《建设工程设计合同》.docx
《《建设工程设计合同》.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程设计合同》.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
《建设工程设计合同》
GF-2000-0209
建设工程设计合同
（一）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由设计人编填）
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担工程
设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：
名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序
建设规模
设计阶段及内容
估算总投
费
估算设计费
分项目名称
资
率
号
（元）
层数
建筑面积（m2）
方案
初步设计
施工图
（万元）
%
1
2
3
4
5
6
7
8
说
本工程设计收费以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为计算依据。
明
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序
资料及文件名称
份
提交日期
有关事宜
号
数
1
2
3
4
5
6
第四条设计应向发包人交付的设计资料及文件：
序
资料及文件名称
份
提交日期
有关事宜
号
数
1
2
3
4
5
6
第五条本合同设计收费估算为
元人民币。
设计费支付
进度详见下表。
付费次序
占总设计费
付费额
付费时间
%
（元）
（由交付设计文件所决定）
第一次付费
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部份施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少
补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设
计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包不
得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按
合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上
时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，
双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条
款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计
工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文
件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作
量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供
必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图
纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计
人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用
于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计
人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设
计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设
计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：
①国家现行相关设计规范、规程。
②施工图设计深度满足建设部建（2003）84号文件《建筑工程设
计文件编制深度规定》（2003年版）的相关规定。
6.2.3设计合理使用年限为50年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数
向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审
查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补
充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始
施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题
和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述
工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由
双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转
让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发
包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，
发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段
设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约
金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书
面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或
本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取
补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损
失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商
定为实际损失的%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计
费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返
还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有
关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计
资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收
工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设
备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生
产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所
需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对
外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有
关设计任务的设计人参加。
出国费用，除制装费外，其它费用由发
包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同的内容之外的工作服务，另行
支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地
建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由
当地人民法院仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中
约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式3份，发包人2份，设计人1份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规
定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理
部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方
认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部份，与本合
同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
发包人名称：
（盖章）
法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）
住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：
建设行政主管部门备案：
（盖章）
备案号：
备案日期：
设计人名称：
（盖章）
法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）
住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：
鉴证意见：
（盖章）
经办人：
鉴证日期：
填写合同须知
一、本合同文本由云南省建设厅、云南省工商行政管理局印制，省建设厅统一组织发放。
任何部门、单位和个人不得翻印、仿制、复制和擅自发放。
二、填写合同时，须使用钢笔正楷书写，字迹工整清晰，内容齐全准确，双方正式签章后，不得任意涂改。
否则合同无效。
三、签订日期为合同当事人双方正式签订合同的日期。
登记日期为建设行政主管部门审查合同登记日期。
鉴证日期为工商行政管理机关合同鉴证日期。
四、本合同未尽事宜，经双方议定后，可填入空白条款或另行签订文书，文书条款也是合同的组成部分，经审查登记后，与合同具有同等效力。
五、本合同填写正本一套六份，具有相同的红色合同印制编号，若因工作需要合同副本时，则副本份数由双方约定。
但合同正本及合同副本的合同文本均必须使用云南省建设厅、云南省工商行政管理局印制，云南省建设厅统一发放的合同文本。
合同副本只须在合同文本上加签“副本”二字。
六、合同文本由勘察设计单位购买，签定合同后，按规定由勘察设计单位负责到省级建设行政主管部门规定的审查部门办理合同审查备案的具体手续，由发包人负责到工商行政管理局办理合同鉴证的具体手续。
祝语:
人生不可能没有遗憾，没有遗憾的人生就是一种遗憾，我们所要做的就是正确心态和方式处理这些遗憾，收拾好自己的心情，轻装上阵，走更远的路看更大的海。
既要学会放下心中的执念，又要对得起自己的不干心，因为我们放下的是不可能得到的东西，我们的不干心，是对自己生命的负责。
有时，我们边走边泪，心中曾经认为的不可能，都成为了可能，而那些遥不可及的目标，都成为了身后的风景。
升级会员 