招标投标篇第9套模拟题Word文档格式.docx
《招标投标篇第9套模拟题Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标投标篇第9套模拟题Word文档格式.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
3.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为（）
A.决标B.评标C.授标D.议标
C.授标
招标投标的基本概念
4.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
合同的效力
5.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
B、按照订购数量及时付款
材料采购合同的订立和履行
6．FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
A、工程保修期
FIDIC合同条件
7．在工程建设监理活动中，监理单位是（）
A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人
A业主的代理人
建设工程监理招标与投标的主体
8．在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元
C、200万元
建设工程招标范围
9．索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方
C、承包商D、合同当事人一方
D、合同当事人一方
索赔的作用及条件
10．法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A.主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地
C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地
A.主要办事机构所在地
合同法律关系主体
11．下列关于工程分包说法正确的是（）。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位
B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位
总、分包合同的特征
12．某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。
A、投标报价1000万元，评标价950万元
B、投标报价1050万元，评标价940万元
C、投标报价980万元，评标价970万元
D、投标报价950万元，评标价960万元
B、投标报价1050万元，评标价940万元
招标阶段的工作
13．某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
该承包商投标时报价不得低于（）。
A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元
D、800万元
14．下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（）。
A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
15．建设工程纠纷解决的几种途径中，（）是依靠国家强制力来实现的。
A．和解B．调解C．诉讼D．仲裁
C．诉讼
合同争议的解决
16．业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其（）
A．购买招标文件费用B．编制投标文件费用
C．投标保证金D．现场考察费
C．投标保证金
决标成交阶段的工作
17.工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是（）
A．设计方案的优劣B．设计任务完成的进度
C．设计取费的标准D．设计单位的资历
A．设计方案的优劣
评标与定标
18．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）
A．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效
C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量
C．监理工程师单独计量有效
建设工程委托监理合同的履行
19．采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
A．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商
A．业主
20．建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）
A．该项索赔视为已经批准B．视为已被拒绝
C．尚待批准D．承包商应进一步提交索赔证据
C．尚待批准
《建设工程施工合同示范文本》中的其他主要条款
题型：
判断题共计20题
1.招标单位必须具备法人资格。
对
分数：
2.当监理工程师，通过检验或检查，证明某材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有权拒收这些材料。
3.承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。
错
4.由于委托单位已向设计单位支付了设计费，因此，委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。
工程承包制度
5.工程分包解除了承包商的责任和义务。
6.建设工程市场的形成是计划经济的产物。
1
7.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。
合同的订立
8.报价是投标人对投标项目的施工预算。
投标决策
9.当递交最终报表后，承包商索赔的权利终止。
索赔的程序
10.在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书，否则就丧失了索赔的权利。
3.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
合同法律关系内容
12.一般来讲，土地所有权可以设置抵押。
法律事实及其分类
13.招标代理单位可以接受同一招标工程的投标代理和投标咨询业务。
代理
14.投标文件的正本应密封，副本可以不密封。
建设工程招投标程序
15.某一合同被法院认可为可撤消合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。
法院判定双方都有过错，但甲方为主要过错方，应承担75%的过错责任。
也就是说甲方应赔偿乙方1万元的损失。
合同的权利义务终止
16.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。
12.《建设工程总承包合同示范文本》
17.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。
建设工程施工合同的履行
18.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。
19．债权人、债务人、债务是债的三要素。
20．只要当事人协商一致，即可变更合同。
合同的变更和转让
简答题共计4题
1．我国对建设工程的最低保修期限有何要求
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期,电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年
《建设工程施工合同示范文本》
4
7
2．建设工程物资采购合同的特征是什么
1）建设工程物资采购合同应依据施工合同订立
2）建设工程物资采购合同以转移财物和支付价款为基本内容
3）建设工程物质采购合同的标的品种繁多，供货条件复杂
4）建设工程物资采购合同应实际履行
5）建设工程物质采购合同采用书面形式
建设工程物资采购合同及其分类
3
3.设计施工总承包合同文件的内容
合同协议书
中标通知书
投标函及投标函附录
专用条款
通用合同条款
发包人要求
承包人建议书
价格清单
其他合同文件（经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件）
8
4.设计合同订立时发包人应提供的文件和资料有哪些
设计依据文件和资料
1）经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；
2）城市规划许可文件；
3）工程勘察资料等
项目设计要求
1）工程的范围和规模
2）限额设计的要求；
3）设计依据的标准；
4）法律、法规规定应满足的其他条件
建筑工程勘察设计合同的订立
案例分析共计1题
背景：
某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。
该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。
合同工期为8个月。
甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。
乙方亦口头答应。
工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。
两个月后，返工完毕。
结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。
乙方认为临时停工是甲方要求的。
乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。
甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。
乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题：
1.该工程采用固定价格合同是否合适
2.该施工合同的变更形式是否妥当此合同争议依据合同法律规范应如何处理
1．因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
问题
2．根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。
若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。
否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，只能以书面协议的内容为准。
本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。
在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原合同规定为准。
施工期间，甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。
工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费由乙方承担。
第10章建设工程施工合同管理
第14章建设工程施工索赔
5
30
升级会员 