车库买卖合同15篇.docx
《车库买卖合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《车库买卖合同15篇.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
车库买卖合同15篇
车库买卖合同（15篇）
车库买卖合同1
出卖人（以下简称甲方）姓名：
身份证号：
姓名：
身份证号：
买受人（以下简称乙方）姓名：
身份证号：
姓名：
身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景某某的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。
一、甲方出售房屋情况
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。
二、房屋价格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于____日之内交房时付清。
2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。
4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。
三、违约责任
1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。
自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式份，各方各执份。
五、未尽事宜，协商解决。
甲方签字：
电话：
甲方配偶签字：
电话：
乙方签字：
电话：
乙方配偶签字：
电话：
附：
甲方身份证、结婚证的复印件1份。
________年____月____日
车库买卖合同2
出卖人：
_________________________
法定代表人：
______________________
注册地址：
________________________
营业执照注册号：
__________________
联系电话：
________________________
买受人：
__________________________
身份证号码：
______________________
住所地：
________________________
联系电话：
_____________________
风险告知：
出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。
法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况：
乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。
该车库套内面积约为________平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车库总价款为（人民币）__________________元整。
风险告知：
很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。
即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。
这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。
因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。
四、交付期限
出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。
如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;
2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
五、出卖人延期交库的违约责任
除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;
1、逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;
（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、车库交接
车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。
逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。
七、其他规定
买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。
出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：
1、提交______仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
风险告知：
关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
九、合同生效
本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人贰份，买受人贰份。
本合同自双方签订之日起生效。
附件：
车库平面图
出卖方（盖章）：
___________________买受方（盖章）：
___________________
法定代表人（签字）：
_____________法定代表人（签字）：
_____________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
车库买卖合同3
甲方（出卖方）：
________________身份证号：
________________
乙方（买受方）：
________________身份证号：
________________
甲方有座落于________________
并保证属于个人所用的合法财产，本人具有独立的处份权，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就买卖这一车位达成如下协议：
1。
车位价款人民币____________万元_________整，乙方在签订此协议时一次性支付。
2。
双方在签订协议时未办理过户手续，因此乙方要求甲方协助办理车位过户手续时甲方负责有协助的义务。
3。
虽然现在双方未办理更名过户手续，但该车位所有权双方同意转移给乙方，乙方对该车位享有完全的占有、使用、收益、处分的权利。
4。
甲方在更名过户之前，不得再将对该车位进行处份（包括抵押、买卖），由此给乙方造成的损失负有赔偿义务（包括直接与间接损失）。
5。
在乙方要求甲方办理过户时，甲方不得以车位升值或显失公平或其他理由要求解除合同。
6。
在双方签订此协议后，因该车位产生的一切权益都归乙方所用，与甲方无关。
7。
甲方应将与车位有关的一切证照交付给乙方，在乙方需以该车位设定权利义务时，甲方应予协助办理。
8。
甲方法定车位手续证照下来时应第一时间交由乙方办理过户手续，如因甲方的.原因导致合同解除，乙方的损失由甲方按照相关法律法规提请法院裁决。
9。
此协议一式两份，自签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
________________乙方：
________________
证明人：
________________
___________年___________月__________日
车库买卖合同4
卖方：
_______________________________（以下简称甲方）买方：
_______________________________（以下简称乙方）
根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库（实测建筑面积平方米），出售给乙方。
甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。
二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。
乙方在________年____月____日前一次性付清。
三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。
四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。
五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。
如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。
如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：
________年____月____日
车库买卖合同5
甲方（出卖人）：
___
身份证号码：
_________
乙方（买受人）：
___
身份证号码：
_________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：
1、甲方自愿将其名下位于___小区___楼___号车库（建筑面积___平方米），出售给乙方。
2、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币___元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。
3、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。
4、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。
本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。
但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。
5、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
6、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。
7、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：
_________
乙方签字：
_________
证明人签字：
_________
____年____月____日
车库买卖合同6
出让方（以下简称甲方）:
受让方（以下简称乙方）:
根据《合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本协议,协议内容如下:
鉴于:
甲方和正大五星房地产开发有限公司于20某某年12月13日共同签署的《正大五星某某花园补充协议书》（见附件一）约定:
正大五星房地产有限公司将正大五星某某花园地下车库32个车位（见附件二）作价抵扣上交利润,作价标准为每个车位710万元,由甲方自行处理变现,正大五星房地产开发有限公司须无条件配合甲方办理相关手续。
一、甲方将位于贵港市正大五星某某花园地下车库的B5车位,（见附件二）转让给乙方,由乙方自行处置。
二、甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。
甲方确保本协议之附件一、附件二的客观真实,并符合法律有关规定。
甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
三、甲、乙双方约定车位转让价款为人民币元（大写）。
四、乙方须在本协议签定后三日内支付价款,按时划款到甲方银行账户。
经甲、乙双方确认,甲方收款银行帐户为:
。
五、本协议自甲、乙双方签字或盖章且乙方将价款划入甲方上述收款银行帐户时即行生效。
六、本协议生效后,甲、乙双方分别向某某公司发出权益转让通知书。
甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续（税费及规费由甲、乙双方按国家有关政策规定各自承担）。
七、因甲方原因导致上述车位不能办理落名、产权登记等相关手续或发生债权债务纠纷的,由甲方承担责任;乙方有权解除本协议,甲方须按转让价款双倍赔偿。
八、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。
九、因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。
十、本协议的附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
十二、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
附:
一、合作开发正大五星某某花园补充协议书的有效复印件
二、车库明细图的有效复印件
甲方（公章）:
乙方（公章）:
法定代表人:
法定代表人:
年月日年月日
车库买卖合同7
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。
双方议定上述车库为每平方米陆仟元（6000元）人民币出售。
乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20某某年4月1日前支付，在20某某年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。
本合同签订后，如甲方违反本合同条款。
该方应向对方加倍赔偿违约金。
一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方（卖方）：
身份证号：
电话：
年月日
乙方（买方）：
身份证号：
电话：
年月日
证明人：
年月日
车库买卖合同8
出卖方：
_________公司（以下简称甲方）
地址：
_________
法定代表人：
_________
购买方：
_________公司（以下简称乙方）
地址：
_________
法定代表人：
_________
根据国家有关规定，甲乙双方经协商一致，就_________部分停车场地买卖一事签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地，上述停车场地出售面积为_________平方米（建筑面积），具体方位见合同附件。
乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆，售卖车票之用。
第二条 上述停车场地售价为_________元人民币/平方米，总售价为_________元人民币（上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。
）
第三条 付款时间与办法：
1、本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。
2、本合同签订后_________个月内，乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划（该认可之付款计划是本合同的重要组成部分）。
3、本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为：
乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的_________%（含定金），_________年_________月前付总售价的_________%，交付使用时会总售价的_________%。
该计划一经乙方作出、甲方认可，即产生法律效力，乙方必须严格遵守。
第四条 甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。
自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起，乙方对该停车场地享有50年使用权。
第五条 税费分担
甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。
第六条 违约责任
1、本合同生效后，如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约，乙方已交定金甲方不予退还，且甲方有权将停车场地转售他人，乙方不得有任何异议，如甲方反悔将停车场地售于乙方，则视为甲方违约，甲方应向乙方双倍返还定金。
2、本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后，乙方如未能按计划付款，则视为乙方违约，按付款计划里所规定的违约条款处理。
3、甲方必须按期将停车场地交付乙方使用，否则，每逾期一天，愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。
第七条 甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议，应首先协商解决，如双方未能达成一致意见，应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。
第八条 本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第九条 本合同一式四份。
甲乙双方各执两份，在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。
第十条 本合同附件：
乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。
甲方（盖章）：
_________ 乙方（盖章）：
_________
代表（签字）：
_________ 代表（签字）：
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
车库买卖合同9
出卖方：
（甲方）身份证：
买受方：
（乙方）身份证：
甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：
1、甲方将位于＿＿＿＿＿小区＿＿＿＿＿号的车库卖于乙方。
2、车库的具体情况：
位置：
＿＿＿＿＿，面积：
＿＿＿＿＿，产权方式为：
＿＿＿＿＿。
3、车库的交易总价为：
人民币＿＿＿＿＿元整（大写：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。
乙方已向甲方支付的定金转为房款，乙方还应向甲方共支付房款人民币___________元整（大写：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。
4、乙方先付给甲方定金：
＿＿＿＿＿元。
其余款项于＿＿＿＿周内支付。
5、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由＿＿＿方承担。
6、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
7、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。
8、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
9、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，交付定金后如甲方反悔将五倍返还乙方定金。
10、未尽事宜甲乙方协商解决。
11、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
甲方：
（签字盖章）
乙方：
（签字盖章）
年月日
车库买卖合同10
甲方（出售方）：
地址：
电话：
传真：
乙方（购买方）：
地址：
电话：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况：
乙方所购车位（库）位于“名流时代广场”第号单位。
该车库套内面积约为平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车位（库）总价款为（人民币）万佰_____元整。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。
四、交付期限
出卖人应当在月日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。
如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;
2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
五、出卖人延期交房的违约责任
除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;
1、逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;
（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、交接
车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。
逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。
七、其他
买受人使用期间不得擅自改变该车位（库）的建筑主体结构、承重结构和用途。
出卖人不得擅自改变与该车位（库）有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：
1、提交西安市仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
九、
本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十、
本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人贰份，买受人贰份。
十一、
本合同自双方签订之日起生效。
甲方（公章）：
_________乙方（公章）：
_________
法定代表人（签字）：
_________法定代表人（签字）：
_________
_________年____月____日_________年____月____日
车库买卖合同11
甲方（出卖人）：
____________身份证号：
____________住址：
____________
乙方（买受人）：
____________身份证号：
____________住址：
____________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，（实测建筑面积平方米），出售给乙方。
乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。
升级会员 