住宅小区自来水供水管道施工合同.doc

住宅小区自来水供水管道施工合同.doc

《住宅小区自来水供水管道施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅小区自来水供水管道施工合同.doc（5页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

自来水给水管道及户表安装

工程施工合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就住宅小区自来水给水管道及户表安装工程相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围 ：

市自来水公司和 规划局批复同意，甲方认可盖章的住宅小区自来水供水系统施工图纸范围内的全部工程内容（含开口费）。

4、承包方式：

包工包料、包安全、包质量、包通过甲方及自来水公司验收的交钥匙工程。

二、工程造价

本工程综合包干价为人民币（大写）：

陆拾万元整，（小写）：

600000元。

此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。

①工程设计变更：

凭甲方和设计单位签证的设计变更联系单。

②甲方提出的书面变更通知单及甲方认可的现场计量签证单。

③以上两项变更工程量据实结算 ，价格以甲方审定的价格作为结算价。

三、合同工期

本工程合同总工期45日历天，自本合同签订次日起开始计算

四、付款方式

1、人员、设备、材料进场7个工作日后付工程总价款的30%。

2、施工进度达到总价款的70%后付工程总价款的20%。

3、工程竣工经有关部门验收合格后7个工作日内付工程总价款的45%。

4、工程竣工验收达到一年后7个工作日内付清质保金5%。

五、工程质量

1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水公司管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件、材料的试验和报验，确保工程质量，按期完工，并达到国家供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求，顺利通过验收。

2、本工程使用的材料、设备必须是符合国家相关标准的合格产品，所有材料、设备进场前须提供生产许可证及产品合格证，经甲方认可后方可进场组织安装。

六、 双方责任 

1、甲方责任

①甲方委派为甲方现场代表 ，负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需由甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。

如变更现场代表应及时通知乙方。

②向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电，费用由乙方承担。

③提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

④负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方自行承担。

⑤按合同约定支付工程款。

2、乙方责任

①乙方委派为乙方现场代表，负责施工期间的全面管理。

该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

②根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

③工程项目开工应提前 3个工作日将完整的施工组织设计、以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

④乙方材料进场前，须提前3个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

⑤按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，在施工中，因乙方自身原因造成的人身伤亡、财产损失，责任由乙方自行负责并承担，甲方不承担任何形式的连带责任。

。

⑥工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

⑦办妥管道及户表安装所有相关业务手续，负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

⑧乙方保证其承包范围内的工程项目于工程完工30日内通过 自来水公司的验收，并向甲方提交自来水公司的工程验收合格证。

⑨工程完工乙方应提供完整的竣工资料两份，报甲方存档备查。

七、工程验收

1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明书、图纸会审记录、设计修改通知单及国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2、工程完工，乙方应先自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方配合组织验收。

通知包括验收的内容、验收时间和地点。

如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格的，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验，由此造成工期延误及相关经济损失由乙方自行承担。

最终验收合格之日以通过自来水公司验收，并取得验收合格证之日为准。

3、涉及到隐蔽工程验收的，须经甲方验收合格后，方能进入下道工序施工（乙方书面提出验收申请，甲方配合乙方一个工作日内完成验收，如因甲方耽误隐蔽工程验收，工期顺延），否则甲方有权要求乙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由乙方承担，因此而造成工程工期延误和造价损失，由乙方自行负责，且甲方有权要求乙方就此类违规操作承担并支付违约金50000元。

八、违约责任 

1、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交 自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按合同总价款的3 ‰向甲方支付违约金。

逾期超过 10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按合同总价款的 30%向甲方支付违约金。

2、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工（如因甲方原因造成停工，由现场代表签字认可后工期顺延），非上述原因连续停工3个工作日以上的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价款的 30%作为违约金。

3、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。

否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

4、本工程不允许存在任何形式的转包或分包，乙方擅自把工程分包或转包给其它任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

九、其它约定

1、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

2、本合同自双方签字盖章生效，至结清全部工程款后终止。

3、若发生合同争议，双方应协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充。

甲方：

乙方：

签约代表：

签约代表：

签约地点：

签约时间：

2014年6月日

5