工程款支付证明.docx
《工程款支付证明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程款支付证明.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程款支付证明
文稿归稿存档编号：
[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
工程款支付证明
工程款支付证明
单位工程名称
三峡大学云霞小区17-19楼
建设单位名称
三峡大学
施工单位名称
宜昌华鼎建筑工程有限公司
第三方证明单位名称
湖北天慧工程建设监理有限公司宜昌分公司
工程承包合同总造价
增加工作量造价
已支付工程款
按合同约定应支付工程款
剩余末支付工程款
剩余工程款支付时间及方式
建设单位意见:
法人代表:
（公章）年月日
施工单位意见:
法人代表:
（公章）2005年月日
第三方证明单位意见:
法人代表:
（公章）2005年月日
工程质量保修书
单位工程名称
青林蓝天4#楼
竣工日期
2005年月日
建设单位名称
宜昌兴炎房地产开发公司
施工单位名称
中间四局
本工程在质量保修期内，如发生质量问题，本单位将按照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定负责质量保修，属施工质量问题，保修费用由本单位承担，属其他质量问题，保修费用由责任单位承担。
质
量
保
修
范
围
在正常使用条件下，建设工程质量保修期限内：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限50年。
2、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
3、电气管线、给排水管道为2年。
4、装饰工程为2年。
其它：
注：
1、建设工程保修期，自建设单位竣工验收合格之日起计算。
2、建设工程超过保修期以外，应有产权所有人进入正常的定期保养和维修。
施
工
单
位
法人代表
施工企业（公章）
年月日
项目经理
保修联系人
联系电话
联系地址、邮编
宜昌市建设工程质量监督站制
工程质量保修书
单位工程名称
青林蓝天1#楼
竣工日期
2005年月日
建设单位名称
宜昌兴炎房地产开发公司
施工单位名称
中间四局
本工程在质量保修期内，如发生质量问题，本单位将按照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定负责质量保修，属施工质量问题，保修费用由本单位承担，属其他质量问题，保修费用由责任单位承担。
质
量
保
修
范
围
在正常使用条件下，建设工程质量保修期限内：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限50年。
2、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
3、电气管线、给排水管道为2年。
4、装饰工程为2年。
其它：
注：
1、建设工程保修期，自建设单位竣工验收合格之日起计算。
2、建设工程超过保修期以外，应有产权所有人进入正常的定期保养和维修。
施
工
单
位
法人代表
施工企业（公章）
年月日
项目经理
保修联系人
联系电话
联系地址、邮编
宜昌市建设工程质量监督站制
工程质量保修书
发包人（全称）：
宜昌市宝佳利房地产开发公司
承包人（全称）：
宜昌建筑总公司
为保证碧波翠苑1#、2#楼工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方预定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线，上下水管线的安装工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：
招标文件和答疑会议纪要规定范围的土建、水电安装工程及室内排水工程。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修如下：
1、地基与基础工程和主体工程为设计规定的合理使用年限五十年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的外墙面防渗漏为五年；
2、电气管线、上下水管线安装工程为二年；
3、室外排水工程为二年。
4、其他约定：
装修工程保修为二年；
具体执行建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏气漏水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损坏赔偿责任。
四、工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为
质量保修金银行利率为同期银行利率。
五、保修金的返还
按照双方签定的合同，发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人，其中土建装修工程保修期满支付2%，余1%在屋面保修期满后付清。
六、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）承包人（公章）
项目负责人（签字）：
项目负责人（签字）：
2005年月日2005年月日
青林蓝天4#楼工程
使用说明书
为了业主能正常、安全地使用贵单位开发的住宅楼，特请业主按使用说明书使用。
一、有关单位介绍
设计单位：
宜昌市城镇设计事务所
施工单位：
宜昌楚鑫建筑有限公司
监理公司：
宜昌市平安建设监理有限公司
监督单位：
宜昌市建筑工程质量监督站
二、工程概况
本工程为砖混结构，抗震等级为三级。
三、设施配置及说明及使用注意事项
1、电力设施：
用电负荷每户5.6KW设计，电源线进户。
2、给排水设施：
给水管为PPR管，热溶连接。
每户按设计要求装水龙头，个别地方为堵头封堵。
水表安装到每户。
排水管为UPVC管，注意不要撞击以防破裂。
不能用力拉、扳管道，以防管卡支架拉脱。
要讲究卫生，特别在进行家庭装修时，不得让杂物进入大便器下水管内，以防水管堵塞，影响正常使用。
、
四、门窗类型及使用注意事项
分户门为防盗门，窗为塑钢窗。
不得用力碰击玻璃，以防玻璃破损伤人。
要注意保护塑钢型材表面洁净，防重物刮伤，影响观感。
五、室内建筑装饰注意事项
1、本住宅楼面设计活荷载为2.0KN/m2。
如果用户改变房屋楼面及顶棚装修，活载不得超过上述设计要求。
2、由于本住宅楼为砖混结构，内外墙不得随意改变，必须经过权威部门同意后，方可改变。
3、不得在结构柱、地面、顶棚上打洞、开糟，影响结构受立。
4、住户装修时，地面洒水不能过多，防止楼面渗水。
六、影响安全正常使用的关键部位注意事项
1、本屋面为不上人屋面，严禁在屋面上搭建、堆放重物和进行撞击性活动，否则回造成防水屋面破坏，屋面漏水。
2、本屋面屋脊、天沟上及凸出部位安装有避雷带和厕所厨房的通风道，严禁作临时牵挂的受立点，以免造成设施损坏。
七、其他说明
1、用户在装修时必须查清房屋结构及设施配置情况方可进行装修，装修时优先选用专业装修队伍装修，谨防装修后影响房屋的安全使用功能。
2、厨房间靠墙角处为排烟道，不能在上面安装热水器及进行撞击性活动，更不得随意改变出气孔方位及打洞、开糟。
说明单位：
宜昌市经济适用住房开发管理中心
2005年3月10日
青林蓝天1#楼质量保证书
本单位对用户负责的精神，对青林蓝天1#楼业主作如下保证：
一、您所购买住宅（现房）所在的单位工程在宜昌室建筑工程质量监督站的监督下，已通过建设单位、设计单位、地勘单位、监理单位、施工单位联合组成的验收组验收，并在宜昌市建筑工程质量监督站办理了工程备案手续，单位工程质量评定为：
您所购住宅楼已通过市建设局组织的建设项目竣工综合验收，并已取得相应验收合格证书。
上述两项证书可随时供您查验。
二、自您入住该住宅起，在正常使用情况下，由本单位负责承担维修责任的内容及保修期如下：
1、屋面渗漏5年。
2、墙面、厨房和卫生间地面、给排水管渗漏1年。
3、内墙面、顶棚抹灰层脱落1年。
4、地、楼面空鼓开裂、大面积起砂1年。
5、门窗翘曲、开裂、五金件损坏1年。
6、排水管道堵塞2个月。
7、卫生洁具、给水配件因产品质量、安装质量造成的坡坏或使用不便1年。
8、开关、插座、灯具等用电器具松动、损坏6个月。
四、在您和您的邻居按我单位的《住宅使用说明书》合理使用情况下，本栋房屋的设计使用年限为50年，在此期限内，我单位将承担不可抗力因素以外的地基基础及主体结构的保修。
用户在使用房屋中出现上述问题时，请您与公司联系报修，电话：
，联系人：
。
报修当日，我单位将派人员到现场处理，及时修复（或更换）损坏部位（或部位），工作量大的保修在现场承诺完工日期并在您的关注和支持下按时完成。
四、您入住后自行添置、改动的设施、设备损坏以及由此产生使用上的问题，由您自行承担其责任。
五、如您对单位提供的住宅质量有异议，或对本单位的保修服务不满意，可由市仲裁委员会或法院提请仲裁。
六、本保证书作为住宅合同的附件，为合同的补充约定，与合同具有同等法律效力。
质量保证单位（章）
法人代表（章）
联系人：
电话：
地址：
2005年月日
升级会员 