SMW工法清包合同(对外).doc
《SMW工法清包合同(对外).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SMW工法清包合同(对外).doc(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
围护工程施工合同
合同编号:
委托单位:
施工单位:
上海城地建设发展有限公司
工程名称:
工程地点:
年月日
SMW工法工程合同
甲方:
乙方:
上海城地建设发展有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》,双方经过友好协商,乙方愿意承包工程,双方本着平等互利、协商一致的原则。
达成以下协议:
第1条 工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围:
三轴搅拌止水桩;三轴搅拌加固桩的施工
型钢插、拔;型钢插、拔
合同工期开工日期:
年月日完工日期:
年月日
本工程工期个日历天。
以实际开工之日起计算。
第2条 合同价款及工程量计算
1.工程单价:
三轴搅拌止水桩单价为元/立方;三轴搅拌加固桩单价为元/立方。
型钢插拨施工费元/T
以上单价不包括水泥、型钢、水电费、材料检测费、置换土方外运费、水泥棚搭设费、工程税金、甲方管理费、地下障碍物处理、周边管线保护等。
2.工种量暂定:
三轴搅拌止水桩约立方;三轴搅拌加固桩约立方。
型钢约吨
3.本工程合同价款暂估:
¥元
人民币金额大写:
,最终按实际完成工作量结算,单价不变。
4.工种量计算方法:
¢650三轴搅拌止水桩工程量计算:
围护按设计桩长×0.599×施工幅数,每两个圆为一幅。
¢650三轴搅拌桩加固工程量计算:
围护按设计桩长×0.866×施工幅数,每三个圆为一幅。
¢850三轴搅拌止水桩工程量计算:
围护按设计桩长×1.031×施工幅数,每两个圆为一幅。
¢850三轴搅拌桩加固工程量计算:
围护按设计桩长×1.495×施工幅数,每三个圆为一幅。
¢1000三轴搅拌止水桩工程量计算:
围护按设计桩长×1.423×施工幅数,每两个圆为一幅。
¢1000三轴搅拌止水桩工程量计算:
围护按设计桩长×2.061×施工幅数,每三个圆为一幅。
型钢每米kg;型钢每米kg
第3条工程价款的支付
1.施工结束甲方支付合同价款的;
2.开挖结束,甲方支付至结算价款的;
3.施工结束后内甲方付清余款。
第4条工程质量
1.乙方在工程施工中应严格按设计图纸要求进行施工,本工程质量等级为合格。
2.在基坑开挖时,乙方派人到场,如有漏水应派人进行堵漏。
3.如由于漏水造成的损失由乙方负责。
4.本合同施工质量保证期为一年,自基坑开挖完成算起。
第5条甲方代表
1.甲方驻工地代表姓名:
2.甲方驻工地代表职责:
按合同约定,及时提供给乙方所需指令、标准、图纸并履行其他合同约定的义务。
第6条甲方工作
1.甲方于本合同签订后7天内,向乙方提供施工图纸 3 套(包括竣工图纸2套)或施工技术说明。
2.负责组织经甲方验收通过后的隐蔽和预检分项工程的验收,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督。
3.负责与业主和政府有关部门的一切联系工作。
4.负责提供现场施工用水、用电接口,型钢的运输,型钢拨除时甲方负责提供施工场地(25吨汽车吊车作业面),施工期间办公及工人住宿用房由甲方无偿免费提供给乙方。
5.负责组织分部工程和工程竣工验收工作。
6.甲方不按合同约定完成以上工作造成工期延误,工期相应顺延。
7.由于非乙方原因导致乙方施工设备及人员发生停工窝工的情况,甲方应给予签证。
8.由于非乙方原因导致乙方SMW工法设备二次进出场,甲方每次补贴25000元进出场费。
第7条乙方代表
1.乙方驻工地代表姓名:
2.乙方驻工地代表工作:
按业主和甲方代表批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和业主和甲方代表依据合同发出的指令、要求施工,履行分包合同中规定的其它所有权利及义务。
第8条乙方工作
1.按照甲方通知的时间准时进场。
2.乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求,服从业主方、甲方、监理方的管理。
3.乙方必须编制的施工组织设计和方案及详细施工作业进度进行施工,未经甲方代表同意,不得擅自更改施工方案,经甲方审批后的施工进度计划一旦下达,必须保证全面完成。
4.负责自行施工区域的场地保洁工作。
5.乙方必须严格遵守有关安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方承担。
6.按规范要求填报施工报表。
7.发生伤亡及其它安全事故,乙方应立即报告甲方,同时按政府有关部门的要求处理任。
第9条争议的解决
甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解,不愿通过协商或调解不成的,须向上海市长宁区法院提取诉讼。
第10条合同生效与终止
本合同自签字盖章之日起生效,甲乙双方在结清工程尾款后随即终止。
本合同其他未尽事宜可另补充协议与本合同具有同等法律效力。
第11条合同份数
本合同正本一式贰份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
日期:
日期:
第5页共4页