电力设计工程设计合同Word格式.docx

电力设计工程设计合同Word格式.docx

《电力设计工程设计合同Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力设计工程设计合同Word格式.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

设计单位资质

人

2013

中华人民共和国建设国家工商行政管理局监制

发包人

设计人

银发包人委托设计人承

银川市永宁县闽宁，经双方协商一致，签订本工程地点为

同，共同执行

第一本合同签定依

《中华人民共和国建筑法》和《建《中华人民共和国合同法1.

工程勘察设计市场管理规定

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章1.

建设工程批准文件1.

第二设计依

发包人给设计人的委托2.

发包人提交的基础资2.

设计人采用的主要技术标准是2.

GB5006966kV及以下架空电力线路设计规范

SDJ208《架空配电线路设计技术规程

GB50060-1993-110k高压配电装置设计规范

BG/50054-201《低压配电设计规程

DL/T5352-200《高压配电装置设计技术规程

第三合同文件的优先次

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义．或不一致，则根据如下优先次序来判断：

合同3.

发包人要求及委托3.

第四本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据

业特点填写

第五发包人向设计人提交的有关资料、文件及时

设计委托提资时间遵循双方协定时间

第六设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时

本设计公司执行国家发展计划委员会、建设部计价

2001号文的具体规定，本工程设计将向发包人递交

工图设计图、整套。

交图、文地点经双方协定在本设

公司。

交图时间2012

第七费

大写双方商定本工程勘察设计费7.

工程设计费只含设计内容范围之内的工程设计7.

第八支付方

一次性结清设计费，不留尾款本合同生效后，发包8.

设计人收到委托书时，开始设计工作8.

第九双方责

发包人责任9.1

发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计9.1.1

人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

发包人

不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及

文件超过规定期限天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计5

文件时间顺延；

发包人交付上述资料及文件超过规定期限天以上时，15

设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，9.1.2

或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时。

双方除另

行协商签定补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，发包人应

按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，如返工量较大时，交付图

纸时间应经双方协商后按实际返工量相应延长。

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开9.1.3

始设计工作的，不退还发包人已付的定金或设计费；

已开始设计工作）（

的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶

段设计费的一半支付；

超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须9.1.4

征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工

费。

设计人责任9.2

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，9.2.1

按合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现．。

并、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外）9.1.49.1.19.1.59.1.2

对提交的设计文件的质量负责

设计合理使用年限年19.2.

设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由9.2.

设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措

外，应免收受损失部分的设计费

由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天9.2.

应减收该项目设计费的百分之二

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双9.2.

返还发包人已支付的设计定金（或设计费

设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查9.2.

并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

设计

按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人

施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

在一

内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向

包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定

第十保

双方均应保护对方的知识产权，末经对方同意，任何一方均不

对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同

目外的项目。

如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并

担赔偿责任

第十一仲本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解

决。

也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人

仲裁委员会仲裁。

双方当事人末在合同中约意

仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向设计单位所在地

民法院起诉

第十二合同生效及其

设计人在本合同施工安装期间应派人驻施工现场进行配合与12.

决相关问题，发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与

决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同

设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止12.

本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备生产厂或供12.

商

发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签12.

协议并支付费用

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决12.

份份，发包本合同双方签字盖章即生效，一12.

设计份

本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管12.

门规定的审查部门备案；

双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证

双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成12.8．

分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合12.9

同具有同等效力。

发包人名称：

设计人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：

（签字）法定代表人：

（签字）

委托代理人：

（签字）委托代理人：

住所：

0邮政编码：

邮政编码：

电话：

0传真：

真：

传

农行石嘴山市支行建行石嘴山市分行开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号6:

税号：

建设行政部门备案：

鉴证意见：

备案经办人：

号：

备案日期：

年月日鉴证日期：

年月日