涂料施工合同--(范本合同)Word格式文档下载.doc

涂料施工合同--(范本合同)Word格式文档下载.doc

《涂料施工合同--(范本合同)Word格式文档下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《涂料施工合同--(范本合同)Word格式文档下载.doc（2页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

。

二、工程地址：

。

三、工程内容：

外墙乳胶漆装饰工程。

四、承包方式：

乙方包工包料。

五、质量标准：

1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监

督和检查。

2、乙方施工确保颜色一致。

六、颜色：

按照效果图或双方约定涂刷施工。

七、工期：

本工程合同工期为天，（年月日至年月日）。

若遇下列情况之一工期可相应顺延；

1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；

2、夜间室外最低温度低于5℃；

3、甲方未按合同拨付工程进度款；

4、因雨、雪、大风天气影响工程进度；

八、甲方的权利和义务：

1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）；

2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜；

3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；

4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作。

九、乙方的权利和义务：

1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。

2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责；

3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格；

4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。

十、单价：

1、外墙乳胶漆元／m2

十一、总造价：

按实际涂刷展开面积核算为准。

十二、付款办法：

1、本合同签订天内，甲方应预付款；

2、施工人员进场开始施工时，甲方付款；

3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前，甲方付工程款元；

4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款元；

5、工人施工完毕天内甲方进行验收，并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且以乙方结算为准，验收合格天内甲方付清全部工程款。

十三、付款方式：

1、银行帐户结算：

从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。

2、现金结算：

结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。

十四、违约责任：

1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方按未付款的％/天支付违约金；

2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。

十五、其它：

。

十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

十七、合同一经签订，具有法律效力，双方认真履行，互不违约。

十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲　　方（签章）：

乙　　方（签章）：

法人代表（签字）：

法人代表（签字）：

身份证号码：

身份证号码：

代表（签字）：

代表（签字）：

联系方式：

联系方式：

年 月 日年 月 日