关于施工合同9篇文档格式.docx
《关于施工合同9篇文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于施工合同9篇文档格式.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;
组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;
组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
做好施工安全防范措施，确保施工安全;
负责做好材料、设备的采购和保管工作;
遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;
参加工程竣工验收工作。
第十条：
保修保修期限：
工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。
本工程保修期为个月。
第十一条：
合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：
本合同一式份，其中：
甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
甲方盖章：
乙方盖章：
甲方签字：
乙方签字：
开户银行：
帐号：
年月日年月日施工合同篇2编号：
甲方：
地址：
乙方：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。
新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条新增加工程概况
1、新增加工程名称：
2、新增加工程地址：
3、施工内容：
甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。
4、委托方式：
包工包料
5、开竣工日期：
根据原合同签定的日期增加第二条新增加装修工程价款
1、新增加工程价款：
￥，详见《增加装修工程项目报价》。
第三条新增加装修项目事宜
1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。
2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款
规定执行。
3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得
以任何借口拒付新增加装修项目工程款。
4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格
施工，不得拒绝执行。
5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确
认；
现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。
6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。
第四条争议解决双方如发生因新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。
发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件为基础现场确认增加装修项目内容。
第五条合同生效
1、增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。
2、新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效
力，但附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效
力。
甲方：
授权代表：
签订日期：
年月日合同签订地：
施工合同篇3甲方：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年
月日签订施工合同编号为的《施工合同》中的定义相同。
鉴于：
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在
原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。
具体包括：
2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造
成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。
如有新标段，价格另议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人签字：
_________________签字：
_________________年月日年月日
施工合同篇4甲方：
由于工程建设需要，甲方委托乙方承包给水管改造工程。
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
。
4、工程承包方式：
5、结算原则：
6、开工：
7、本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款及支付
1、合同总价：
：
元。
2、工程款支付：
工程总造价元。
先支付工程价款元。
工程进行一半付剩下的元。
工程验收合格后付清。
第三条双方权利义务
1、甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。
2）提供具备施工条件的施工场地。
3）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
4）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
2、乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。
2）严格按照甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的约定工期：
年月日至年月日。
第五条质量、验收及结算
1、本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》为施工管理及质量评定验收标准。
2、本工程质量要求：
合格。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
第六条合同的签订和生效
1、本合同经双方盖章后生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
联系电话：
签约日期：
年月日施工合同篇5发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
一、工程概况
1、基础施工部分包括：
场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
2、电气安装部分包括：
太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期：
并网日期：
三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同，不做工程决算。
合同总价格为人民币：
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查
1、工程质量、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法1起诉讼。
调解要求停止施工，且为双方接受。
、法院要求停止施工。
六、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
_________乙方：
_________法定代表人：
__________________年____月____日_________年____月____日施工合同篇6甲方：
_________乙方：
_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况装饰工程施工地点：
_________施工内容：
_________承包方式：
_________合同总工期____天，自____年____月___日开工至___年___月___日竣工。
合同总价款：
_________其中：
人工费____元，材料费____元。
二、双方工作
1.甲方工作
1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。
腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。
协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并
进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2.2乙方指派_________为乙方驻现场代表，负责合同履行。
按
要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意
拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严
格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成
品进行保护。
三、工期
1.工期延误
1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
甲方不能按约定提供开工条件。
设计变更和工程量变化。
甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备
闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方____元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_____
元违约金。
四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_____%，计______元;
工程日期过半，甲方再支付总价款的____%，计______元;
验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_____元。
五、材料供应
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表。
甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。
甲方供应的材料、设备运抵现场_____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。
由于保管不当造成的损失，由乙方负责。
甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的.材料、设备，必须有材料设备表注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。
如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。
如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单后方可进行该项目施工。
凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。
给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1.工程质量
1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。
甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。
甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：
______。
2.3双方约定的保修项目内容期限为：
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的____%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_____调解。
协商或调解不成时，双方可以按下述第____种方式解决：
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
十一、其他约定_________
十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括：
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。
十四、其他
1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。
业主：
_________承包方：
_________注册地址：
_________注册地址：
_________住地：
_________委托代理人：
_________联系电话：
__________________年____月____日_________年____月____日施工合同篇7发包方：
承包方：
身份证：
为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：
一、工程地点：
1、我镇学生宿舍正对面操场。
2、我镇厕所至学生宿舍后。
二、乙方承包施工内容：
1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元/方计算，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
三、质量要求：
1、操场平整乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小
洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。
2、堡坎修建乙方进行堡坎修建时，按平均宽度
0.8米修建，堡坎长度、高度
按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。
四、矛盾纠纷：
1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。
2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。
3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。
五、工程造价：
以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间：
20xx年9月25日。
七、付款方式：
乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。
八、安全施工：
乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑
事民事责任由乙方负责。
九、违约责任：
甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照
相关法律程序进行解决。
十、其它：
1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
_________
乙方：
法定代表人：
_________年____月____日
施工合同篇8
___________________________________
一．工程名称：
________________________________________
二．工程内容：
对外墙渗水进行维修施工。
三．施工质量标准及要求：
1.施工质量必须达到合格，经甲方或质量部门验收，达不到质
量标准，应立即返修，其材料费、人工费用由乙方自行承担。
四．双方的责任和义务：
A．甲方的责任和义务：
1.甲方应根据有关规定，为乙方提供安全可靠的施工现场。
2.甲方有权对乙方的施工进行监管。
3.甲方应按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。
4.因乙方责任造成的质量安全事故和延误工期，其经济损失由
乙方承担，甲方可按损失情况扣除相应费用。
B．乙方的责任何义务：
1.乙方员工进入现场时，应遵守甲方公司的内部企业管理制度，
2.乙方必须严把质量安全生产关，因此次施工涉及高空作业，施工人员必须穿戴好一切必要的劳保用品，杜绝任何安全事故的发
生。
3.乙方应组织好文明施工，并搞好施工场地内的清洁卫生工作。
五．工程款结算方法和验收标准：
1.工程款结算方法：
经双方协商，本次施工总费用为_______
元。
在工程施工完成后支付_____元。
剩余部分，在工程完成后的___
天内付清。
2.验收标准：
以无渗漏为验收标准。
六．
双方协商的其它条款：
________________________________。
本合同壹式贰份，经双方签字盖章后生效。
甲方签字：
甲方盖章：
年月日年月日施工合同篇9甲方：
xx装饰公司甲方委托乙方xx套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：
一、工程项目及内容：
铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。
二、承包方式：
包工包料。
三、工程造价为人民币————
四、工程款项结算方法：
乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即，工程完工验收后，一个月之内付清余款。
五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。
如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。
六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。
七、交付使用日期：
总施工期为天，即由年月日至年月
日。
如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。
如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。
八、其它约定事项：
九、本合同连同乙
升级会员 