监理工程师《合同管理》复习题集第1349篇.docx
《监理工程师《合同管理》复习题集第1349篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《监理工程师《合同管理》复习题集第1349篇.docx(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
![监理工程师《合同管理》复习题集第1349篇.docx](https://file1.bingdoc.com/fileroot1/2023-5/7/a5325e4c-6a8f-40ee-b3e0-e4c2bc2b2ef0/a5325e4c-6a8f-40ee-b3e0-e4c2bc2b2ef01.gif)
监理工程师《合同管理》复习题集第1349篇
2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练习
一、单选题
1.设计人已完成全部设计任务,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。
A、结清全部设计费
B、支付一半设计费
C、停止支付设计费
D、预留一定保证金后全部支付设计费
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目缓建,均视为发包人应承担的风险。
设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应按合同规定结清全部设计费。
2.关于《建设工程勘察合同
(一)》和《建设工程勘察合同
(二)》两个示范文本的说法,正确的是( )。
A、两个文本的主要内容是一致的
B、两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C、两个文本适用的勘察任务不同
D、两个文本均不应包括任何设计任务
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
此题暂无解析
3.下列选项中可以设置丁级资质的是()。
A、设计专业资质
B、设计专项资质
C、设计行业资质
D、设计综合资质
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。
建筑工程专业资质可以设丁级。
4.设计施工总承包合同模式下,承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。
A、发包人原因造成质量不合格
B、行政审批延误
C、为他人提供方便
D、发包人违约解除合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是索赔管理。
选项B,可以索赔工期和费用。
选项C,只能索赔费用。
选项D,可以索赔费用和利润。
5.设计施工总承包合同模式下,承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A、12,12
B、24,24
C、36,36
D、48,48
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。
设计施工总承包合同模式下,承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
6.在下列的法人分类中,不属于非企业法人的是()。
A、行政法人
B、事业法人
C、社团法人
D、政府法人
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。
7.勘察合同履行中,不可以顺延合同工期的情形是()
A、变更
B、工作量变化
C、雨季
D、非勘察人原因造成的停、窝工等
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
此题暂无解析
8.下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是()。
A、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
B、工程设计综合资质只设甲级
C、取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D、取得工程设计专业资质的企业,可以承接设计施工一体化业务
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
此题暂无解析
9.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是()。
A、狭义的工程险只有建筑工程一切险
B、目前施工单位职工的意外伤害险是强制险
C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险
D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
狭义的工程险是针对工程的保险,只有建筑工程一切险和安装工程一切险。
10.建设工程勘察合同
(二)和建设工程勘察合同
(一)都包括的合同条款是()。
A、变更及工程费的调整
B、材料设备的供应
C、各项检查和验收方面约定条款
D、合同争议的解决
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。
建设工程勘察合同
(二)除合同
(一)内容外,还包括:
(1)变更及工程费的调整;
(2)材料设备的供应;(3)各项检查和验收方面约定条款。
11.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则()。
A、项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效
B、项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效
C、项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效
D、项目不转移占有,抵押权自登记时设立
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是担保方式。
担保期间,抵押物不转移占有,抵押权自登记之日起生效。
另依据《中华人民共和国担保法》规定:
第四十一条当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效。
第四十二条办理抵押物登记的部门如下:
(一)以无地上定着物的土地使用权抵押的,为核发土地使用权证书的土地管理部门;
(二)以城市房地产或者乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的,为县级以上地方人民政府规定的部门;
(三)以林木抵押的,为县级以上林木主管部门;
(四)以航空器、船舶、车辆抵押的,为
12.承包人办理保险的情况下,因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时,原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。
A、发包人和承包人
B、监理人
C、承包人
D、发包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是保险责任。
因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时,原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。
13.根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A、7
B、15
C、21
D、30
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是设计管理。
设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内,向政府有关部门报送设计文件,承包人予以协助。
14.在项目招标评标结束后,中标人的投标保证金应当在()退还。
A、发出中标通知书后
B、完成评标后
C、提交履约担保后
D、合同履行完毕后
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是保证在建设工程中的应用。
中标的投标人在签订合同时,向业主提交履约担保,招标人即可退回投标保函或者保证书。
15.下列对于留置担保的说法中,正确的是()。
A、留置不以合法占有对方财产为前提
B、可以留置的财产仅限于动产
C、留置担保可适用于建设工程合同
D、留置以合法占有对方固定资产为前提
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是担保方式。
选项A,留置权以债权人合法占有对方财产为前提;选项CD,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。
16.根据《标准设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A、承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B、投标文件中已说明的分包,合同履行还需再征得发包人同意
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
17.下列关于建设工程勘察设计合同的发包方式说法不正确的是()。
A、采用特定的专利或者专有技术的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准,可以直接发包
B、建筑艺术造型有特殊要求的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准,可以直接发包
C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程主体部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位
D、建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察业务转包
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
此题暂无解析
18.在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。
A、合同价的5%
B、合同价的10%
C、合同价的20%
D、合同价的30%
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是保证在建设工程中的应用。
履约保证有三种形式,履约担保金和保函,数额是合同价的10%,履约担保书为合同价的30%。
19.勘察合同履行中,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,下列关于勘察费用的支付的说法,不正确的是()
A、勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金
B、已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费
C、完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费
D、发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
此题暂无解析
20.在设计施工总承包合同中,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。
下列关于履约担保说法不正确的是()。
A、由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担
B、由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担
C、如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
D、由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
此题暂无解析
21.在设计施工总承包合同模式下,关于合同当事人的表述,不准确的是()。
A、承包人为联合体的,在履行过程中,承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议
B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任
C、承包人可以是独立的承包人,也可以是联合体
D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。
选项A,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,履行合同过程中,未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
经发包人同意,可以改变联合体的组成和修改联合体协议。
22.在设计施工总承包合同中,关于竣工试验,通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行,其中第二阶段是()。
A、发包人进行试验,保证每一项工程设备满足合同要求
B、发包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求
C、承包人进行试验,保证每一项工程设备满足合同要求
D、承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
此题暂无解析
23.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A、监理单位
B、建设单位
C、分公司
D、施工企业
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是代理关系。
代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
按照本题的说明,材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应商,分公司只是施工企业的代理人,所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
24.下列选项中,不属于合同法律关系的主体的是()。
A、自然人
B、法人
C、智力成果
D、其他组织
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系主体可以是自然人、法人、其他组织。
25.合同法律关系的客体是指()。
A、合同的当事人
B、合同双方的权利
C、合同双方的义务
D、合同的标的
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。
合同的标的即合同法律关系的客体,是参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。
26.下列招标人对施工投标保函的处理方法中,正确的是()。
A、未中标的投标人不退还
B、中标的投标人在中标的同时退还
C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D、未中标的投标人不可向招标人索回投标保函
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是保证在建设工程中的应用。
选项AD,未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书,以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻;选项B,中标的投标人在签订合同时,向业主提交履约担保,招标人即可退回投标保函或者保证书。
27.下列选项中关于抵押的说法,正确的是()。
A、抵押的财产不转移占有
B、抵押的财产应当为抵押人所有
C、土地所有权可以作为抵押物
D、抵押合同应自登记之日起生效
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是担保方式。
选项B,抵押的财产不一定为抵押人所有;
选项C,土地所有权不可以作为抵押物;
选项D,应当办理抵押物登记的,抵押合同应自登记之日起生效。
另依据《中华人民共和国担保法》规定:
第四十一条当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效。
第四十二条办理抵押物登记的部门如下:
(一)以无地上定着物的土地使用权抵押的,为核发土地使用权证书的土地管理部门;
(二)以城市房地产或者乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的,为县级以上地方人民政府规定的部门
28.某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半,设计工作已完成全部任务的60%。
若合同终止,发包人应向设计人支付()。
A、合同约定设计费的60%
B、双倍定金作为赔偿
C、合同约定设计费的一半
D、合同约定的全部设计费
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。
环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任,若合同终止,发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任,设计人未进行设计工作的,不退还发包人已付定金;已进行设计工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向设计人支付预算额50%的设计费;完成的工作量超过50%时,则应向设计人支付预算额100%的设计费。
29.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为
(一)、
(二),两个版本分别适用于()的委托任务。
A、岩土工程勘察、水文地质勘察
B、民用建设工程勘察、其他专业工程勘察
C、为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察
D、要求简单的勘察、要求复杂的勘察
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。
建设工程勘察合同
(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括:
岩土工程勘察;水文地质勘察;工程测量;工程物探等勘察。
建设工程勘察合同
(二)仅涉及岩土工程。
30.设计施工总承包合同中,关于承包人说法错误的是()。
A、承包人是总承包合同的另一当事人
B、总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体
C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系
D、未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。
选项C,对于联合体的承包人,合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
31.建筑工程一切险往往还加保()。
A、安装工程一切险
B、人身意外伤害险
C、机动车辆险
D、第三者责任险
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。
第三者责任险指凡在工程期间的保险有效期内,因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
32.设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()。
A、发包人提供的材料、设备不符合要求
B、发包人原因指示的暂停施工
C、发包人要求提前交货
D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是索赔管理。
设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的有:
为他人提供方便、发包人要求提前交货。
33.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指()。
A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单
B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单
C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用
D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是合同文件。
设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。
与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。
由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
34.乙未经甲授权,却以甲的名义与丙签订了买卖合同,后来甲对其行为进行了追认,则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任
B、由乙承担责任
C、由丙承担责任
D、由甲和乙共同承担责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是代理关系。
对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后,将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的,可以向“被代理人”行使催告权,也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定,无权代理行为只有经过“被代理人”的追认,被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为,由行为人承担民事责任。
35.设计施工总承包合同模式下,关于价格清单的说法错误的是()。
A、与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同
B、承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单
C、清单价格费用的总和为签约合同价
D、承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是合同文件。
选项D,价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
36.根据《标准设计施工总承包合同》,对于发包人要求中的错误,正确的处理方式是在订立合同时()。
A、选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B、将无条件补偿条款写入专用条款
C、将有条件补偿条款写入专用条款
D、明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。
承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。
发包人对错误的修改,按变更对待。
对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任,通用条款给出了两种供选择的条款:
无条件补偿条款和有条件补偿条款。
由于两个条款的责任不同,应明确本合同采用哪一条款。
37.某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()。
A、A银行1000万元,B银行2000万元
B、A银行1800万元,B银行1200万元
C、A、B银行各1500万元
D、A银行2000万元,B银行1000万元
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是担保方式。
抵押物已登记的先于未登记的受偿。
因B银行的2000万元已登记,故偿还B银行2000万元,剩余1000万元用于偿还A银行。
38.发包人逾期支付设计人设计费6天,设计人提交设计文件的时间()。
A、不可顺延
B、可顺延2天
C、可顺延3天
D、可顺延6天
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。
逾期支付设计费时,设计人提交设计文件的时间也应当顺延,本题逾期6天未予支付,顺延6天。
39.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是()。
A、投标文件没有按要求密封
B、投标人在投标有效期内撤销投标
C、中标人采用不正当的手段骗取中标
D、中标人不根据规定接受对投标文件错误的修正
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是保证在建设工程中的应用。
下列任何情况发生时,投标保证金将被没收:
①投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;②中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正;③中标人根据规定未能提交履约保证金;④投标人采用不正当的手段骗取中标。
40.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。
A、该施工企业
B、该外地的分公司
C、项目经理部
D、项目经理
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是合同法律关系的构成。
子公司具有法人资格,分公司无法人资格。
投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。
二、多选题
1.在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。
A、完成施工中出现的设计变更
B、提供设计人在现场的工作条件
C、设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D、向施工单位进行设计交底
E、保护设计人知识产权
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
B,C,E
【解析】:
本题考查的是设计合同履行管理。
发包人的责任包括:
(1)提供必要的现场工作条件;
(2)外部协调工作;(3)其他相关工作;(4)保护设计人知识产权;(5)遵循合理设计周期的规律。
2.下列关于勘察费用的支付说法,正确的有()。
A、进度款可按勘察进度分解支付
B、勘察工作外业结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的一定百分比
C、对于勘察规模较大、工期较长的大型勘察工程,发包人可以分阶段向勘察设计人支付工程进度款
D、提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用
E、合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
>>>点击展开答案与解析
【答案】:
A,B,C,D
【解析】:
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
选项DE容易混淆。
选项E,应该是合同生效后