一式两份,双方各式一份,签字生效。
甲方:
太康县凯悦置业有限公司
代表:
乙方:
20xx年5月28日
甲方:
合肥东冠房地产开发有限公司
乙方:
合肥市金城安装工程有限公司
甲乙双方就甲方东冠繁华逸城小区基建变压器恢复安装等事宜经协商达成以下协议:
二、工程造价包含:
以上工程量预算价为85108元,经双方协商后同意按照元一次性包死,不做调整。
二、工程工期:
协议签定后乙方确保xx年11月20日前施工完毕并送电。
三、付款方式:
甲方竣工验收合格,甲方一次性支付工程款。
四、双方的权利和义务:
1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备,甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工,甲方有义务协调施工过程中的周边事宜,甲方有义务为乙方提供必要的申请文件;2、乙方必须按照国标和供电局规范施工,必须采用国标材料和设备,不得偷工减料,工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行,乙方在实施过程中可根据现场